Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique. La présente consultation est allotie:
— lot 1: génie civil,
— lot 2: équipements de la bretelle et signalisation lumineuse tricolore,
— lot 3: voirie, réseaux divers, éclairage et aménagements paysagers.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-03-13.
L'appel d'offres a été publié le 2020-02-04.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réalisation de la bretelle de sortie vers le boulevard Achille Marcel
71200034”
Produits/services: Travaux routiers📦
Brève description:
“Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique. La présente...”
Brève description
Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique. La présente consultation est allotie:
— lot 1: génie civil,
— lot 2: équipements de la bretelle et signalisation lumineuse tricolore,
— lot 3: voirie, réseaux divers, éclairage et aménagements paysagers.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 10 400 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Génie civil
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux routiers📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Marseille 13010.
Description du marché:
“Le lot 1 du présent marché concerne la réalisation des travaux de génie civil de la bretelle. Pour le lot 1, les travaux comprennent notamment:
—...”
Description du marché
Le lot 1 du présent marché concerne la réalisation des travaux de génie civil de la bretelle. Pour le lot 1, les travaux comprennent notamment:
— l'établissement des documents contractuels nécessaires à la réalisation des travaux (études d'exécution/PAQ/PPSPS),
— les installations générales de chantier,
— les dégagements des emprises,
— les déposes diverses de mobiliers, de signalisation et d'éclairage,
— l'abattage et le dessouchage d'arbres et la protection de la végétation existante,
— la signalisation de chantier,
— l'établissement des DICT, le piquetage général des ouvrages et le piquetage spécial des ouvrages existants et des réseaux concessionnaires,
— la réalisation des fondations, du soutènement, du terrassement de la bretelle, et du génie civil de l'ouvrage,
— les réseaux de la bretelle, et les déviations nécessaires des réseaux existants,
— la réalisation des voiries dans la bretelle, y compris signalisation,
— tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires à la parfaite exécution du marché, conformément à la réglementation en vigueur et aux pièces du présent marché,
— l'établissement des DOE.
La description précise du besoin figure au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 7 700 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 15
Informations complémentaires:
“Le marché débutera à compter de sa notification et s'achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement.”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Équipements de la bretelle et signalisation lumineuse tricolore
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de feux de circulation📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché:
“Le lot 2 du présent marché concerne la réalisation des travaux d'équipements de la bretelle, et de Signalisation lumineuse tricolore (SLT) du carrefour...”
Description du marché
Le lot 2 du présent marché concerne la réalisation des travaux d'équipements de la bretelle, et de Signalisation lumineuse tricolore (SLT) du carrefour Achille Marcel. Pour le lot 2, les travaux comprennent notamment:
— l'établissement des documents contractuels nécessaires à la réalisation des travaux (études d'exécution/PAQ/PPSPS),
— les installations de chantier (base vie, énergie, contrôle d'accès),
— la signalisation de chantier,
— la réalisation des études d'exécution y compris l'étude spécifique au carrefour (étude des réseaux secondaires et étude de régulation),
— la fourniture et l'installation des équipements de la bretelle avec raccordement au tunnel,
— les adaptations éventuelles de la Signalisation lumineuse tricolore (SLT) définitive et la rédaction des documents nécessaires aux procédures administratives associées,
— la fourniture et la pose des caméras de surveillance du trafic intégrant l'ensemble de l'ouvrage et son câblage ainsi que sa mise en service,
— la réalisation des essais de bon fonctionnement préalables à la mise en service des installations réalisées,
— tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires à la parfaite exécution du marché, conformément à la réglementation en vigueur et aux pièces du présent marché,
— l'établissement des DOE. La description précise du besoin figure au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 600 000 💰
Description
Durée de l'accord: 10
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Voirie, réseaux divers, éclairage et aménagement paysagers
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes📦
Description du marché:
“Le lot 3 du présent marché concerne la réalisation des travaux de voirie, réseaux divers, éclairage et d'aménagements paysagers. Pour le lot 3, les travaux...”
Description du marché
Le lot 3 du présent marché concerne la réalisation des travaux de voirie, réseaux divers, éclairage et d'aménagements paysagers. Pour le lot 3, les travaux comprennent notamment:
— l'établissement des documents contractuels nécessaires à la réalisation des travaux (études d'exécution/PAQ/PPSPS),
— les installations de chantier (base vie, énergie, contrôle d'accès),
— la signalisation de chantier,
— les travaux préparatoires; la démolition et évacuation du mur de soutènement Auchan,
— la réalisation de génie civil de soutènement pour l'accès véhicule au centre commercial et la rampe d'accès piétonne,
— l'adaptation des structures de voirie et trottoirs si nécessaire,
— la pose de bordures et de revêtements, sur voiries et trottoirs,
— la réalisation du génie civil des réseaux secs et humides en attente sur l'emprise du projet,
— les massifs (éclairage, SLT, abribus, équipements de la station),
— la fourniture et la mise en place de candélabres fonctionnels et urbains, le câblage des réseaux enterrés, le raccordement de l'éclairage public mis en place au réseau existant (enterré ou aérien),
— la réalisation de réseaux humides (pluvial), la déviation des réseaux assainissement et eau potable si nécessaire et les essais d'étanchéité,
— la reprise du réseau de collecte des eaux pluviales et son adaptation au nouvel accès au centre commercial,
— la signalisation horizontale et verticale,
— le mobilier urbain et les équipements de sécurité,
— la réalisation des fosses de plantation pour les arbres et massifs (y compris terre végétale et mélange terre-pierres),
— la fourniture et la plantation d'arbres tiges en alignement,
— la fourniture et la plantation d'arbres, d'arbustes, de vivaces, graminées et plantes bulbeuses,
— la confection et la mise en œuvre des dispositifs de tuteurage et d'ancrages de motte,
— la fourniture et la mise en œuvre de paillage de type paillage organique,
— la mise en œuvre d'équipements d'arrosage (programmateurs, électrovannes, canalisations, tubes poreux, goutte à goutte),
— la fourniture et la mise en œuvre de divers éléments comme des palissades bois et ganivelles, traverses bois, revêtements spécifiques,
— la rédaction des documents nécessaires aux procédures administratives associées à l'éclairage public,
— tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires à la parfaite exécution du marché, conformément à la réglementation en vigueur et aux pièces du présent marché,
— l'établissement des DOE,
— le suivi cultural de parachèvement et de confortement des plantations et semis.
La description précise du besoin figure au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 100 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le marché débutera à compter de sa notification et s'achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement et de confortement des travaux végétaux.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— conformément aux dispositions de l'article 2.II) de l'arrêté du 22.3.2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents...”
Liste et brève description des critères de sélection
— conformément aux dispositions de l'article 2.II) de l'arrêté du 22.3.2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre ou DC2).
“Chiffre d'affaires annuel minimal exigé pour le lot 1 génie civil: 10 000 000 EUR HT de chiffre d'affaire annuel moyen sur les 3 dernières années.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22.3.2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou...”
Liste et brève description des critères de sélection
Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22.3.2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants: liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années: les travaux les plus importants sont appuyés d'attestations de bonne exécution. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Certificat(s) de qualification professionnelle établi(s) par des organismes indépendants:
— pour le lot 1: qualifications professionnelles définies par le...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Certificat(s) de qualification professionnelle établi(s) par des organismes indépendants:
— pour le lot 1: qualifications professionnelles définies par le répertoire du FNTP ou certificats équivalents:
—— 1521: ouvrages souterrains — creusement manuel ou mécanisé,
—— 2512: parois moulées profondeur inférieur ou égal à 40 m,
—— 712: étanchéité d'ouvrage et cuvelage,
—— 3121: revêtements en matériaux enrobés, enrobés classiques,
— pour le lot 2: qualifications professionnelles définies par le répertoire du FNTP ou certificats/qualifications équivalents:
—— 651: éclairage public — travaux neufs,
—— 662: signalisation électrique — routes,
—— qualifications Qualifelec ou certificats équivalents:
——— ME4: Maintenance et entretien,
——— TN4: Travaux neufs,
——— RT: Régulation trafic,
——— CF3: domaine AV-GT-TC-ST mention FO,
—— courants faibles ou équivalent,
— pour le lot 3: qualifications professionnelles définies par le répertoire du FNTP ou certificats équivalents:
—— 2321: ouvrages en terre, terrassements — travaux de terrassements courants en milieu urbain,
—— 3121: revêtements en matériaux enrobés — enrobés classiques,
—— 3431: revêtements en béton coulé en place — béton sous circulation motorisée,
—— qualifications Qualipaysage ou certificats équivalents:
——— P120: création de jardins et d'espaces verts,
——— A520 GC: arrosage intégré,
——— E132: Entretien de jardins et d'espaces verts.
L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Il sera fait application des dispositions de l'article L. 2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le CCAP et dans le cahier des charges une...”
Conditions d'exécution du contrat
Il sera fait application des dispositions de l'article L. 2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le CCAP et dans le cahier des charges une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause d'insertion est applicable uniquement au lot nº 1 du présent marché. Pour le lot 1 identifié dans le CCAP, le titulaire du marché réalise une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le CCAP précise à cet égard les différentes modalités envisageables de mise en œuvre de cette action d'insertion. Afin de faciliter la mise en œuvre des objectifs d'insertion, la Métropole Aix-Marseille-Provence a prévu un appui technique défini dans le CCAP.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-03-13
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8
Conditions d'ouverture des offres: 2020-03-17
09:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“— lot 1: les délais d'exécution des prestations du marché sont: délai d'exécution des travaux, hors délai de préparation de chantier: 13 mois à compter de...”
— lot 1: les délais d'exécution des prestations du marché sont: délai d'exécution des travaux, hors délai de préparation de chantier: 13 mois à compter de l'os de démarrage des travaux. Conformément à l'art. 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation: 2 mois. Un OS précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. À ce délai s'ajoute le délai de garantie de parfait achèvement des travaux: 12 mois à compter de la date de réception des travaux. Le délai global d'exécution des travaux comporte un délai partiel D1: 9 mois relatif à la réception de la couche de forme de la voirie de la bretelle. Le délai partiel D1 démarre à compter de la date fixée par l'OS qui prescrira de le commencer,
— lot 2: les délais d'exécution des prestations du marché sont: délai d'exécution des travaux, hors délai de préparation de chantier: 8 mois à compter de la date fixée par l'OS qui prescrira de les commencer. Conformément à l'art. 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation: 2 mois. Un OS précise la date à partir de laquelle démarre cette période de préparation. À ce délai s'ajoute le délai de garantie de parfait achèvement des travaux: 12 mois à compter de la date de réception des travaux,
— lot 3: les délais d'exécution des prestations du marché sont: le délai d'exécution comporte 3 délais partiels: D1= 13 mois, comprenant le délai d'exécution des travaux et de mise en place des végétaux (à l'exception des travaux de parachèvement), à compter de l'OS de démarrage des travaux. D2 = 5 mois: délai de réalisation de l'accès définitif à la zone commerciale. Ce délai sera déclenché par OS. D3 = 12 mois: délai partiel de parachèvement des travaux végétaux. Le constat de mise en place des végétaux à l'issue du délai partiel D1 vaut démarrage du délai partiel D3. Ce délai s'achèvera au plus tôt 6 mois après le constat de mise en place des végétaux et il s'achèvera dans une période comprise entre la fin août et la fin octobre suivant le constat de mise en place des végétaux.
Conformément à l'art 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation: 2 mois. Elle n'est comptabilisée dans aucun des délais partiels. Cette période de préparation sera déclenchée par OS a ces délais s'ajoutent: le délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages (à l'exception des prestations végétales): 12 mois à compter de la réception partielle des prestations exécutées pendant le délai D1. Le délai de garantie et de confortement des travaux végétaux: 12 mois. Durant ce délai, des constats de remplacement de végétaux morts pourront être établis, et un constat final sera établi au terme du délai de garantie. Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction des sous critères pondérés ci-dessous:
— lot 1:
—— sous-critère A: cohérence de la méthodologie d'organisation et de la qualité des procédures de réalisation des ouvrages: 50 %,
—— sous-critère B: pertinence du planning et du cahier de phasage proposés: 50 %,
— lot 2:
—— sous-critère A: qualité de l'organisation des moyens humains: 30 %,
—— sous-critère B: cohérence de la méthodologie d'organisation et du phasage de réalisation du chantier: 40%,
—— sous-critère C: pertinence des équipements proposés: 30%,
— lot 3:
—— sous-critère A: cohérence de la méthodologie d'organisation du chantier: 40%,
—— sous-critère B: pertinence du planning et du cahier de phasage proposé: 40%,
—— sous-critère C: pertinence des méthodes mises en œuvre: 20%.
Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux art. R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du CCP, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation: cf. Art. 8.1 du RC.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://www.telerecours.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. À partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert (application des articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative),
— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du code de justice administrative au plus tard le 31 jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que l'acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours,
— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, ass., 4.4.2014, «Département de Tarn-et-Garonne», nº 358994).
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://www.telerecours.fr🌏
Source: OJS 2020/S 027-060437 (2020-02-04)
Informations complémentaires (2020-02-14)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 027-060437
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-03-13 📅
L'heure: 16:30
Nouvelle valeur
Date: 2020-03-27 📅
L'heure: 16:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2020-03-17 📅
L'heure: 09:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-03-30 📅
L'heure: 09:00
Source: OJS 2020/S 035-082156 (2020-02-14)
Informations complémentaires (2020-03-16) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 58 boulevard Charles Livon
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique. La présente...”
Brève description
Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique. La présente consultation est allotie:
— lot 1: génie civil;
— lot 2: équipements de la bretelle et signalisation lumineuse tricolore;
— lot 3: voirie, réseaux divers, éclairage et aménagements paysagers.
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-03-27 📅
L'heure: 16:30
Nouvelle valeur
Date: 2020-04-24 📅
L'heure: 16:30
Source: OJS 2020/S 056-131897 (2020-03-16)
Informations complémentaires (2020-04-03)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-04-24 📅
L'heure: 16:30
Nouvelle valeur
Date: 2020-05-05 📅
L'heure: 16:30
Source: OJS 2020/S 069-163364 (2020-04-03)
Informations complémentaires (2020-04-28) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Personne de contact: Direction de la commande publique — Service des marchés
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-05-05 📅
L'heure: 16:30
Nouvelle valeur
Date: 2020-05-11 📅
L'heure: 12:30
Source: OJS 2020/S 085-200525 (2020-04-28)
Avis d'attribution de marché (2020-12-28) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 8050325.54 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Le lot 1 du présent marché concerne la réalisation des travaux de génie civil de la bretelle. Pour le lot 1, les travaux comprennent notamment:
—...”
Description du marché
Le lot 1 du présent marché concerne la réalisation des travaux de génie civil de la bretelle. Pour le lot 1, les travaux comprennent notamment:
— l'établissement des documents contractuels nécessaires à la réalisation des travaux (études d'exécution/PAQ/PPSPS);
— les installations générales de chantier;
— les dégagements des emprises;
— les déposes diverses de mobiliers, de signalisation et d'éclairage;
— l'abattage et le dessouchage d'arbres et la protection de la végétation existante;
— la signalisation de chantier;
— l'établissement des DICT, le piquetage général des ouvrages et le piquetage spécial des ouvrages existants et des réseaux concessionnaires;
— la réalisation des fondations, du soutènement, du terrassement de la bretelle, et du génie civil de l'ouvrage;
— les réseaux de la bretelle, et les déviations nécessaires des réseaux existants;
— la réalisation des voiries dans la bretelle, y compris signalisation;
— tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires à la parfaite exécution du marché, conformément à la réglementation en vigueur et aux pièces du présent marché;
— l'établissement des DOE.
La description précise du besoin figure au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus
Description du marché:
“Le lot 2 du présent marché concerne la réalisation des travaux d'équipements de la bretelle, et de Signalisation lumineuse tricolore (SLT) du carrefour...”
Description du marché
Le lot 2 du présent marché concerne la réalisation des travaux d'équipements de la bretelle, et de Signalisation lumineuse tricolore (SLT) du carrefour Achille Marcel. Pour le lot 2, les travaux comprennent notamment:
— l'établissement des documents contractuels nécessaires à la réalisation des travaux (études d'exécution/PAQ/PPSPS);
— les installations de chantier (base vie, énergie, contrôle d'accès);
— la signalisation de chantier;
— la réalisation des études d'exécution y compris l'étude spécifique au carrefour (étude des réseaux secondaires et étude de régulation);
— la fourniture et l'installation des équipements de la bretelle avec raccordement au tunnel;
— les adaptations éventuelles de la Signalisation lumineuse tricolore (SLT) définitive et la rédaction des documents nécessaires aux procédures administratives associées;
— la fourniture et la pose des caméras de surveillance du trafic intégrant l'ensemble de l'ouvrage et son câblage ainsi que sa mise en service;
— la réalisation des essais de bon fonctionnement préalables à la mise en service des installations réalisées;
— tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires à la parfaite exécution du marché, conformément à la réglementation en vigueur et aux pièces du présent marché;
— l'établissement des DOE.
La description précise du besoin figure au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus
Description du marché:
“Le lot 3 du présent marché concerne la réalisation des travaux de Voirie, réseaux divers, éclairage et d'aménagements paysagers. Pour le lot 3, les travaux...”
Description du marché
Le lot 3 du présent marché concerne la réalisation des travaux de Voirie, réseaux divers, éclairage et d'aménagements paysagers. Pour le lot 3, les travaux comprennent notamment:
— l'établissement des documents contractuels nécessaires à la réalisation des travaux (études d'exécution/PAQ/PPSPS);
— les installations de chantier (base vie, énergie, contrôle d'accès);
— la signalisation de chantier;
— les travaux préparatoires;
— la démolition et évacuation du mur de soutènement Auchan;
— la réalisation de génie civil de soutènement pour l'accès véhicule au centre commercial et la rampe d'accès piétonne;
— l'adaptation des structures de voirie et trottoirs si nécessaire;
— la pose de bordures et de revêtements, sur voiries et trottoirs;
— la réalisation du génie civil des réseaux secs et humides en attente sur l'emprise du projet;
— les massifs (éclairage, SLT, abribus, équipements de la station);
— la fourniture et la mise en place de candélabres fonctionnels et urbains, le câblage des réseaux enterrés, le raccordement de l'éclairage public mis en place au réseau existant (enterré ou aérien);
— la réalisation de réseaux humides (pluvial), la déviation des réseaux assainissement et eau potable si nécessaire et les essais d'étanchéité;
— la reprise du réseau de collecte des eaux pluviales et son adaptation au nouvel accès au centre commercial;
— la signalisation horizontale et verticale;
— le mobilier urbain et les équipements de sécurité;
— la réalisation des fosses de plantation pour les arbres et massifs (y compris terre végétale et mélange terre-pierres);
— la fourniture et la plantation d'arbres tiges en alignement;
— la fourniture et la plantation d'arbres, d'arbustes, de vivaces, graminées et plantes bulbeuses;
— la confection et la mise en œuvre des dispositifs de tuteurage et d'ancrages de motte;
— la fourniture et la mise en œuvre de paillage de type paillage organique;
— la mise en œuvre d'équipements d'arrosage (programmateurs, électrovannes, canalisations, tubes poreux, goutte à goutte);
— la fourniture et la mise en œuvre de divers éléments comme des palissades bois et ganivelles, traverses bois, revêtements spécifiques;
— la rédaction des documents nécessaires aux procédures administratives associées à l'éclairage public;
— tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires à la parfaite exécution du marché, conformément à la réglementation en vigueur et aux pièces du présent marché;
— l'établissement des DOE;
— le suivi cultural de parachèvement et de confortement des plantations et semis.
La description précise du besoin figure au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 027-060437
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: Z200057F00
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Génie civil
Date de conclusion du contrat: 2020-10-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: GTM Sud
Adresse postale: 29 avenue de Rome
Commune postale: Vitrolles
Code postal: 13741
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 442410442📞
Fax: +33 442100443 📠
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
Le contractant est une PME
Nom: Soletanche Bachy
Adresse postale: 1445 chemin des Lauves
Commune postale: Aix-en-Provence
Code postal: 13626
Téléphone: +33 442990350📞
Fax: +33 442212564 📠
Nom: Botte Fondations
Adresse postale: 60 boulevard de l'Europe
Code postal: 13746
Téléphone: +33 442133050📞
Nom: Marenco et Compagnie
Adresse postale: quartier Causseraine
Commune postale: Le Cannet-des-Maures
Code postal: 83340
Téléphone: +33 494500560📞
Fax: +33 494607801 📠
Région: Alpes-Maritimes🏙️
Nom: Intertravaux
Adresse postale: 222 bis boulevard Mireille Lauyze
Commune postale: Marseille
Code postal: 13010
Téléphone: +33 491797943📞
Fax: +33 491259946 📠
Nom: Sogea Provence
Téléphone: +33 442130200📞
Fax: +33 442130210 📠
Nom: Eurovia PACA
Adresse postale: 17 boulevard de la Millière
Code postal: 13396
Téléphone: +33 491181030📞
Fax: +33 491181038 📠 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 7 700 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 5989161.78 💰
2️⃣
Numéro de contrat: Z200293F00
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Équipements de la bretelle et signalisation lumineuse tricolore
Date de conclusion du contrat: 2020-10-22 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: SPIE Citynetworks
Adresse postale: 4 avenue Jean Jaurès
Commune postale: Feyzin
Code postal: 69230
Téléphone: +33 472211200📞
Région: Rhône-Alpes🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 600 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 492140.90 💰
3️⃣
Numéro de contrat: Z200295F00
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Voirie, réseaux divers, éclairage et aménagements paysagers
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: Colas Midi-Méditerranée
Adresse postale: 855 rue René Descartes
Code postal: 13100
Téléphone: +33 442151212📞 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 2 100 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1569022.86 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 305692.20 💰
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter: Réalisation de béton désactivé et de béton sablé Poste architecture paysage
“Les marchés peuvent être consultés dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DCP Le Balthazar, 2 quai d'Arenc, 13002...”
Les marchés peuvent être consultés dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DCP Le Balthazar, 2 quai d'Arenc, 13002 Marseille, tél. +33 491997194, télécopieur +33 491997196 du lundi au vendredi sauf jours fériés de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou télécopieur à MAMP, BP 48014, 13567 Marseille Cedex 02.
Afficher plus Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du CJA au plus tard le 31 jour suivant la...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du CJA au plus tard le 31 jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la conclusion du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Toutefois, ce recours n'est pas ouvert au demandeur qui a fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que le PA a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours;
— un recours gracieux peut être formé dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'une seule prorogation;
— un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excès de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclusion du contrat application de l'article R. 421-1 du CJA;
— un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat application de l'article L. 521-1 du CJA, Conseil d'État Ass. 4.4.2014 Tarn-et-Garonne nº 358994. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant sa validité ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Celui-ci doit être exercé y compris si le contrat contesté est relatif à des tx publics dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'AA mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. À partir de la conclusion du contrat, ces tiers auquel ce recours est ouvert ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. Médiation: le TA Marseille peut exercer une mission de conciliation conformément à l'article L. 211-4 du CJA;
— pour les différents liés exclusivement à l'exécution du marché: CMI de règlement amiable conformément à l'article 127 du CMP préfecture de région, boulevard P. Peytral, 13282 Marseille Cedex 20, tél. +33 484354000, internet:http://www.paca.pref.gouv.fr — Le requérant peut saisir le tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée par le biais de l'application informatique «Télérecours citoyen» depuis le site internet ww.telerecours.fr — Tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 06, +33 491134813, +33 491811387.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 255-639408 (2020-12-28)