Marché de travaux de construction de la halle de marché de Fontenay-le-Fleury (78)

Citallios

Marché de travaux de construction de la halle de marché de Fontenay-le-Fleury (78), se décomposant en 9 lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-02-10. L'appel d'offres a été publié le 2020-01-07.

Qui ?

• Citallios

Qu'est-ce que c'est ?

• Ossatures › Travaux de gros œuvre
• Panneaux solaires › Modules solaires photovoltaïques
• Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Mise en place de plafonds suspendus
• Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cloisons
• Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
• Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
• Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment › Installations basse tension
• Travaux d'équipement électrique › Travaux de câblage et d'installations électriques
• Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil › Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
• Travaux de construction de locaux commerciaux › Travaux de construction de marchés › Travaux de construction de marchés couverts
• Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes › Travaux de revêtement divers
• Travaux de parachèvement de bâtiment › Revêtement de sols et de murs
• Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade
• Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
• Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation › Travaux d'installation d'appareils sanitaires

Où ?

• Ile-de-France › Yvelines

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-01-07	Avis de marché

Avis de marché (2020-01-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de marchés couverts
Numéro de référence: 7006 TRAVAUX
Brève description:

Marché de travaux de construction de la halle de marché de Fontenay-le-Fleury (78), se décomposant en 9 lots.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de marchés couverts 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de fouille et de terrassement 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Installation de cloisons 📦
Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux de revêtement divers 📦
Installations basse tension 📦
Modules solaires photovoltaïques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Yvelines 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Citallios
Adresse postale: 65 rue des Trois Fontanot
Code postal: 92024
Commune postale: Nanterre Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.citallios.fr/ 🌏
Courrier électronique: v.marignac@citallios.fr 📧
URL des documents: https://citallios.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_AgpFm9kl32 🌏
URL pour la participation: https://citallios.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_AgpFm9kl32 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-01-07 📅
Date limite de soumission: 2020-02-10 📅
Date de publication: 2020-01-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 007-010018
Numéro JO-S: 7
Informations complémentaires

Un premier avis nº 3465444 a été publié le 28.11.2019. «Un vice de procédure a entaché d'irrégularité la procédure de passation du marché de travaux de construction de la halle de marché de Fontenay-le-Fleury (78) — conformément à l'article R. 2185-1 du code de la commande publique, la consultation a été déclarée sans suite le 6.1.2020». Variantes autorisées: — type de solution: alternative à la solution de base, — 2 variantes maximum autorisées par lot, — exigences minimales que les variantes doivent respecter: respect du calendrier prévisionnel pour la durée maximal globale des travaux, limitation des nuisances sonores aux seuils définis au CCTP, l'ensemble des clauses administratives (CCAP). Les candidats doivent remettre une proposition entièrement conforme à la solution de base du dossier de consultation. Chaque variante doit faire l'objet d'un acte d'engagement et d'une DPGF distincts. Les candidats doivent détailler la spécification et les répercussions financières de chaque variante présentée. Variantes exigées — PSE: les candidats devront obligatoirement présenter une offre sur les prestations suivantes: — prestation supplémentaire éventuelle pour le lot nº 6 «Espaces verts»: jeux d'enfants, — prestation supplémentaire éventuelle pour le lot nº 7 «VRD»: remplacement des joints PVC des bétons du parvis par des joints métalliques. La prestation supplémentaire éventuelle doit être chiffrée dans l'acte d'engagement, — critères de jugement des offres: prix (40 %) sous-critères de la valeur technique (40 %): —— appréhension des enjeux et problématiques du site (20 %), —— pertinence de l'organisation du chantier, moyens humains et matériels, organigramme (10 %), —— pertinence de la méthodologie appliquée aux travaux, démarche qualité — sécurité — environnement, liste du matériel/fiches produits (10 %). Le mémoire technique devra être limité à 40 pages A4, hors fiches techniques en annexe. Au-delà, une pénalité de 5 points sera appliquée. Délai d'exécution (20 %): cohérence du planning détaillé d'exécution avec le calendrier prévisionnel et les moyens. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à: https://citallios.achatpublic.com — rubrique «Questions/Réponses».

Informations complémentaires

Un premier avis nº 3465444 a été publié le 28.11.2019. «Un vice de procédure a entaché d'irrégularité la procédure de passation du marché de travaux de construction de la halle de marché de Fontenay-le-Fleury (78) — conformément à l'article R. 2185-1 du code de la commande publique, la consultation a été déclarée sans suite le 6.1.2020». Variantes autorisées:

— type de solution: alternative à la solution de base,

— 2 variantes maximum autorisées par lot,

— exigences minimales que les variantes doivent respecter: respect du calendrier prévisionnel pour la durée maximal globale des travaux, limitation des nuisances sonores aux seuils définis au CCTP, l'ensemble des clauses administratives (CCAP).

Les candidats doivent remettre une proposition entièrement conforme à la solution de base du dossier de consultation. Chaque variante doit faire l'objet d'un acte d'engagement et d'une DPGF distincts. Les candidats doivent détailler la spécification et les répercussions financières de chaque variante présentée. Variantes exigées — PSE: les candidats devront obligatoirement présenter une offre sur les prestations suivantes:

— prestation supplémentaire éventuelle pour le lot nº 6 «Espaces verts»: jeux d'enfants,

— prestation supplémentaire éventuelle pour le lot nº 7 «VRD»: remplacement des joints PVC des bétons du parvis par des joints métalliques. La prestation supplémentaire éventuelle doit être chiffrée dans l'acte d'engagement,

— critères de jugement des offres: prix (40 %) sous-critères de la valeur technique (40 %):

—— appréhension des enjeux et problématiques du site (20 %),

—— pertinence de l'organisation du chantier, moyens humains et matériels, organigramme (10 %),

—— pertinence de la méthodologie appliquée aux travaux, démarche qualité — sécurité — environnement, liste du matériel/fiches produits (10 %).

Le mémoire technique devra être limité à 40 pages A4, hors fiches techniques en annexe. Au-delà, une pénalité de 5 points sera appliquée. Délai d'exécution (20 %): cohérence du planning détaillé d'exécution avec le calendrier prévisionnel et les moyens. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à: https://citallios.achatpublic.com — rubrique «Questions/Réponses».

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Clos couvert (terrassements, gros-œuvre, structure métallique, étanchéité, couverture habillage de façades)
Numéro du lot: 1
Brève description:

Clos couvert (terrassements, gros-œuvre, structure métallique, étanchéité, couverture habillage de façades).

Durée de l'accord: 18 mois
Intitulé du lot: Fermetures (menuiseries extérieures et serrurerie)
Numéro du lot: 2
Brève description: Fermetures (menuiseries extérieures et serrurerie).
Intitulé du lot: Aménagements intérieurs (cloisons sèches doublage, plafonds, menuiseries intérieures mobilier, sols durs, sols souples, peinture intérieure)
Numéro du lot: 3
Brève description:

Aménagements intérieurs (cloisons sèches doublage, plafonds, menuiseries intérieures mobilier, sols durs, sols souples, peinture intérieure).

Intitulé du lot: Équipements techniques (chauffage ventilation et plomberie sanitaire)
Numéro du lot: 4
Brève description: Équipements techniques (chauffage ventilation et plomberie sanitaire).
Intitulé du lot: Électricité (courants forts et courants faibles)
Numéro du lot: 5
Brève description: Électricité (courants forts et courants faibles).
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 6
Brève description: Espaces verts.
Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 7
Brève description: VRD.
Intitulé du lot: Éclairage public
Numéro du lot: 8
Brève description: Éclairage public.
Intitulé du lot: Photovoltaïque
Numéro du lot: 9
Brève description: Photovoltaïque.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-02-10 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Valeur technique

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Virginie Marignac
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://citallios.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_AgpFm9kl32 🌏

Référence
Informations complémentaires

— type de solution: alternative à la solution de base,

— 2 variantes maximum autorisées par lot,

— exigences minimales que les variantes doivent respecter: respect du calendrier prévisionnel pour la durée maximal globale des travaux, limitation des nuisances sonores aux seuils définis au CCTP, l'ensemble des clauses administratives (CCAP).

Les candidats doivent remettre une proposition entièrement conforme à la solution de base du dossier de consultation. Chaque variante doit faire l'objet d'un acte d'engagement et d'une DPGF distincts. Les candidats doivent détailler la spécification et les répercussions financières de chaque variante présentée. Variantes exigées — PSE: les candidats devront obligatoirement présenter une offre sur les prestations suivantes:

— prestation supplémentaire éventuelle pour le lot nº…

… 6 «Espaces verts»: jeux d'enfants,

… 7 «VRD»: remplacement des joints PVC des bétons du parvis par des joints métalliques. La prestation supplémentaire éventuelle doit être chiffrée dans l'acte d'engagement,

— critères de jugement des offres: prix (40 %) sous-critères de la valeur technique (40 %):

—— appréhension des enjeux et problématiques du site (20 %),

—— pertinence de l'organisation du chantier, moyens humains et matériels, organigramme (10 %),

—— pertinence de la méthodologie appliquée aux travaux, démarche qualité — sécurité — environnement, liste du matériel/fiches produits (10 %).

Le mémoire technique devra être limité à 40 pages A4, hors fiches techniques en annexe. Au-delà, une pénalité de 5 points sera appliquée. Délai d'exécution (20 %): cohérence du planning détaillé d'exécution avec le calendrier prévisionnel et les moyens. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à: https://citallios.achatpublic.com — rubrique «Questions/Réponses».

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Fax: +33 130211119 📠
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Versailles
Source: OJS 2020/S 007-010018 (2020-01-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports (6)

Travaux de construction de locaux commerciaux

Travaux de construction de marchés