Le présent marché a pour objet la modernisation et l'augmentation de la capacité de production d'eau potable du complexe des Giraudets aux Pennes Mirabeau. L'acheteur agit en qualité d'entité adjudicatrice. Il s'agit d'une procédure avec négociation passée en application des dispositions de l'article R. 2124-4 du code de la commande publique.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-01-21.
L'appel d'offres a été publié le 2020-12-02.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Modernisation et augmentation de la capacité de production d'eau potable du complexe des Giraudets-commune des Pennes Mirabeau 13170
71200246”
Produits/services: Travaux de traitement de l'eau📦
Brève description:
“Le présent marché a pour objet la modernisation et l'augmentation de la capacité de production d'eau potable du complexe des Giraudets aux Pennes Mirabeau....”
Brève description
Le présent marché a pour objet la modernisation et l'augmentation de la capacité de production d'eau potable du complexe des Giraudets aux Pennes Mirabeau. L'acheteur agit en qualité d'entité adjudicatrice. Il s'agit d'une procédure avec négociation passée en application des dispositions de l'article R. 2124-4 du code de la commande publique.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de traitement de l'eau📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Usine Les Giraudets, 13170 Les Pennes Mirabeau.
Description du marché:
“Le présent marché a pour objet: la modernisation et l'augmentation de la capacité de production d'eau potable du complexe des Giraudets aux Pennes Mirabeau....”
Description du marché
Le présent marché a pour objet: la modernisation et l'augmentation de la capacité de production d'eau potable du complexe des Giraudets aux Pennes Mirabeau. Les travaux attendus comprennent principalement:
— création d'une nouvelle filière de traitement à proximité de la filière existante rive gauche, du canal de Marseille, d'une capacité de traitement de 0,5 m/s en marche normale et 0,65 m/s en marche poussée, avec un fonctionnement gravitaire (conception d'une filière indépendante de la filière existante);
— la suite de la filière de production d'eau potable du côté rive droite du canal de Marseille: nouvelle filière de traitement des boues en rive droite, du canal de Marseille, dimensionnée pour traiter les boues de l'usine Les Giraudets et les eaux sales de lavage des filtres à sables de l'usine Chabal;
— les travaux annexes;
— désamiantage et déconstruction des ouvrages en rive droite du canal de Marseille;
— la description précise des travaux figure au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 14 500 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 33
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Le nombre de candidats admis à présenter une offre est limité à trois (3), la sélection de ces candidats sera opérée au regard du critère de sélection...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Le nombre de candidats admis à présenter une offre est limité à trois (3), la sélection de ces candidats sera opérée au regard du critère de sélection suivant: adéquation des références en conception et construction d'usines de production d'eau potable à partir d'eaux de surface d'une capacité de traitement égale ou supérieure à 1,3 m/s (mandataire), en construction d'ouvrages hydrauliques et d'ouvrages de contenance étanches, en déconstruction d'ouvrages ou de bâtiment en présence d'amiante, exécutés au cours des cinq dernières années. Ce critère comptera pour 100 % de la note (cf. règlement de la consultation).
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 22.3.2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents...”
Liste et brève description des critères de sélection
Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 22.3.2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre, DUME ou DC2 transmis en annexe).
“Chiffre d'affaires de l'ensemble des membres du groupement dans le domaine concerné réalisé au cours du dernier exercice disponible: supérieur à 10 000 000...”
Chiffre d'affaires de l'ensemble des membres du groupement dans le domaine concerné réalisé au cours du dernier exercice disponible: supérieur à 10 000 000 EUR hors taxes.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22.3.2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou...”
Liste et brève description des critères de sélection
Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22.3.2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date de notification du marché et le maître de l'ouvrage public ou privé. Les travaux les plus importants sont appuyés d'attestations de bonne exécution. Ces attestations indiquent le montant, l'époque, et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Déclaration indiquant les moyens, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Niveaux minimaux de capacité exigés:
— certificat professionnel Synteau «Traitement de l'eau destinée à la consommation humaine» de classe 3 valable durant...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Niveaux minimaux de capacité exigés:
— certificat professionnel Synteau «Traitement de l'eau destinée à la consommation humaine» de classe 3 valable durant la durée du marché ou équivalent;
— OPQIBI 1806 — ingénierie d'ouvrages de traitement des eaux d'alimentation (ou équivalent);
— FNTP 633: alimentation BT et automatismes (ou équivalent);
— FNTP 634: télétransmission (avec les sous-sections 6341 «Supervision», 6342 «Télégestion» et 6343 «Télésurveillance» (ou équivalent);
— FNTP 164: génie civil des stations de pompage, refoulement, relèvement, stations de traitement d'eau potable ou d'eaux usées (ou équivalent).
L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-01-21
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8
“Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du code de la commande...”
Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du code de la commande publique permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation (ces documents devront être fournis pour chacun des membres du groupement éventuel) — cf. article 6.1 du règlement de la consultation.
Les stipulations relatives au mode de règlement, aux modalités de financement et au cautionnement figurent au CCAP.
Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des plis indiquée dans l'avis d'appel à la concurrence correspondant. Tous les documents seront remis gratuitement.
Pour obtenir le dossier: https://marchespublics.ampmetropole.fr
La remise des plis, obligatoirement sous forme dématérialisée, sera effectuée à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr
Le marché débute à compter de sa notification et s'achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement, soit douze mois à compter de la réception partielle des travaux.
La période de préparation (comprenant les études) est fixée à six mois. Un ordre de service précise sa date de démarrage. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 27 mois. Il débutera à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des travaux de la phase 2.1.
Une visite sur site est obligatoire. La candidature d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrecevable. Une attestation de visite sera établie et signée par les deux parties. La visite du site aura lieu, à l'usine Les Giraudets, 13170 Pennes Mirabeau. Elle se déroulera en présence d'un représentant de l'entité adjudicatrice et du maître d'œuvre. La visite s'effectuera sur rendez-vous (cf. contact à l'article 9.4 du règlement de la consultation). Au cours de la visite, il ne sera apporté aucune réponse aux questions éventuelles émanant des soumissionnaires. Ces questions devront être adressées par écrit au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre suivant les modalités définies au règlement de la consultation.
Pour information, en phase offre, la valeur technique des offres (60 %) sera appréciée au regard des sous-critères ci-après:
— sous-critère 1: pertinence et qualité de la solution technique choisie (choix des procédés et de la conception, dimensionnement, profil hydraulique, facilité d'exploitation, qualité et adéquation du procédé d'optimisation énergétique, qualité des matériaux et des équipements): 40 %;
— sous-critère 2: performances des garanties souscrites et fiabilité des installations en mode normal et en mode dégradé: 10 %;
— sous-critère 3: gestion des nuisances des nouvelles installations et intégration appropriée dans leur environnement: 15 %;
— sous-critère 4: pertinence de la méthodologie de réalisation des travaux: mode de réalisation, dispositions prises pour la gestion du chantier, qualité du phasage des travaux, pertinence et cohérence du planning: 25 %;
— sous-critère 5: adéquation des moyens humains mobilisés pour le marché (composition nominative de l'équipe de projet et de conduite de travaux affectée au marché avec les qualifications et la fonction de chacun), ainsi que l'expérience du chef de projet: 10 %.
Le critère prix (40 %) sera apprécié au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire et du montant indiqué dans l'acte d'engagement.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22/24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://www.telerecours.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. À partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert. (Application des articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative);
— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du code de justice administrative au plus tard le 31 jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que l'acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours;
— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, Ass., 4.4.2014, «Département de Tarn-et-Garonne», nº 358994).
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22/24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://www.telerecours.fr🌏
Source: OJS 2020/S 238-587211 (2020-12-02)