À titre indicatif, il est prévu que la période de préparation du chantier commencera en juin 2021. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 36 mois + une période de préparation de chantier d'un mois.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-04-13.
L'appel d'offres a été publié le 2021-03-12.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2021-03-12) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Département de la Drôme
Numéro d'enregistrement national: 22260001700016
Adresse postale:
“Direction des bâtiments, 26 avenue du Président Herriot, code service exécutant: 22”
Commune postale: Valence
Code postal: 26026
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: consultations-achats@ladrome.fr📧
Région: Drôme🏙️
URL: http://www.ladrome.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ladrome.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.ladrome.fr🌏
URL de participation: http://www.ladrome.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Cléon d'Andran — Collège Olivier de Serre — restructuration du collège et construction d'une salle polyvalente et de deux logements de fonction
20210052aoo”
Produits/services: Travaux de restructuration📦
Brève description:
“À titre indicatif, il est prévu que la période de préparation du chantier commencera en juin 2021. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 36...”
Brève description
À titre indicatif, il est prévu que la période de préparation du chantier commencera en juin 2021. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 36 mois + une période de préparation de chantier d'un mois.
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 12
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démolition — curage — gros-œuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement📦
Lieu d'exécution: Drôme🏙️
Description du marché: Démolition — curage — gros-œuvre.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Description du marché: Charpente bois.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture — étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché: Couverture — étanchéité.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Façades — ITE — bardage composite — bardage aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Description du marché: Façades — ITE — bardage composite — bardage aluminium.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Menuiseries extérieures aluminium.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie — métallerie — menuiserie métalliques
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Description du marché: Serrurerie — métallerie — menuiserie métalliques.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloisons doublages — faux-plafonds — peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Description du marché: Cloisons doublages — faux-plafonds — peinture.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Carrelage faïence
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelages📦
Description du marché: Carrelage faïence.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché: Sols souples.
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique📦
Description du marché: Électricité.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Photovoltaïque
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Description du marché: Photovoltaïque.
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Terrassement — VRD — espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: Terrassement — VRD — espaces verts.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants;
— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du...”
Liste et brève description des conditions
— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants;
— formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement;
— engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature: pour justifier que le candidat dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique ainsi que la preuve de ses capacités. Cela vise notamment le cas d'une sous-traitance envisagée mais qui ne sera pas déclarée au moment du dépôt de l'offre.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration de chiffre d'affaires: déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration de chiffre d'affaires: déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— attestation d'assurance: déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration d'effectifs:...”
Liste et brève description des critères de sélection
— attestation d'assurance: déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration d'effectifs: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— liste des moyens techniques: déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— références de travaux similaires: une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, relatives à des travaux sur monuments historiques, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-04-13
11:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2021-04-13
11:01 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ladrome.fr — La visite des lieux d'exécution du marché est conseillée. Cf. règlement de la consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476518944 📠
URL: http://grenoble.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476518944 📠
URL: http://grenoble.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2021/S 053-132362 (2021-03-12)
Avis d'attribution de marché (2021-07-02) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Département de la Drome
Adresse postale:
“direction des Bâtiments, 26 avenue du Président Herriot, code service exécutant: 22”
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Cléon d'Andran — collège Olivier de Serre — restructuration du collège et construction d'une salle polyvalente et de deux logements de fonction
20210052aoo”
Brève description:
“À titre indicatif, il est prévu que la période de préparation du chantier commencera en juin 2021.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 36...”
Brève description
À titre indicatif, il est prévu que la période de préparation du chantier commencera en juin 2021.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 36 mois + une période de préparation de chantier d'un mois.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 5 931 818 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Démolition — curage — gros œuvre
Description
Description du marché: Démolition — curage — gros œuvre.
Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Critère de coût (pondération): 1
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 053-132362
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2021005202
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Démolition — curage — gros œuvre
Date de conclusion du contrat: 2021-06-08 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Bernaud bâtiment
Adresse postale: 265 rue Jacqueline Auriol
Commune postale: Beaumont-lès-Valence
Code postal: 26760
Pays: France 🇫🇷
Région: Drôme🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 018 000 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 2021005203
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Charpente bois
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Toitures Montiliennes — TM Scop
Adresse postale: 5 avenue Agricol Perdiguier
Commune postale: Montélimar
Code postal: 26200
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 543498.75 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 2021005204
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Couverture — étanchéité
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Projisole
Adresse postale: 5 chemin de la Faisanderie
Commune postale: Valaurie
Code postal: 26230
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 563423.18 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 2021005205
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Façades — ITE — bardage composite — bardage aluminium
Date de conclusion du contrat: 2021-06-09 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: ISPE Bat
Adresse postale: 219 chemin de la Jardinière
Commune postale: Orange
Code postal: 84100
Région: Vaucluse🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 348610.30 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 2021005206
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Menuiseries extérieures aluminium
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Delorme Battandier
Adresse postale: 16 rue Léon Blum
Commune postale: Annonay
Code postal: 07100
Région: Ardèche🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 504 675 💰
6️⃣
Numéro de contrat: 2021005207
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Serrurerie — métallerie — menuiserie métalliques
Nom et adresse du contractant
Nom: Inox Alu Concept
Adresse postale: parc d'activité Champgrand
Commune postale: Loriol-sur-Drôme
Code postal: 26270
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 372222.96 💰
7️⃣
Numéro de contrat: 2021005209
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Cloisons doublages — faux-plafonds — peinture
Nom et adresse du contractant
Nom: entreprise générale Tedeschi
Adresse postale: 286 rue du Bac
Commune postale: Guilherand-Granges
Code postal: 07500
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 798 228 💰
8️⃣
Numéro de contrat: 2021005210
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Carrelage faïence
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Siaux Sasu
Adresse postale: 1167 allée des Mûriers
Commune postale: Chonas-l'Amballan
Code postal: 38121
Région: Isère🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 180901.60 💰
9️⃣
Numéro de contrat: 2021005211
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Sols souples
Nom et adresse du contractant
Nom: Ganon
Adresse postale: ZAC de Briffaut Est
Commune postale: Valence
Code postal: 26000
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 232331.20 💰
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 2021005214
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: Electricité
Nom et adresse du contractant
Nom: Dufetre Herve
Adresse postale: ZI — rue Gustave Eiffel
Commune postale: Crest
Code postal: 26400
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 698210.43 💰
1️⃣1️⃣
Numéro de contrat: 2021005215
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: Photovoltaïque
Nom et adresse du contractant
Nom: Total direct énergie solutions
Adresse postale: 74 rue Lieutenant de Montcabrier — ZAC de Mazeran
Commune postale: Béziers
Code postal: 34500
Région: Hérault🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 71420.75 💰
1️⃣2️⃣
Numéro de contrat: 2021005217
Numéro d'identification du lot: 17
Titre: Terrassement — VRD — espaces verts
Nom et adresse du contractant
Nom: SAS Rodari Charles & Fils
Adresse postale: 185 rue du Docteur André Dion — ZA les Laurons — BP nº 49
Commune postale: Nyons
Code postal: 26110
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 600295.85 💰
“Durée du marché 37 mois, non reconductible.
Le marché signé le 4.6.2021 est consultable à la DAJA — service achats — hôtel du département — 26 avenue du...”
Durée du marché 37 mois, non reconductible.
Le marché signé le 4.6.2021 est consultable à la DAJA — service achats — hôtel du département — 26 avenue du Président Herriot — 26000 Valence.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 129-341439 (2021-07-02)