La consultation est passée en appel d'offres ouvert. La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés.
Décomposition du marché — lots (cf. article 3-1-1 du règlement de la consultation) le mode de dévolution du marché retenu par le pouvoir adjudicateur est l'allotissement. La présente consultation porte sur les 3 lots suivants: lots nº 1, 2 et 4. Pour information, le lot 3 aménagement extérieur — mobilier urbain, équipements d'une aire sportive fait l'objet d'une consultation spécifique. En, procédure avec négociation en application de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique les travaux s'effectuent sur 5 zones géographiques.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-05-27.
L'appel d'offres a été publié le 2020-03-30.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2020-03-30) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Ville du Havre
Numéro d'enregistrement national: 21760351300011
Adresse postale: mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40051
Commune postale: Le Havre
Code postal: 76084
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: secretariatcao@codah.fr📧
Région: Seine-Maritime🏙️
URL: https://www.lehavre.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr/🌏 Communication
URL des documents: https://www.mpe76.fr/🌏
URL de participation: https://www.mpe76.fr/🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux d'espaces publics en vue de la requalification du quai Southampton
20ft-Vdh-0570-E”
Produits/services: Travaux de terrassement📦
Brève description:
“La consultation est passée en appel d'offres ouvert. La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés.
Décomposition du...”
Brève description
La consultation est passée en appel d'offres ouvert. La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés.
Décomposition du marché — lots (cf. article 3-1-1 du règlement de la consultation) le mode de dévolution du marché retenu par le pouvoir adjudicateur est l'allotissement. La présente consultation porte sur les 3 lots suivants: lots nº 1, 2 et 4. Pour information, le lot 3 aménagement extérieur — mobilier urbain, équipements d'une aire sportive fait l'objet d'une consultation spécifique. En, procédure avec négociation en application de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique les travaux s'effectuent sur 5 zones géographiques.
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Terrassements, voirie et assainissement
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux routiers📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtement de chemins piétonniers📦
Lieu d'exécution: Seine-Maritime🏙️
Description du marché: Terrassements, voirie et assainissement.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Réseaux souples et éclairage
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public📦
Description du marché: Réseaux souples et éclairage.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché: Espaces verts.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— DC1 — dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur:...”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-05-27
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2020-05-28
09:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr — les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plate-forme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier:
— tranches de travaux (cf. article 3-1-2 du règlement de la consultation) les travaux font l'objet d'une tranche unique de travaux décomposée en 5 zones (conformément au plan de zonage);
— Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)(cf. article 3-1-5 du règlement de la consultation) le candidat devra obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle. À défaut, l'offre sera déclarée irrégulière.
Lot 2: PSE: remplacement des lampes des mâts pics mis en place lors des travaux de la tranche travaux nº 1.
Lot 4: PSE: confortement 1 année supplémentaire (P812 -814-816 du détail estimatif).
— durée du marché,
— délais d'exécution (cf. article 3-2 du règlement de la consultation) les prestations seront exécutées dans un délai de 16 mois comprenant 2 mois de préparation. Période de préparation: début janvier 2021 la durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée.
— forme juridique de l'attributaire (cf. article 3-4 du règlement de la consultation) aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. La personne publique autorise les candidats à présenter leurs candidatures en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 2142-21;
— jugement des propositions (cf. article 6 du règlement de la consultation).
Le critère «prix» sera noté sur 40:
— pour le lot 1, le prix indiqué à l'acte d'engagement (total HT),
— pour le lot 2, le prix indiqué à l'acte d'engagement (compris la PSE si elle est retenue),
— pour le lot 4, le prix indiqué à l'acte d'engagement (compris la PSE si elle est retenue).
Le critère «valeur technique» sera noté sur 60 selon une valeur croissante de mérite et il sera apprécié à partir du mémoire technique notation du mémoire technique: notée sur 12 points sur les moyens humains et matériels détaillés dédiés à la réalisation et à la sécurité au sein du chantier; notée sur 16 points sur la méthodologie d'intervention et sa cohérence avec le planning de réalisation proposé; notée sur 12 points sur la pertinence et la qualité des matériaux et matériels associés, appréciés via les fiches techniques proposées; notée sur 12 points la pertinence de la mise en œuvre de la sécurité et de l'accessibilité pendant tout le déroulement du chantier, au sein de son environnement, en fonction des différents utilisateurs — équipements du site et la cohérence avec le calendrier prévisionnel du maître d'œuvre; notée sur 8 points la pertinence des moyens mis en œuvre pour minimiser l'impact environnemental du chantier.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 235583500📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr📧
Fax: +33 235583503 📠
Source: OJS 2020/S 066-156503 (2020-03-30)
Informations complémentaires (2020-05-14) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40 051
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La consultation est passée en appel d'offres ouvert. La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés. Décomposition du...”
Brève description
La consultation est passée en appel d'offres ouvert. La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés. Décomposition du marché * Lots (cf. article 3-1-1 du règlement de la consultation) le mode de dévolution du marché retenu par le pouvoir adjudicateur est l'allotissement. La présente consultation porte sur les trois lots suivants: lots n 1, 2 et 4. Pour information, le lot 3 — aménagement extérieur — mobilier urbain, équipements d'une aire sportive fait l'objet d'une consultation spécifique. En, procédure avec négociation en application de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique les travaux s'effectuent sur cinq zones géographiques.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 066-156503
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-05-27 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-06-10 📅
L'heure: 16:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2020-05-28 📅
L'heure: 09:00
Nouvelle valeur
Date: 2020-06-11 📅
Source: OJS 2020/S 096-228708 (2020-05-14)
Avis d'attribution de marché (2020-12-16) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Courrier électronique: secretariatcao@lehavremetro.fr📧
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La consultation est passée en appel d'offres ouvert.
La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés. - Décomposition...”
Brève description
La consultation est passée en appel d'offres ouvert.
La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés. - Décomposition du marché:
Lots (Cf. article 3-1-1 du règlement de la consultation) le mode de dévolution du marché retenu par le pouvoir adjudicateur est l'allotissement.
La présente consultation porte sur les trois lots suivants: lots nº 1, 2 et 4.
Pour information, le lot 3 — aménagement extérieur — mobilier urbain, équipements d'une aire sportive fait l'objet d'une consultation spécifique.
En procédure avec négociation en application de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique les travaux s'effectuent sur cinq zones géographiques.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 4 254 163 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Critère de coût (pondération): 1
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 066-156503
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Terrassements, voirie et assainissement
Date de conclusion du contrat: 2020-12-04 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Colas IDFN le Havre
Adresse postale: 82 rue Gustave Nicolle
Commune postale: Le Havre
Code postal: 76600
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-Maritime🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2969930.70 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Réseaux souples et éclairage
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage route Île-de-France centre Ouest
Adresse postale: 215 rue Pierre et Marie Curie — boite postale 28
Commune postale: Petit-Couronne
Code postal: 76650
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 752737.46 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Espaces verts
Nom et adresse du contractant
Nom: Vallois
Adresse postale: chemin de Gassard
Commune postale: Saint-Hymer
Code postal: 14130
Région: Calvados 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 531494.50 💰
“— le 1 montant indiqué dans l'avis correspond au montant total des trois lots:
— le montant du lot nº 3 correspond à l'offre de base plus la PSE1,
— dans le...”
— le 1 montant indiqué dans l'avis correspond au montant total des trois lots:
— le montant du lot nº 3 correspond à l'offre de base plus la PSE1,
— dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de la pratique décisionnelle de la commission d'accès aux documents administratifs, le marché est consultable sur demande écrite dans les locaux de la direction des affaires juridiques et marchés, secrétariat de la CAO, 19 rue Georges Braque, 76085 Le Havre, entre 9h00 et 16h00.
Un rendez-vous sera fixé dans les quinze jours suivant la date de réception de cette demande.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 248-616189 (2020-12-16)