Boccacabana phase 3 — requalification du boulevard du Midi — section rue Laugier/traversée Liegeard et requalification du parking Liegeard

Commune de Cannes

La ville de Cannes a décidé de procéder à la requalification du boulevard Louise Moreau, section rue Laugier/traversée parking Liegeard, dans la continuité des travaux déjà réalisés lors de la phase 2 de Boccacabana, section Esplanade Leclerc/rue Laugier et de requalifier également le parking Liegeard afin d'optimiser l'offre de stationnement en créant une extension du parking existant.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-09-11. L'appel d'offres a été publié le 2020-08-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• GPT Colas Midi Méditérranée/Sogea
• Snef Agence de Nice

Qui ?

• Commune de Cannes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Alpes-Maritimes

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-08-06	Avis de marché
2020-09-01	Informations complémentaires
2020-11-10	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-08-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Numéro de référence: 20200389/Jo
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Équipement d'éclairage public 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Alpes-Maritimes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Cannes
Adresse postale: place Cornut Gentille, CS 30140
Code postal: 06406
Commune postale: Cannes
Contact
Adresse Internet: http://www.cannes.com 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: +33 497064550 📞
Fax: +33 497064540 📠
URL des documents: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-08-06 📅
Date limite de soumission: 2020-09-11 📅
Date de publication: 2020-08-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 154-376164
Numéro JO-S: 154
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/ La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 20200389 une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes: Chaque candidat aura la possibilité de se rendre librement sur le site.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Voirie réseaux divers
Numéro du lot: 01
Brève description:

Les travaux comprennent dans le cadre du présent lot, sur le boulevard du midi: la réfection de la chaussée, l'élargissement et le réaménagement des trottoirs en béton désactivé, la création d'une piste bidirectionnelle côté sud en limite de chaussée, la création de quais bus. La conservation et mise en valeurs des palmiers du bord de mer, le repositionnement des kiosques de plage et leurs réseaux, la mise en place des mobiliers, la construction d'un nouveau garde-corps sur le bord de mer, la réfection des escaliers et rampes d'accès aux plages. Le délai d'exécution est renseigné par le candidat dans son acte d'engagement sans toutefois ne pas dépasser le plafond de 28 semaines (période de préparation de quatre semaines comprise).

Durée de l'accord: 196 jours
Intitulé du lot: Éclairage public
Numéro du lot: 02
Brève description:

Les travaux comprennent dans le cadre du présent lot la pose d'un nouveau mobilier d'éclairage. Le délai d'exécution est défini au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié. Il est de 28 semaines (période de préparation de quatre semaines comprise).

Intitulé du lot: Requalification parking Liegeard
Numéro du lot: 03
Brève description:

Les travaux comprennent dans le cadre du présent lot, sur le parking Liegeard: la réfection des chaussées existantes, la création de nouvelles surfaces de stationnement, la réalisation du marquage, la démolition de maçonnerie, d'une aire de jeu, la création de jardinière pour de futures plantations, le remplacement et l'amélioration de l'éclairage et de la vidéo-protection, La réalisation du marquage et la pose de mobilier le délai d'exécution est renseigné par le candidat dans son acte d'engagement sans toutefois ne pas dépasser le plafond de 24 semaines (période de préparation de quatre semaines comprise).

Durée de l'accord: 168 jours

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'exclusions de la procédure de passation.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.

Modalités de financement des prestations:

— le règlement des dépenses:par mandat administratif suivi d'un virement;

— taux des intérêts moratoires: égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points.

Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement: 40 EUR

— les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel;

— financement sur fonds propres;

— prix unitaires actualisables;

— avance de 5 % et 10 % si PME;

— retenue de garantie de 5 %.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-09-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Mairie de Cannes.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 25.0
Critère de qualité (nom): Environnement (détails à transmettre selon cadre de mémoire technique)
Critère de qualité (pondération): 5.0
Critère de qualité (nom): Délai et cohérence avec le planning et phasage (selon analyse du planning remis dans le cadre de mémoire technique)
Critère de qualité (pondération): 15.0
Prix (pondération): 55.0
Critère de qualité (pondération): 20.0
Critère de qualité (nom): Cohérence délai/planning (selon analyse du planning remis dans le cadre de mémoire technique)
Prix (pondération): 60.0
Critère de qualité (nom): Délai et cohérence avec le planning et phasage (selon analyse du délai et des détails transmis dans le cadre de mémoire technique)

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21060029200010
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: http://agysoft.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 20200389 une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes: Chaque candidat aura la possibilité de se rendre librement sur le site.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 611039
Commune postale: Nice
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 154-376164 (2020-08-06)

Informations complémentaires (2020-09-01)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La ville de Cannes a décidé de procéder à la requalification du boulevard Louise Moreau section rue Laugier/traversée parking Liegeard, dans la continuité des travaux déjà réalisés lors de la phase 2 de Boccacabana section esplanade Leclerc/rue Laugier et de requalifier également le parking Liegeard afin d'optimiser l'offre de stationnement en créant une extension du parking existant.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-09-01 📅
Date limite de soumission: 2020-09-14 📅
Date de publication: 2020-09-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 172-413322
Se réfère à l'avis: 2020/S 154-376164
Numéro JO-S: 172
Source: OJS 2020/S 172-413322 (2020-09-01)

Avis d'attribution de marché (2020-11-10)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La ville de Cannes a décidé de procéder à la requalification du boulevard Louise Moreau section rue Laugier — traversée parking Liégeard, dans la continuité des travaux déjà réalisés lors de la phase 2 de Boccacabana section esplanade Leclerc, rue Laugier et de requalifier également le parking Liégeard afin d'optimiser l'offre de stationnement en créant une extension du parking existant.

Valeur totale du marché: 2 234 828 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-10 📅
Date de publication: 2020-11-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 222-542546
Numéro JO-S: 222
Informations complémentaires

Date de conclusion des contrats: les contrats ont été signés le 2.11.2020 pour les trois lots. Les contrats sont consultables à la direction des achats, 06400 Cannes, sur rendez-vous.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Requalification parking Liégeard
Brève description:

Les travaux comprennent dans le cadre du présent lot, sur le parking Liégeard: la réfection des chaussées existantes, la création de nouvelles surfaces de stationnement, la réalisation du marquage, la démolition de maçonnerie, d'une aire de jeu, la création de jardinière pour de futures plantations, le remplacement et l'amélioration de l'éclairage et de la vidéo-protection, la réalisation du marquage et la pose de mobilier le délai d'exécution est renseigné par le candidat dans son acte d'engagement sans toutefois ne pas dépasser le plafond de 24 semaines (période de préparation de quatre semaines comprise).

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Cohérence délai — planning (selon analyse du planning remis dans le cadre de mémoire technique)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-11-09 📅
Nom: GPT Colas Midi Méditérranée/Sogea
Adresse postale: ZA de La Grave — BP 328
Commune postale: Carros
Code postal: 06510
Pays: France 🇫🇷
Alpes-Maritimes 🏙️
Valeur totale du marché: 1 228 769 EUR 💰
Nom: SNEF Agence de Nice
Adresse postale: 11 chemin de La Glacière
Commune postale: Nice
Code postal: 06200
Valeur totale du marché: 171 089 EUR 💰
Nom: GPT Colas Midi Méditerranée/Sogea
Valeur totale du marché: 834 969 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
5
Source: OJS 2020/S 222-542546 (2020-11-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)