Mission OPC comprenant cinq phases définies comme suit:
— phase nº 1: prise en charge du dossier et préparation du DCE;
— phase nº 2: stade ACT;
— phase nº 3: préparation de chantier;
— phase nº 4: suivi du chantier;
— phase nº 5: réception, levée de réserves et garantie de parfait achèvement.
L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages bâtiment et concerne une construction neuve. La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.
Coût prévisionnel provisoire des travaux: 18 800 000 EUR HT.
Délai d'exécution des travaux: 24 mois, non compris période de préparation de deux mois.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-12-14.
L'appel d'offres a été publié le 2020-11-12.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Mission ordonnancement, pilotage et coordination pour la construction d'un collège à Vétraz-Monthoux
20s0350”
Produits/services: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Brève description:
“Mission OPC comprenant cinq phases définies comme suit:
— phase nº 1: prise en charge du dossier et préparation du DCE;
— phase nº 2: stade ACT;
— phase nº...”
Brève description
Mission OPC comprenant cinq phases définies comme suit:
— phase nº 1: prise en charge du dossier et préparation du DCE;
— phase nº 2: stade ACT;
— phase nº 3: préparation de chantier;
— phase nº 4: suivi du chantier;
— phase nº 5: réception, levée de réserves et garantie de parfait achèvement.
L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages bâtiment et concerne une construction neuve. La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.
Coût prévisionnel provisoire des travaux: 18 800 000 EUR HT.
Délai d'exécution des travaux: 24 mois, non compris période de préparation de deux mois.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Lieu d'exécution: Haute-Savoie🏙️
Description du marché:
“Mission OPC comprenant cinq phases définies comme suit:
— phase nº 1: prise en charge du dossier et préparation du DCE;
— phase nº 2: stade ACT;
— phase nº...”
Description du marché
Mission OPC comprenant cinq phases définies comme suit:
— phase nº 1: prise en charge du dossier et préparation du DCE;
— phase nº 2: stade ACT;
— phase nº 3: préparation de chantier;
— phase nº 4: suivi du chantier;
— phase nº 5: réception, levée de réserves et garantie de parfait achèvement l'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages bâtiment et concerne une construction neuve.
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.
Coût prévisionnel provisoire des travaux: 18 800 000 EUR HT.
Délai d'exécution des travaux: 24 mois, non compris période de préparation de deux mois.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 54
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— une lettre présentant la candidature accompagnée des pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ainsi que, le cas échéant, les...”
Liste et brève description des conditions
— une lettre présentant la candidature accompagnée des pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ainsi que, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les cotraitants (DC1);
— si le candidat est en redressement judiciaire, il peut joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet permettant d'apprécier la poursuite de l'activité;
— une déclaration sur l'honneur que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir en application des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernières années;
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernières années;
— l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services de même nature que celle du marché public;
— une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Le pouvoir adjudicateur a fixé comme niveau minimal de capacité technique:
— en termes d'effectifs: deux intervenants susceptibles d'assurer des missions...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Le pouvoir adjudicateur a fixé comme niveau minimal de capacité technique:
— en termes d'effectifs: deux intervenants susceptibles d'assurer des missions d'OPC.
Le pouvoir adjudicateur a fixé comme niveau minimal de capacité professionnelle:
— en termes de références: la production d'une référence en matière d'OPC en construction de bâtiment ERP pour un montant de travaux > ou = 10 000 000 EUR HT.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-12-14
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2020-12-14
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.hautesavoie.fr
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement: amiable des litiges en matière de marchés publics”
Adresse postale: 107 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69418
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom:
“Département de la Haute-Savoie: services de la commande publique au +33 450332132”
Adresse postale: 1 rue du 30º RI, CS 32444
Commune postale: Annecy
Code postal: 74041
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2020/S 224-550935 (2020-11-12)
Avis d'attribution de marché (2021-03-09) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Mission OPC comprenant cinq phases définies comme suit:
— phase nº 1: prise en charge du dossier et préparation du DCE;
— phase n º 2: stade Act,
— phase nº...”
Brève description
Mission OPC comprenant cinq phases définies comme suit:
— phase nº 1: prise en charge du dossier et préparation du DCE;
— phase n º 2: stade Act,
— phase nº 3: préparation de chantier;
— phase nº 4: suivi du chantier;
— phase nº 5: réception, levée de réserves et garantie de parfait achèvement l'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages bâtiment et concerne une construction neuve.
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.
Coût prévisionnel provisoire des travaux: 18 800 000 EUR HT.
Délai d'exécution des travaux: 24 mois, non compris période de préparation de deux mois.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 100 000 💰
Description
Description du marché:
“Mission OPC comprenant cinq phases définies comme suit:
— phase nº 1: prise en charge du dossier et préparation du DCE;
— phase n º 2: stade Act,
— phase nº...”
Description du marché
Mission OPC comprenant cinq phases définies comme suit:
— phase nº 1: prise en charge du dossier et préparation du DCE;
— phase n º 2: stade Act,
— phase nº 3: préparation de chantier;
— phase nº 4: suivi du chantier;
— phase nº 5: réception, levée de réserves et garantie de parfait achèvement l'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages bâtiment et concerne une construction neuve.
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.
Coût prévisionnel provisoire des travaux: 18 800 000 EUR HT.
Délai d'exécution des travaux: 24 mois, non compris période de préparation de deux mois.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 224-550935
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 20210137
Date de conclusion du contrat: 2021-02-10 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 15
Nom et adresse du contractant
Nom: Proman
Adresse postale: 27 allée Albert Sylvestre
Commune postale: Chambéry
Code postal: 73000
Pays: France 🇫🇷
Région: Savoie🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 111 000 💰
“Le marché est consultable sur place au Département de la Haute-Savoie. S'adresser à la personne citée en contact.” Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom:
“Département de la Haute-Savoie: services de la commande publique au +33 0450332132”
Adresse postale: 1 rue du 30° Ri, CS 32444
Source: OJS 2021/S 050-125789 (2021-03-09)