le présent marché a pour objet les missions de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment à savoir :Etude de diagnostic, étude d'avant projet sommaire, étude d'avant projet définitif, études de projet, Assistance pour la passation du contrat de travaux, Etudes d'exécution et de synthèse, Direction de l'exécution des travaux, Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement,ordonnancement, pilotage et coordination. Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.La part de l'enveloppe affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à :-Travaux de gros entretien et mise aux normes réglementaires (mise en conformité) : Montant de travaux estimé à 2 473 000 euros (H.T.). (tranche ferme)-travaux de restructuration des espaces : montant de travaux, en plus-value, estimé à 1 861 000 euros (H.T.). (tranches optionnelles)
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-09-13.
L'appel d'offres a été publié le 2021-08-12.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'école supérieure d'art et design
2021-Moe-Acp-0239”
Produits/services: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Brève description:
“le présent marché a pour objet les missions de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment à savoir :Etude de diagnostic, étude d'avant projet...”
Brève description
le présent marché a pour objet les missions de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment à savoir :Etude de diagnostic, étude d'avant projet sommaire, étude d'avant projet définitif, études de projet, Assistance pour la passation du contrat de travaux, Etudes d'exécution et de synthèse, Direction de l'exécution des travaux, Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement,ordonnancement, pilotage et coordination. Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.La part de l'enveloppe affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à :-Travaux de gros entretien et mise aux normes réglementaires (mise en conformité) : Montant de travaux estimé à 2 473 000 euros (H.T.). (tranche ferme)-travaux de restructuration des espaces : montant de travaux, en plus-value, estimé à 1 861 000 euros (H.T.). (tranches optionnelles)
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Lieu d'exécution: Isère🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 25 rue Lesdiguières 38000 - grenoble
Description du marché:
“le présent marché a pour objet les missions de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment à savoir :Etude de diagnostic, étude d'avant projet...”
Description du marché
le présent marché a pour objet les missions de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment à savoir :Etude de diagnostic, étude d'avant projet sommaire, étude d'avant projet définitif, études de projet, Assistance pour la passation du contrat de travaux, Etudes d'exécution et de synthèse, Direction de l'exécution des travaux, Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement,ordonnancement, pilotage et coordination. Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.La part de l'enveloppe affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à :-Travaux de gros entretien et mise aux normes réglementaires (mise en conformité) : Montant de travaux estimé à 2 473 000 euros (H.T.). (tranche ferme)-travaux de restructuration des espaces : montant de travaux, en plus-value, estimé à 1 861 000 euros (H.T.). (tranches optionnelles)
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 56
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“pondération selon les critères suivants :Capacités professionnelles (qualifications - compétences professionnelles) - 50.0%capacité technique : moyens...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
pondération selon les critères suivants :Capacités professionnelles (qualifications - compétences professionnelles) - 50.0%capacité technique : moyens matériels et humains (qualification) quantitatifs et qualitatifs de l'équipe candidate - 40.0%capacité économique et financière (moyens financiers) - 10.0%
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du...”
Description des options
le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnerlettre de candidature (Dc1 ou forme...”
Liste et brève description des conditions
déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnerlettre de candidature (Dc1 ou forme libre) et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupementles documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponiblesdéclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesliste des...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesliste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidatdéclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contratprésentation de 3 références significatives pour la compétence architecturale d'opérations les plus significatives au regard de l'objet de la consultation de taille et nature comparables
Afficher plus Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“la présente consultation est ouverte aux équipes de maîtrise d'oeuvre dont la composition inclut au minimum les compétences professionnelles relatives aux...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
la présente consultation est ouverte aux équipes de maîtrise d'oeuvre dont la composition inclut au minimum les compétences professionnelles relatives aux disciplines suivantes : -Etudes architecturales(architecte du patrimoine obligatoire), -Etudes techniques de structure, -Etudes techniques tous fluides (y compris Ssi), -Etudes techniques acoustiques, -économie de la construction, -Qualité environnementale du bâtiment, -études scéniques, -Ordonnancement pilotage et coordination. La liste des certificats demandés est détaillée dans le règlement de la consultation
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“l'Exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. La durée...”
Conditions d'exécution du contrat
l'Exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. La durée prévisionnelle des marchés de travaux est estimée à 18 mois avec un démarrage en 2022, pour une livraison avant septembre 2024.Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Les prix sont révisables.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.Les prestations pourront être financées selon les modalités suivantes : Budget général Grenoble Alpes Métropole.Subvention dans le cadre Contrat de Plan Etat Région (au titre de l'enseignement Supérieur), auprès des services de l'etat (Dsil dotation de soutien à l'investissement local) et auprès du Département (au titre du patrimoine). Ces financeurs ont été sollicités par la maîtrise d'ouvrage
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-09-13
15:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info -Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée.Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de laconsultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur.La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation.Les sous-critères retenus pour le jugement des offres seront définis ultérieurement (phase offre)
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Grenoble : Greffe du tribunal
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Grenoble : Greffe du tribunal
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2021/S 158-418505 (2021-08-12)
Avis d'attribution de marché (2022-04-22) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“le présent marché a pour objet les missions de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment à savoir Etude de diagnostic, étude d'avant projet...”
Brève description
le présent marché a pour objet les missions de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment à savoir Etude de diagnostic, étude d'avant projet sommaire, étude d'avant projet définitif, études de projet, Assistance pour la passation du contrat de travaux, Etudes d'exécution et de synthèse, Direction de l'exécution des travaux, Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement, Ordonnancement, pilotage et coordination. Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.la part de l'enveloppe affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à :Travaux de gros entretien et mise aux normes réglementaires (mise en conformité) : Montant de travaux estimé à 2 473 000 euros (H.T.). (tranche ferme)travaux de restructuration des espaces : montant de travaux, en plus-value, estimé à 1 861 000 euros (H.T.). (tranches optionnelles)
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 654948.79 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: 25 rue Lesdiguières 38000 Grenoble
Description du marché:
“le présent marché a pour objet les missions de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment à savoir Etude de diagnostic, étude d'avant projet...”
Description du marché
le présent marché a pour objet les missions de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du bâtiment à savoir Etude de diagnostic, étude d'avant projet sommaire, étude d'avant projet définitif, études de projet, Assistance pour la passation du contrat de travaux, Etudes d'exécution et de synthèse, Direction de l'exécution des travaux, Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement, Ordonnancement, pilotage et coordination. Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.la part de l'enveloppe affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à :Travaux de gros entretien et mise aux normes réglementaires (mise en conformité) : Montant de travaux estimé à 2 473 000 euros (H.T.). (tranche ferme)travaux de restructuration des espaces : montant de travaux, en plus-value, estimé à 1 861 000 euros (H.T.). (tranches optionnelles)
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 158-418505
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2022-151
Date de conclusion du contrat: 2022-04-13 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: archipat
Adresse postale: 19 rue des Tuileries
Commune postale: Lyon
Code postal: 69009
Pays: France 🇫🇷
Région: Rhône🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 654948.79 💰