Travaux d'espaces publics en vue de la requalification du quai Southampton

Ville du Havre

La consultation est passée en appel d'offres ouvert. La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés.
Décomposition du marché — lots (cf. article 3-1-1 du règlement de la consultation) le mode de dévolution du marché retenu par le pouvoir adjudicateur est l'allotissement. La présente consultation porte sur les 3 lots suivants: lots nº 1, 2 et 4. Pour information, le lot 3 aménagement extérieur — mobilier urbain, équipements d'une aire sportive fait l'objet d'une consultation spécifique. En, procédure avec négociation en application de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique les travaux s'effectuent sur 5 zones géographiques.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-05-27. L'appel d'offres a été publié le 2020-03-30.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Colas IDFN Le Havre
• Eiffage route Île-de-France centre ouest
• Vallois

Qui ?

• Ville du Havre

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Haute-Normandie › Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-03-30	Avis de marché
2020-05-14	Informations complémentaires
2020-12-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-03-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Numéro de référence: 20ft-Vdh-0570-E
Brève description:
“La consultation est passée en appel d'offres ouvert. La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés. Décomposition du...”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Maritime 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville du Havre
Adresse postale: mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40051
Code postal: 76084
Commune postale: Le Havre
Contact
Adresse Internet: https://www.lehavre.fr/ 🌏
Courrier électronique: secretariatcao@codah.fr 📧
URL des documents: https://www.mpe76.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.mpe76.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-03-30 📅
Date limite de soumission: 2020-05-27 📅
Date de publication: 2020-04-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 066-156503
Numéro JO-S: 66
Informations complémentaires

“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”

Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr — les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plate-forme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier:

— tranches de travaux (cf. article 3-1-2 du règlement de la consultation) les travaux font l'objet d'une tranche unique de travaux décomposée en 5 zones (conformément au plan de zonage);

— Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)(cf. article 3-1-5 du règlement de la consultation) le candidat devra obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle. À défaut, l'offre sera déclarée irrégulière.

Lot 2: PSE: remplacement des lampes des mâts pics mis en place lors des travaux de la tranche travaux nº 1.

Lot 4: PSE: confortement 1 année supplémentaire (P812 -814-816 du détail estimatif).

— durée du marché,

— délais d'exécution (cf. article 3-2 du règlement de la consultation) les prestations seront exécutées dans un délai de 16 mois comprenant 2 mois de préparation. Période de préparation: début janvier 2021 la durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée.

— forme juridique de l'attributaire (cf. article 3-4 du règlement de la consultation) aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. La personne publique autorise les candidats à présenter leurs candidatures en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 2142-21;

— jugement des propositions (cf. article 6 du règlement de la consultation).

Le critère «prix» sera noté sur 40:

— pour le lot 1, le prix indiqué à l'acte d'engagement (total HT),

— pour le lot 2, le prix indiqué à l'acte d'engagement (compris la PSE si elle est retenue),

— pour le lot 4, le prix indiqué à l'acte d'engagement (compris la PSE si elle est retenue).

Le critère «valeur technique» sera noté sur 60 selon une valeur croissante de mérite et il sera apprécié à partir du mémoire technique notation du mémoire technique: notée sur 12 points sur les moyens humains et matériels détaillés dédiés à la réalisation et à la sécurité au sein du chantier; notée sur 16 points sur la méthodologie d'intervention et sa cohérence avec le planning de réalisation proposé; notée sur 12 points sur la pertinence et la qualité des matériaux et matériels associés, appréciés via les fiches techniques proposées; notée sur 12 points la pertinence de la mise en œuvre de la sécurité et de l'accessibilité pendant tout le déroulement du chantier, au sein de son environnement, en fonction des différents utilisateurs — équipements du site et la cohérence avec le calendrier prévisionnel du maître d'œuvre; notée sur 8 points la pertinence des moyens mis en œuvre pour minimiser l'impact environnemental du chantier.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La consultation est passée en appel d'offres ouvert. La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés.”

“Décomposition du marché — lots (cf. article 3-1-1 du règlement de la consultation) le mode de dévolution du marché retenu par le pouvoir adjudicateur est...”
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: Terrassements, voirie et assainissement
Numéro du lot: 1
Brève description:
“Terrassements, voirie et assainissement.”
Durée de l'accord: 16 mois
Intitulé du lot: Réseaux souples et éclairage
Numéro du lot: 2
Brève description:
“Réseaux souples et éclairage.”
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 4
Brève description:
“Espaces verts.”

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— DC1 — dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur:...”

“— DC2 détaillé et entièrement complété — dernière version (à télécharger sur:...”

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-05-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21760351300011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.mpe76.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”

“— tranches de travaux (cf. article 3-1-2 du règlement de la consultation) les travaux font l'objet d'une tranche unique de travaux décomposée en 5 zones...”

Afficher plus (12)

“— Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)(cf. article 3-1-5 du règlement de la consultation) le candidat devra obligatoirement répondre à la...”

“Lot 2: PSE: remplacement des lampes des mâts pics mis en place lors des travaux de la tranche travaux nº 1.”

“Lot 4: PSE: confortement 1 année supplémentaire (P812 -814-816 du détail estimatif).”

“— durée du marché,”

“— délais d'exécution (cf. article 3-2 du règlement de la consultation) les prestations seront exécutées dans un délai de 16 mois comprenant 2 mois de...”

“— forme juridique de l'attributaire (cf. article 3-4 du règlement de la consultation) aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur....”

“— jugement des propositions (cf. article 6 du règlement de la consultation).”

“Le critère «prix» sera noté sur 40:”

“— pour le lot 1, le prix indiqué à l'acte d'engagement (total HT),”

“— pour le lot 2, le prix indiqué à l'acte d'engagement (compris la PSE si elle est retenue),”

“— pour le lot 4, le prix indiqué à l'acte d'engagement (compris la PSE si elle est retenue).”

“Le critère «valeur technique» sera noté sur 60 selon une valeur croissante de mérite et il sera apprécié à partir du mémoire technique notation du mémoire...”

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 235583500 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Fax: +33 235583503 📠
Source: OJS 2020/S 066-156503 (2020-03-30)

Informations complémentaires (2020-05-14)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La consultation est passée en appel d'offres ouvert. La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés. Décomposition du...”
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40 051

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-05-14 📅
Date limite de soumission: 2020-06-10 📅
Date de publication: 2020-05-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 096-228708
Se réfère à l'avis: 2020/S 066-156503
Numéro JO-S: 96
Source: OJS 2020/S 096-228708 (2020-05-14)

Avis d'attribution de marché (2020-12-16)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La consultation est passée en appel d'offres ouvert. La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés. - Décomposition...”
Valeur totale du marché: 4 254 163 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: secretariatcao@lehavremetro.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-12-16 📅
Date de publication: 2020-12-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 248-616189
Numéro JO-S: 248
Informations complémentaires

“— le 1 — le montant du lot nº 3 correspond à l'offre de base plus la PSE1, — dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et...”

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“La consultation est passée en appel d'offres ouvert.”

“La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés. - Décomposition du marché:”

Afficher plus (4)

“Lots (Cf. article 3-1-1 du règlement de la consultation) le mode de dévolution du marché retenu par le pouvoir adjudicateur est l'allotissement.”

“La présente consultation porte sur les trois lots suivants: lots nº 1, 2 et 4.”

“Pour information, le lot 3 — aménagement extérieur — mobilier urbain, équipements d'une aire sportive fait l'objet d'une consultation spécifique.”

“En procédure avec négociation en application de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique les travaux s'effectuent sur cinq zones géographiques.”

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-12-04 📅
Nom: Colas IDFN le Havre
Adresse postale: 82 rue Gustave Nicolle
Commune postale: Le Havre
Code postal: 76600
Pays: France 🇫🇷
Seine-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 2969930.70 EUR 💰
Nom: Eiffage route Île-de-France centre Ouest
Adresse postale: 215 rue Pierre et Marie Curie — boite postale 28
Commune postale: Petit-Couronne
Code postal: 76650
Valeur totale du marché: 752737.46 EUR 💰
Nom: Vallois
Adresse postale: chemin de Gassard
Commune postale: Saint-Hymer
Code postal: 14130
Pays: Calvados 🏙️
Valeur totale du marché: 531494.50 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3

Référence
Informations complémentaires

“— le 1”

“— le montant du lot nº 3 correspond à l'offre de base plus la PSE1,”

Afficher plus (2)

“— dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de la pratique décisionnelle de la commission d'accès aux...”

“Un rendez-vous sera fixé dans les quinze jours suivant la date de réception de cette demande.”

Source: OJS 2020/S 248-616189 (2020-12-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Déblai-remblai (2)
Travaux d'aménagement paysager (>20)
Travaux d'excavation (4)
Travaux de creusement de tranchées (1)
Travaux de décapage de terre
Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain (3)
Travaux de terrassement (>20)