Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux d'aménagement de la traversée du Rove/RD568 sur la commune du Rove
71200078”
Produits/services: Travaux de revêtement de rues📦
Brève description: Travaux d'aménagement de la traversée du Rove/RD568 sur la commune du Rove.
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: «Néant».
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Voirie et réseaux
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtement de rues📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de fondation de rues📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Commune du Rove.
Description du marché: Voirie et réseaux
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 6 100 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations complémentaires:
“Ce lot comprend l'installation et le repliement du chantier, les travaux préparatoires, les terrassements généraux, le nivellement et les couches de formes,...”
Informations complémentaires
Ce lot comprend l'installation et le repliement du chantier, les travaux préparatoires, les terrassements généraux, le nivellement et les couches de formes, les réseaux humides, le génie civil pour les réseaux secs, les travaux de voirie, de signalisation horizontale et verticale, le mobilier urbain et génie civil.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Réseaux secs
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public📦
Description du marché: Réseaux secs.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 320 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Ce lot comprend l'installation et le repliement du chantier, les travaux préparatoires, l'ensemble des prestations relatives aux réseaux secs (éclairage,...”
Informations complémentaires
Ce lot comprend l'installation et le repliement du chantier, les travaux préparatoires, l'ensemble des prestations relatives aux réseaux secs (éclairage, vidéosurveillance et signalisation lumineuse).
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché: Espaces verts.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 400 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Ce lot comprend l'installation et le repliement du chantier, l'arrosage, les plantations et espaces verts.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R.2143-3 et R. 2143-11 du code de la commande...”
Liste et brève description des conditions
Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R.2143-3 et R. 2143-11 du code de la commande publique, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation: cf. article 7 du règlement de la consultation. Dans le cadre de la crise sanitaire, le candidat est autorisé à signer de manière manuscrite et scannée. Il sera demandé l'original à l'issue de la crise sanitaire.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 22.3.2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents...”
Liste et brève description des critères de sélection
Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 22.3.2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur: déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre, DUME ou DC2 transmis en annexe).
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22.3.2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou...”
Liste et brève description des critères de sélection
Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22.3.2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants:
liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années. Les travaux les plus importants sont appuyés d'attestations de bonne exécution. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Certificat(s) de qualifications professionnelles établi(s) par des organismes indépendants: Identifications FNTP:
Lot 1 «Voirie et réseaux»:
— 3421 ou...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Certificat(s) de qualifications professionnelles établi(s) par des organismes indépendants: Identifications FNTP:
Lot 1 «Voirie et réseaux»:
— 3421 ou équivalent revêtement en enrobés classiques;
— 2321 ou équivalent travaux de terrassement courant en milieu urbain;
— 346 ou équivalent pose de bordures et de caniveaux;
— 514 ou équivalent construction de réseaux gravitaires en milieu urbain.
Lot 2 «Réseaux secs»:
— 651 ou équivalent éclairage public travaux neufs.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique.
Le marché débutera à compter...”
Conditions d'exécution du contrat
Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique.
Le marché débutera à compter de sa notification et s'achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement soit douze mois à compter de la réception des travaux.
Délais d'exécution: pour tous les lots, le délai d'exécution est fixé à 17 mois (hors période de préparation). Par dérogation à l'article 19.1.1 du CCAG travaux, les travaux débutent à l'issue de la période de préparation. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est fixée à un mois pour chacun des trois lots. Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-06-15
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 12
Conditions d'ouverture des offres: 2020-06-15
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Marseille.
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Quantité et étendue du marché: les objectifs de cet aménagement sont les suivants: transformer la route et apaiser la circulation raisonner l'aménagement en...”
Quantité et étendue du marché: les objectifs de cet aménagement sont les suivants: transformer la route et apaiser la circulation raisonner l'aménagement en séquences.
Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous-critère(s) pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous.
Lot 1 «Voirie et réseaux»:
— sous-critère A (40 %): pertinence du phasage géographique des travaux, du plan de circulation ainsi que des mesures de signalisation provisoire proposées;
— sous-critère B (40 %): pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux; — sous-critère C (20 %): adéquation des moyens humains affectés à l'exécution des travaux.
Lot 2 «Réseaux secs»:
— sous-critère A (70 %): pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux «Réseaux secs» pour assurer la réalisation des prestations conjointement aux travaux du
lot 1 «Voirie et réseaux» de façon à respecter le délai global d'exécution;
— sous-critère B (30 %): adéquation des moyens humains affectés à l'exécution des travaux.
Lot 3 «Espaces verts»:
— sous-critère A (70 %): pertinence de la méthodologie proposée pour l'exécution des travaux «Espaces verts» pour assurer la réalisation des prestations conjointement aux travaux du
lot 1«Voirie et réseaux» de façon à respecter le délai global d'exécution;
— sous-critère B (30 %): adéquation des moyens humains affectés à l'exécution des travaux.
Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des offres indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence correspondant. Tous les documents seront remis gratuitement. Pour obtenir le dossier sur la plate-forme électronique: https://marchespublics.ampmetropole.fr
Il sera demandé au candidat effectuant un retrait de nous fournir une adresse électronique. Celle-ci sera utilisée pour lui transmettre les éventuels renseignements complémentaires. L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse électronique valide et régulièrement consultée.
Conformément à l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, la remise des offres par voie dématérialisée est obligatoire. La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. À partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert. (application des articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative);
— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du code de justice administrative au plus tard le 31 jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat.
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que l'acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours;
— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, ASS., 4 .4.2014, «département de Tarn-et-Garonne», nº 358994).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +334 91811387 📠
URL: http://www.telerecours.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +334 91811387 📠
URL: http://www.telerecours.fr🌏
Source: OJS 2020/S 090-213746 (2020-05-05)
Informations complémentaires (2020-06-09) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Personne de contact: Direction de la commande publique — service des marchés
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2020/S 090-213746
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.1.5)
Emplacement du texte à modifier: Valeur totale estimée
Vider l'ancienne valeur
Nouvelle valeur
Texte: Valeur hors TVA: 7 019 815,30 EUR.
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.6)
Numéro d'identification du lot: 1
Emplacement du texte à modifier: Valeur estimée
Ancienne valeur
Texte: Valeurs hors TVA: 6 100 000 EUR
Nouvelle valeur
Texte: Valeurs hors TVA: 6 355 910,30 EUR
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.6)
Numéro d'identification du lot: 2
Emplacement du texte à modifier: Valeur estimée
Ancienne valeur
Texte: Valeurs hors TVA: 320 000,00 EUR
Nouvelle valeur
Texte: Valeurs hors TVA: 311 240,00 EUR
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.6)
Numéro d'identification du lot: 3
Emplacement du texte à modifier: Valeur estimée
Ancienne valeur
Texte: Valeurs hors TVA: 400 000,00 EUR
Nouvelle valeur
Texte: Valeurs hors TVA: 352 665,00 EUR
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalité d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Texte: Date: 15.6.2020 (14h00)
Lieu: Marseille
Nouvelle valeur
Texte: Date: 22.6.2020 (14h00)
Lieu: Marseille
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2020-06-15 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2020-06-22 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: III.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Conditions particulières d'exécution
Ancienne valeur
Texte:
“Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique. Le marché débutera à compter...”
Texte
Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique. Le marché débutera à compter de sa notification et s'achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement soit douze mois à compter de la réception des travaux. Délais d'exécution: pour tous les lots, le délai d'exécution est fixé à 17 mois (hors période de préparation). Par dérogation à l'article 19.1.1 du CCAG travaux, les travaux débutent à l'issue de la période de préparation. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation est fixée à un mois pour chacun des trois lots. Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique. Le marché débutera à compter...”
Texte
Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code de la commande publique. Le marché débutera à compter de sa notification et s'achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement soit douze mois à compter de la réception des travaux. Délais d'exécution: pour tous les lots, le délai d'exécution est fixé à 17 mois (hors période de préparation). Par dérogation à l'article 19.1.1 du CCAG Travaux, les travaux débutent à l'issue de la période de préparation. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est fixée à deux mois pour chacun des trois lots. Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 113-273303 (2020-06-09)
Avis d'attribution de marché (2021-03-26) Pouvoir adjudicateur Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Établissement public de coopération intercommunale
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux d'aménagement de la traversée du Rove / RD568 sur la commune du Rove
71200078”
Brève description: Travaux d'aménagement de la traversée du Rove / RD568 sur la commune du Rove.
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 5866277.72 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché: Réseaux secs
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 090-213746
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: Z210057F00
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Voirie et réseaux
Date de conclusion du contrat: 2021-01-16 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de PME: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Razel-Bec
Numéro d'enregistrement national: 562136036
Adresse postale: 1 rue de Lisbonne — ZI des Estroublans — CS 50139
Commune postale: Vitrolles Cedex
Code postal: 13744
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 442155252📞
Fax: +33 442155281 📠
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: Spie Batignolles Malet
Numéro d'enregistrement national: 302698873
Adresse postale: quartier Broye — CS 30021
Commune postale: Meyreuil
Code postal: 13590
Téléphone: +33 442583768📞
Fax: +33 442515917 📠 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 6355910.30 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 5866277.72 💰
2️⃣
Numéro de contrat: Z210058F00
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Réseaux secs
Date de conclusion du contrat: 2021-02-16 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 10
Nombre d'offres reçues de PME: 10
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage énergie systèmes Méditerranée
Numéro d'enregistrement national: 388758617
Adresse postale: 11 rue de Lisbonne
Commune postale: Vitrolles
Code postal: 13127
Téléphone: +33 413053311📞
Fax: +33 486378485 📠 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 311 240 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 237428.84 💰
3️⃣
Numéro de contrat: Z210059F00
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Espaces verts
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues de PME: 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: ID verde
Numéro d'enregistrement national: 339609661
Adresse postale: 56 rue Augustin Roux
Commune postale: Marseille
Code postal: 13015
Téléphone: +33 491679011📞
Fax: +33 491985319 📠
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 352 665 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 240287.90 💰
Informations complémentaires Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispo de l'article L. 551.13 du CJA au plus tard le 31 jour suivant la publication...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispo de l'article L. 551.13 du CJA au plus tard le 31 jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la conclusion du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur qui a fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que le PA a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. médiation: le Tribunal administratif de Marseille peut exercer une mission de conciliation conformément à l'article L. 211-4 du CJA — pour les différents liés exclusivement à l'exécution du marché: CMI de règlement amiable conformément à l'articles 127 du CMP préf. de région boulevard P. Peytral 13282 Marseille Cedex 20 — Tel. +33 0484354000 URL:http://www.paca.pref.gouv.fr
Le requérant peut saisir le Tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée par le biais de l'application informatique «Télé-recours citoyen» depuis le site internet www.telerecours.fr
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 063-158919 (2021-03-26)