Marché de travaux de construction d'un pôle logistique pour le Min de Châteaurenard Grand Marché de Provence : lots n°12 à 20 et 22

SPL Grand Marché de Provence

la consultation porte uniquement sur les lots n°12 à 20 et 22 du marché décomposé en 24 lots.
marché conclu à prix global et forfaitaire, révisable - paiement par virement bancaire - délai global de paiement de 30 jours.
le délai d'exécution du marché est de 14 mois, période de préparation comprise.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-12-06. L'appel d'offres a été publié le 2021-11-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• SPL Grand Marché de Provence

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-11-08	Avis de marché
2023-03-29	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-11-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de parachèvement de bâtiment
Brève description:

la consultation porte uniquement sur les lots n°12 à 20 et 22 du marché décomposé en 24 lots. marché conclu à prix global et forfaitaire, révisable - paiement par virement bancaire - délai global de paiement de 30 jours. le délai d'exécution du marché est de 14 mois, période de préparation comprise.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de parachèvement de bâtiment 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de menuiserie 📦
Installation de cloisons 📦
Serrurerie 📦
Carrelages 📦
Travaux de peinture de bâtiments 📦
Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'installation de dispositifs d'extinction d'incendie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL Grand Marché de Provence
Adresse postale: 62 chemin des Confignes, ZI des Iscles
Code postal: 13160
Commune postale: Chateaurenard
Contact
Adresse Internet: http://www.chateaurenard.com 🌏
Courrier électronique: laureen.nicolas@spl-grandmarchedeprovence.com 📧
URL des documents: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://agysoft.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-08 📅
Date limite de soumission: 2021-12-06 📅
Date de publication: 2021-11-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 220-575797
Numéro JO-S: 220
Informations complémentaires

niveau minimum de capacité : certification Apsad « Installation » ou tout moyen de preuve équivalent

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

la consultation porte uniquement sur les lots n°12 à 20 et 22 du marché décomposé en 24 lots.

marché conclu à prix global et forfaitaire, révisable - paiement par virement bancaire - délai global de paiement de 30 jours.

le délai d'exécution du marché est de 14 mois, période de préparation comprise.

Intitulé du lot: Menuiserie Alu
Numéro du lot: 12
Brève description:

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle

aucune variante ni prestation supplémentaire éventuelle n'est autorisée

Durée de l'accord: 14 mois
Description des options: Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle
Intitulé du lot: Doublages Cloisons Plafonds
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Menuiseries Bois
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Carrelages Faîences
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Peinture Sols Souples
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Clotures Portail
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Espaces Verts
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: Systeme De Securite Incendie
Numéro du lot: 22
Informations complémentaires:

niveau minimum de capacité : certification Apsad « Installation » ou tout moyen de preuve équivalent

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.

(disponible à l'adresse suivante : URL : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.

Situation économique et financière:

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

lot n°22 Ssi uniquement : certification Apsad « Installation » : le candidat peut établir qu'il dispose des capacités exigées pour l'obtention de ce certificat par la production de tout moyen de preuve équivalent

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-12-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:10

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 85086002400015
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
URL des documents: https://agysoft.marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info

description des tranches :

TF : réalisation de la plateforme accueillant l'ensemble des ouvrages et la réalisation de 13 modules Est, des bâtiments sociaux, du poste de garde et de la passerelle ;

TO : réalisation de 4 modules Ouest.

Critère de jugement des offres :

- Prix :

Montant de l'offre HT (TF + TO) - 65 points)

Pertinence de la répartition du prix global entre les postes de la DPGF - 5 points

- Planning - délai :

Adéquation du planning prévisionnel détaillé du lot avec le planning global prévisionnel - 5 points

Délai de réalisation du lot - 10 points

- Valeur technique et environnementale :

Adéquation et qualité des moyens humains dédiés (cv encadrement, % interim, etc.) - 5 points

Qualité et adéquation du mode opératoire (phasage, moyens matériels spécifiques - 5 points

Mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des outillages, déchets, matériaux mis en oeuvre) - 5 points

documents à produire à l'appui de la candidature :

- Lettre de candidature (DC1)

- Déclaration du candidat (DC2)

- Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du jugement

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont dispose le candidat pour la réalisation de marchés de même nature.

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.

- Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

- Assurance pour les risques professionnels (à produire après notification du marché sous peine de résiliation aux torts du titulaire)

Les candidats pourront utiliser le DUME.

niveau minimum de capacité : pour le lot n°22 SSI uniquement : certification APSAD « Installation » ou tout moyen de preuve équivalent

documents à produire à l'appui de l'offre :

- l'acte d'engagement, à accepter et compléter intégralement sans modification ;

- La DPGF, à accepter et compléter intégralement sur fichier EXCELL sans modifications sous peine d'irrégularité de l'offre ;

- Le planning prévisionnel détaillé d'exécution du lot ;

- Un Mémoire technique : Descriptif des moyens humains dédiés au chantier (Présentation exhaustive de l'équipe dédiée (fonction - qualification - expérience)) - Descriptif du mode opératoire (phasage - moyens matériels dédiés) - Mesures prises pour garantir la qualité environnementale (Gestion des outillages - Gestion des déchets - Matériaux mis en oeuvre).

- pour le lot n°20 ASCENSEUR uniquement : le projet de contrat d'entretien

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal judiciaire de Marseille

6 rue Joseph Autran

13281 Marseille Cedex 6

Tél : 04 91 15 50 50 - Fax : 04 91 54 42 90

URL : http://www.justice.gouv.fr/

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Marseille
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491155050 📞
Fax: +33 491544290 📠
Adresse Internet: http://www.justice.gouv.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judiciaire de Marseille
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491155050 📞
Fax: +33 491544290 📠
Adresse Internet: http://www.justice.gouv.fr/ 🌏
Source: OJS 2021/S 220-575797 (2021-11-08)

Avis d'attribution de marché (2023-03-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 22 481 560 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-03-29 📅
Date de publication: 2023-04-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 066-195900
Se réfère à l'avis: 2021/S 220-575797
Numéro JO-S: 66

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-04-21 📅
Nom: Moine menuiserie
Adresse postale: Za le colombier
Commune postale: Boulbon
Code postal: 13150
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 421 900 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-05-06 📅
Nom: Cpi
Adresse postale: Zac de la defraisse
Commune postale: Roquemaure
Code postal: 30150
Pays: Gard 🏙️
Valeur totale du marché: 376375.84 EUR 💰
71 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-06-03 📅
Nom: O'pure
Adresse postale: 271 rue le corbusier
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30000
Valeur totale du marché: 737574.6 EUR 💰
Nom: Sptb
Adresse postale: 16 RUE LOUIS LEPINE ECOPOLIS SUD
Commune postale: Martigues
Code postal: 13500
Valeur totale du marché: 59415.18 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-05-09 📅
Nom: Chato-Peinture
Adresse postale: 14 RUE DU FROID
Commune postale: Châteaurenard
Code postal: 13160
Valeur totale du marché: 170025.48 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-06-10 📅
Nom: Dirickx espace cloture sud est
Adresse postale: Za la horsiere
Commune postale: Rognonas
Code postal: 13870
Valeur totale du marché: 205490.06 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-05-24 📅
Nom: Serpe
Adresse postale: 130, Allée du Mistral
Commune postale: Le Thor
Code postal: 84250
Pays: Vaucluse 🏙️
Valeur totale du marché: 87363.49 EUR 💰
Nom: Orona sud-ouest
Adresse postale: Centre Commercial Arena-Route de Bordeaux
Commune postale: Serres-Castet
Code postal: 64121
Pays: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Valeur totale du marché: 25 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
3
5
9
2
Source: OJS 2023/S 066-195900 (2023-03-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)
Revêtement de sols et de murs (>20)
Travaux de menuiserie et de charpenterie (>20)
Travaux de peinture et de vitrerie (>20)
Travaux de plâtrerie (>20)