Cléon d'Andran — Collège Olivier de Serre — restructuration du collège et construction d'une salle polyvalente et de deux logements de fonction

Département de la Drôme

À titre indicatif, il est prévu que la période de préparation du chantier commencera en juin 2021. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 36 mois + une période de préparation de chantier d'un mois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-04-13. L'appel d'offres a été publié le 2021-03-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Département de la Drôme

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Drôme

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-03-12	Avis de marché
2021-07-02	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-03-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Numéro de référence: 20210052aoo
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Carrelages 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Drôme 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Drôme
Adresse postale: Direction des bâtiments, 26 avenue du Président Herriot, code service exécutant: 22
Code postal: 26026
Commune postale: Valence
Contact
Adresse Internet: http://www.ladrome.fr 🌏
Courrier électronique: consultations-achats@ladrome.fr 📧
URL des documents: http://www.ladrome.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.ladrome.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-12 📅
Date limite de soumission: 2021-04-13 📅
Date de publication: 2021-03-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 053-132362
Numéro JO-S: 53
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ladrome.fr — La visite des lieux d'exécution du marché est conseillée. Cf. règlement de la consultation.

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 12
Intitulé du lot: Démolition — curage — gros-œuvre
Numéro du lot: 2
Brève description: Démolition — curage — gros-œuvre.
Durée de l'accord: 36 mois
Intitulé du lot: Charpente bois
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente bois.
Intitulé du lot: Couverture — étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: Couverture — étanchéité.
Intitulé du lot: Façades — ITE — bardage composite — bardage aluminium
Numéro du lot: 5
Brève description: Façades — ITE — bardage composite — bardage aluminium.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium.
Intitulé du lot: Serrurerie — métallerie — menuiserie métalliques
Numéro du lot: 7
Brève description: Serrurerie — métallerie — menuiserie métalliques.
Intitulé du lot: Cloisons doublages — faux-plafonds — peinture
Numéro du lot: 9
Brève description: Cloisons doublages — faux-plafonds — peinture.
Intitulé du lot: Carrelage faïence
Numéro du lot: 10
Brève description: Carrelage faïence.
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 11
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 14
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Photovoltaïque
Numéro du lot: 15
Brève description: Photovoltaïque.
Intitulé du lot: Terrassement — VRD — espaces verts
Numéro du lot: 17
Brève description: Terrassement — VRD — espaces verts.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants;

— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement;

— engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature: pour justifier que le candidat dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique ainsi que la preuve de ses capacités. Cela vise notamment le cas d'une sous-traitance envisagée mais qui ne sera pas déclarée au moment du dépôt de l'offre.

Situation économique et financière:

— déclaration de chiffre d'affaires: déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique.

Capacité technique et professionnelle:

— attestation d'assurance: déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

— déclaration d'effectifs: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— liste des moyens techniques: déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

— références de travaux similaires: une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, relatives à des travaux sur monuments historiques, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2021-04-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 11:01

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22260001700016
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ladrome.fr 🌏
URL des documents: http://www.ladrome.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476518944 📠
Adresse Internet: http://grenoble.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 053-132362 (2021-03-12)

Avis d'attribution de marché (2021-07-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Valeur totale du marché: 5 931 818 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Drome
Adresse postale: direction des Bâtiments, 26 avenue du Président Herriot, code service exécutant: 22

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-02 📅
Date de publication: 2021-07-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 129-341439
Se réfère à l'avis: 2021/S 053-132362
Numéro JO-S: 129
Informations complémentaires

Durée du marché 37 mois, non reconductible. Le marché signé le 4.6.2021 est consultable à la DAJA — service achats — hôtel du département — 26 avenue du Président Herriot — 26000 Valence.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

À titre indicatif, il est prévu que la période de préparation du chantier commencera en juin 2021.

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 36 mois + une période de préparation de chantier d'un mois.

Intitulé du lot: Démolition — curage — gros œuvre
Brève description: Démolition — curage — gros œuvre.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-06-08 📅
Nom: Bernaud bâtiment
Adresse postale: 265 rue Jacqueline Auriol
Commune postale: Beaumont-lès-Valence
Code postal: 26760
Pays: France 🇫🇷
Drôme 🏙️
Valeur totale du marché: 1 018 000 EUR 💰
Nom: Toitures Montiliennes — TM Scop
Adresse postale: 5 avenue Agricol Perdiguier
Commune postale: Montélimar
Code postal: 26200
Valeur totale du marché: 543498.75 EUR 💰
Nom: Projisole
Adresse postale: 5 chemin de la Faisanderie
Commune postale: Valaurie
Code postal: 26230
Valeur totale du marché: 563423.18 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-06-09 📅
Nom: ISPE Bat
Adresse postale: 219 chemin de la Jardinière
Commune postale: Orange
Code postal: 84100
Pays: Vaucluse 🏙️
Valeur totale du marché: 348610.30 EUR 💰
Nom: Delorme Battandier
Adresse postale: 16 rue Léon Blum
Commune postale: Annonay
Code postal: 07100
Pays: Ardèche 🏙️
Valeur totale du marché: 504 675 EUR 💰
Nom: Inox Alu Concept
Adresse postale: parc d'activité Champgrand
Commune postale: Loriol-sur-Drôme
Code postal: 26270
Valeur totale du marché: 372222.96 EUR 💰
Nom: entreprise générale Tedeschi
Adresse postale: 286 rue du Bac
Commune postale: Guilherand-Granges
Code postal: 07500
Valeur totale du marché: 798 228 EUR 💰
Nom: Siaux Sasu
Adresse postale: 1167 allée des Mûriers
Commune postale: Chonas-l'Amballan
Code postal: 38121
Pays: Isère 🏙️
Valeur totale du marché: 180901.60 EUR 💰
Nom: Ganon
Adresse postale: ZAC de Briffaut Est
Commune postale: Valence
Code postal: 26000
Valeur totale du marché: 232331.20 EUR 💰
Nom: Dufetre Herve
Adresse postale: ZI — rue Gustave Eiffel
Commune postale: Crest
Code postal: 26400
Valeur totale du marché: 698210.43 EUR 💰
Nom: Total direct énergie solutions
Adresse postale: 74 rue Lieutenant de Montcabrier — ZAC de Mazeran
Commune postale: Béziers
Code postal: 34500
Pays: Hérault 🏙️
Valeur totale du marché: 71420.75 EUR 💰
Nom: SAS Rodari Charles & Fils
Adresse postale: 185 rue du Docteur André Dion — ZA les Laurons — BP nº 49
Commune postale: Nyons
Code postal: 26110
Valeur totale du marché: 600295.85 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
2
1
3
5

Référence
Informations complémentaires

Durée du marché 37 mois, non reconductible.

Le marché signé le 4.6.2021 est consultable à la DAJA — service achats — hôtel du département — 26 avenue du Président Herriot — 26000 Valence.

Source: OJS 2021/S 129-341439 (2021-07-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (12)