Travaux relatifs à la séparation de la tour et de la barre de la faculté de Chimie

Université de Strasbourg

Le projet consiste à séparer fonctionnellement, physiquement et techniquement les bâtiments de la tour de Chimie et le bâtiment bas occupé par la faculté de Chimie. De plus, la présente opération inclut la relocalisation des plate-formes techniques de la tour vers la barre, ainsi que la séparation physique et l'indépendance de la barre vis-à-vis de la tour en termes de circulations verticales notamment. Le réaménagement du hall est aussi inclus. Le programme des travaux est fourni dans le dossier de consultation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-03-12. L'appel d'offres a été publié le 2019-02-05.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2019-02-05 Avis de marché
2019-03-08 Informations complémentaires
Avis de marché (2019-02-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Numéro de référence: DCI 2019 295
Brève description:
Le projet consiste à séparer fonctionnellement, physiquement et techniquement les bâtiments de la tour de Chimie et le bâtiment bas occupé par la faculté de Chimie. De plus, la présente opération inclut la relocalisation des plate-formes techniques de la tour vers la barre, ainsi que la séparation physique et l'indépendance de la barre vis-à-vis de la tour en termes de circulations verticales notamment. Le réaménagement du hall est aussi inclus. Le programme des travaux est fourni dans le dossier de consultation.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de gros œuvre en béton 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de plomberie 📦
Services d'installation de matériel de laboratoire 📦
Services de programmation de logiciels d'application 📦
Travaux de désamiantage 📦
Travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux de façade 📦
Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Carrelage de sols 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux de peinture de structures 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bas-Rhin 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Université de Strasbourg
Adresse postale: 18 rue Goethe, CS 90032
Code postal: 67081
Commune postale: Strasbourg
Contact
Adresse Internet: http://www.unistra.fr 🌏
Courrier électronique: dci@unistra.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_5rgX8uqyUP 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_5rgX8uqyUP 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-05 📅
Date limite de soumission: 2019-03-12 📅
Date de publication: 2019-02-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 027-059166
Numéro JO-S: 27
Informations complémentaires
Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 15 mois au maximum (hors période de préparation et hors OPR), le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, selon planning prévisionnel joint. Le démarrage des travaux et leurs délais d'exécution sont définis à l'article 6.1 du CCAP DCI 2019 295.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Voirie réseaux divers
Numéro du lot: 01
Brève description:
Description non contractuelle du lot 01 voirie réseaux divers:
— terrassements: 1 400 m
— remblais: 900 m
— revêtements minéraux: 150m
— espaces verts: 800m
— assainissement: 70 ml,
— infiltration des EP: 1 puits et 9 m
Le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 01 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot.
Durée de l'accord: 15 mois
Description des options:
En application de l'article 30.I.7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, des travaux complémentaires ou ayant pour objet des prestations similaires à celles faisant l'objet du présent marché pourront être passés avec le titulaire, sous la forme de marchés passés selon les procédures adaptée sans publicité ni mise en concurrence. Le marché prévoit également une clause de reexamen en application des articles 139-1º et 140 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics et exécutées par l'attributaire du marché. Cf. articles 17 et 22 du CCAP du marché.
Afficher plus
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 15 mois au maximum (hors période de préparation et hors OPR), le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, selon planning prévisionnel joint. Le démarrage des travaux et leurs délais d'exécution sont définis à l'article 6.1 du CCAP DCI 2019 295.
Afficher plus
Intitulé du lot: Gros œuvre - installation de chantier - traitement des murs contre L'Humidite
Numéro du lot: 02
Brève description:
Description non contractuelle du lot 02 Gros oeuvre - installation de chantier - traitement des murs contre l'humidité installations de chantier Fondations: 50m3 dalles portées: 250m
Description des options: En application de l'article 30.i.7
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 15 mois au maximum (hors période de préparation et hors Opr), le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, selon planning prévisionnel joint. Le démarrage des travaux et leurs délais d'exécution sont définis à l'article 6 du ccap dci 2019 295
Afficher plus
Intitulé du lot: Electricite
Numéro du lot: 03
Brève description:
Description non contractuelle du lot 03 électricité: Travaux d'adaptation des locaux principaux, cuivre de mise à la terre: 350ml tableaux divisionnaires neufs: 8 unités chemins de câbles: 500ml câbles courants forts:7000ml prises de courant: 330 unités luminaires: 260 unités blocs autonomes: 110 unités prises RJ 45 : 100 unités câblage: 6500ml travaux divers de dépose et d'adaptation le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 03 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
Afficher plus
Intitulé du lot: Chauffage - vENTILLATION
Numéro du lot: 04
Brève description:
Description non contractuelle du lot 04 chauffage - ventilation: Travaux de dévoiement, de dépose de réseaux et d'adaptation divers, réseau chauffage / eau glacé: 380ml radiateurs neufs: 20 unités gaines de ventilation: 250ml extracteurs ou CTA: 15 unités cassettes 2 tubes: 11 unités ventilo convecteurs: 15 unités le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 04 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
Afficher plus
Intitulé du lot: Installations sanitaires
Numéro du lot: 05
Brève description:
Description non contractuelle du lot 05 Installations sanitaires travaux de dévoiement, de dépose de réseaux et d'adaptation divers, réseaux enterrés: 45ml réseaux aep / efi / ecs: 400ml réseaux d'évacuation aériens: 90ml appareils sanitaires: 17 unités réseau d'air comprimé: 85 ml réseaux de fluides spéciaux (O2/He/N2/Ar): 70ml le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 05 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
Afficher plus
Intitulé du lot: Equipements de laboratoires
Numéro du lot: 06
Brève description:
Description non contractuelle du lot 06 Équipements de laboratoires: - paillasses: 4 unités - hotte: 1 unité - sorbonne: 1 unité le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 06 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
Afficher plus
Intitulé du lot: Gtc
Numéro du lot: 07
Brève description:
Description non contractuelle du lot 07 GTC: Travaux de programmation et d'imagerie. Le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 07 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
Afficher plus
Intitulé du lot: Désamiantage - plomb
Numéro du lot: 08
Brève description:
Description non contractuelle du lot 08 Désamiantage - plomb: Désamiantage Préparation - démarches administratives: 1 ensemble installation de chantier pour les travaux de désamiantage: 1 ensemble prélèvements et analyses diverses: 1 ensemble retrait châssis amiantés au sous-sol: 11 unités retrait fibrociment au sous-sol: 1 ensemble retrait panneaux allège amianté aux étages: 3 unités traitement des déchets protection des baies suite dépose menuiseries extérieures déplombage installation de chantier: 1 ensemble retrait grille extérieure: 11 unités traitement des déchets: 1 ensemble le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 08 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
Afficher plus
Intitulé du lot: Démolition légère intérieure - curage
Numéro du lot: 09
Brève description:
Description non contractuelle du lot 09 démolition légère intérieure - curage: -Curage complet sous-sol: 935m
Intitulé du lot: Couverture étanchéité
Numéro du lot: 10
Brève description:
Description non contractuelle du lot 10 Couverture étanchéité: Etanchéité bi couche isole et auto protégée mise en place protection collective en toiture: 2 ensembles potelets d'ancrage: 2 unités relevés et solins sur toiture extension: 27ml couvertine alu sur extension: 27ml traitement des points singuliers sur toiture existante Reprise de la couverture existante cuivre pour création d'édicule, découpe 15m
Afficher plus
Intitulé du lot: Travaux de façade
Numéro du lot: 11
Brève description:
Description non contractuelle du lot 11 Travaux de façade: Démolition des éléments de façades existantes avant travaux: 1ensemble location échafaudage: 725m
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 12
Brève description:
Description non contractuelle du lot 12 Menuiseries extérieures aluminium: AU Sous-Sol Châssis alu vitré 2650x1800mm avec volet roulant: 9ensembles pv pour vitrage opalescent: 9 unités rez-de-chaussee châssis aluminium PF 1/2h vitré 2200x2050mm sans VR: 2ensembles châssis aluminium PF 1/2h vitré 1050x2050mm sans VR: 2ensembles cage D'Escalier Neuve Châssis aluminium CF 1/2h vitré 1150x3000mm sans VR: 3ensembles châssis aluminium de désenfumage CF 1/2h vitré 1150x3000mm sans VR: 1ensemble tour DE Chimie Châssis aluminium PF 1/2h vitré 2200x2200mm sans VR: 1ensemble Pose d'entrée d'air: 7 unités vitrophanie: film translucide: 40m
Afficher plus
Intitulé du lot: Menuiserie intérieure bois
Numéro du lot: 13
Brève description:
Description non contractuelle du lot 13 Menuiserie intérieure bois: Portes à peindre, 83x204 : 2unités portes à peindre, 93x204 : 6unités pose ferme-porte: 6unités pv équipement divers (gâche électrique à rupture, barre de tirage Pmr) Bloc porte à peindre Cf1/2h, 93x204 : 18unités bloc porte à peindre Cf1/2h, (93+53) x204 + barres antipaniques: 2unités bloc porte à peindre Cf1/2h, (93+53) x220 + barre antipanique: 1unité bloc porte à peindre Cf1/2h, (93+73) x220 + oculus 35x140 : 4unités bloc porte à peindre Cf1/2h, (93+93) x220: 2unités bloc porte à peindre Cf1h, 93x220: 1unité bloc porte à peindre Cf1h, (93+53) x220 + barre antipanique: 1unité bloc porte à peindre Cf2h, (93+53) x220 + barre antipanique: 1unité bloc porte à peindre Cf1/2h VV, (93+53) x204 + oculus 35x140: 3unités pv gâche électrique à rupture: 1unité châssis vitré Cf1/2h en imposte fixe, 160x50: 3unités pv bandeau ventouse: 3unités porte Cf1h VV, (93+53) x204 + bandeau ventouse: 7unités Portes polyéthylène, 93x204 : 2unités habillage verticale type chevron bois: 45m
Afficher plus
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 14
Brève description:
Description non contractuelle du lot 14 SERRURERIE: Dépose grilles existantes métallique: 40m
Intitulé du lot: Plâtrerie - isolation - faux plafond
Numéro du lot: 15
Brève description:
Description non contractuelle du lot 15 Plâtrerie - isolation - faux plafond: Cloisons 98/48 isolées: 150m
Intitulé du lot: Carrelage - faïence
Numéro du lot: 16
Brève description:
Description non contractuelle du lot 16carrelage - faïence: Barrière contre les remontées d'humidité capillaire sous carrelage: 238m
Intitulé du lot: Revetements de sols souples
Numéro du lot: 17
Brève description:
Description non contractuelle du lot 17 revêtement de sols souples: Barrière contre les remontées d'humidité capillaire sous pvc et ragréage: 646m
Intitulé du lot: Peinture intérieure
Numéro du lot: 18
Brève description:
Description non contractuelle du lot 18 Peinture intérieure: Préparation des murs neufs en béton: 643m
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 19
Brève description:
Description non contractuelle du lot 19 Ascenseur: Ensemble ascenseur, charge 1000kg + accès tirepalette + 2 personnes environs, nombre d'accès 7, nombre de face de service 1, sans local machine à part. tranche Optionnelle 4 Contrat d'entretien pour 2ans le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 19 comprend une tranche optionnelle no4. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir ou de ne pas affermir la tranche optionnelle 4. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Les délais d'exécution des tranches optionnelles, leurs délais et conditions d'affermissement, sont définis aux articles 6.2 et 6.3 du présent Ccap. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
Afficher plus

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— copie du/des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 et 48 du décret 2016-360 du 25.3.2016 concernant les interdictions de soumissionner. l'usage des formulaires DC1 et DC2 est préconisé pour la présentation des candidatures, mais les candidats pourront présenter leur candidature par tout moyen, dès lors que l'ensemble des renseignements et déclarations prévus par ces formulaires sont présents.
Afficher plus
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,
— présentation d'une ou plusieurs références en rapport avec le marché, équivalentes en complexité, notamment par l'intervention en site occupé, appuyées d'attestations de bonne exécution.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Afficher plus
La forme du groupement imposée, dans le présent marché, a pour objet d'assurer la continuité du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2019-03-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:15

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_5rgX8uqyUP 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Université de Strasbourg direction du patrimoine immobilier
Commune postale: Strasbourg Cedex
Pays: Bas-Rhin 🏙️

Référence
Informations complémentaires
Le présent marché est une procédure adaptée passée en application de l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il suit les dispositions de l'article 77 du même décret, concernant les marchés à tranches. En application de l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatifs aux marchés publics, l'université de Strasbourg se réserve le droit de négocier ou de ne pas négocier pour l'ensemble des lots. dans le cadre de la réforme des marchés publics et à compter du 1.10.2018, l'ensemble des procédures de passation des marchés publics sera obligatoirement dématérialisé c'est-à-dire conclu par voie électronique via la plate-forme achatpublic (http://www.achatpublic.com/).
Afficher plus
Les plis des candidats devront être transmis électroniquement dans les conditions prévues à l'article 8.2 du présent règlement de consultation. Tout envoi de plis par voie papier est irrégulier. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de régulariser ou non ces offres, en vertu de l'article 59 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics conformément à l'article 49 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, l'université de Strasbourg accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution 2016/7 de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du même décret. Le document unique de marché européen devra obligatoirement être rédigé en français. les documents à produire sont détaillés à l'article 5.1 du Règlement de la consultations (RC). Les critères intervenant pour la sélection des candidatures, le jugement des offres, leur pondération et la méthode de notation sont précisés à l'article 6 du Règlement de la consultation (RC).
Afficher plus
2 visites sont organisées sur site: jeudi 21.2.2019 et mercredi 27.2. 2019 à 14:00 devant l'entrée du bâtiment. La visite est obligatoire pour l'ensemble des lots. Les candidats déposant une offre sans avoir effectué la visite verront leur offre écartée. Une attestation de visite sera délivrée sur place, elle sera à fournir impérativement par la société dans son offre.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323 📞
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr 📧
Fax: +33 388364466 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 027-059166 (2019-02-05)
Informations complémentaires (2019-03-08)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le projet consiste à séparer fonctionnellement, physiquement et techniquement les bâtiments de la Tour de Chimie et le bâtiment bas occupé par la faculté de Chimie. De plus, la présente opération inclut la relocalisation des plateformes techniques de la Tour vers la Barre, ainsi que la séparation physique et l'indépendance de la Barre vis-à-vis de la Tour en termes de circulations verticales notamment. Le réaménagement du hall est aussi inclus. Le programme des travaux est fourni dans le dossier de consultation.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-03-08 📅
Date limite de soumission: 2019-03-22 📅
Date de publication: 2019-03-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 051-116680
Se réfère à l'avis: 2019/S 027-059166
Numéro JO-S: 51
Informations complémentaires
L'attention du candidat est attirée sur le fait que la salle se fermera dès 16:00. Il est invité a anticiper la lenteur du téléchargement de ses pièces afin de ne pas se trouver hors délai.
Source: OJS 2019/S 051-116680 (2019-03-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Grand Est Alsace Bas-Rhin
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de préparation et de dégagement... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction de pipelines, de...