Le projet consiste à séparer fonctionnellement, physiquement et techniquement les bâtiments de la tour de Chimie et le bâtiment bas occupé par la faculté de Chimie. De plus, la présente opération inclut la relocalisation des plate-formes techniques de la tour vers la barre, ainsi que la séparation physique et l'indépendance de la barre vis-à-vis de la tour en termes de circulations verticales notamment. Le réaménagement du hall est aussi inclus. Le programme des travaux est fourni dans le dossier de consultation.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-03-12.
L'appel d'offres a été publié le 2019-02-05.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux relatifs à la séparation de la tour et de la barre de la faculté de Chimie
DCI 2019 295”
Produits/services: Travaux de restructuration📦
Brève description:
“Le projet consiste à séparer fonctionnellement, physiquement et techniquement les bâtiments de la tour de Chimie et le bâtiment bas occupé par la faculté de...”
Brève description
Le projet consiste à séparer fonctionnellement, physiquement et techniquement les bâtiments de la tour de Chimie et le bâtiment bas occupé par la faculté de Chimie. De plus, la présente opération inclut la relocalisation des plate-formes techniques de la tour vers la barre, ainsi que la séparation physique et l'indépendance de la barre vis-à-vis de la tour en termes de circulations verticales notamment. Le réaménagement du hall est aussi inclus. Le programme des travaux est fourni dans le dossier de consultation.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Voirie réseaux divers
Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Installation de réseau de conduites📦
Lieu d'exécution: Bas-Rhin🏙️
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 01 voirie réseaux divers:
— terrassements: 1 400 m,
— remblais: 900 m,
— revêtements minéraux: 150m,
— espaces verts:...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 01 voirie réseaux divers:
— terrassements: 1 400 m,
— remblais: 900 m,
— revêtements minéraux: 150m,
— espaces verts: 800m,
— assainissement: 70 ml,
— infiltration des EP: 1 puits et 9 m de cagettes.
Le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 01 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 15
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“En application de l'article 30.I.7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, des travaux complémentaires ou ayant pour objet des...”
Description des options
En application de l'article 30.I.7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, des travaux complémentaires ou ayant pour objet des prestations similaires à celles faisant l'objet du présent marché pourront être passés avec le titulaire, sous la forme de marchés passés selon les procédures adaptée sans publicité ni mise en concurrence. Le marché prévoit également une clause de reexamen en application des articles 139-1º et 140 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics et exécutées par l'attributaire du marché. Cf. articles 17 et 22 du CCAP du marché.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 15 mois au maximum (hors période de préparation et hors OPR), le délai...”
Informations complémentaires
Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 15 mois au maximum (hors période de préparation et hors OPR), le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, selon planning prévisionnel joint. Le démarrage des travaux et leurs délais d'exécution sont définis à l'article 6.1 du CCAP DCI 2019 295.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre - installation de chantier - traitement des murs contre L'Humidite
Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre en béton📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de restructuration📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 02 Gros oeuvre - installation de chantier - traitement des murs contre l'humidité installations de chantier Fondations:...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 02 Gros oeuvre - installation de chantier - traitement des murs contre l'humidité installations de chantier Fondations: 50m3 dalles portées: 250m murs en béton armé: 950m dalles en béton armé: 210m maçonneries: 950m reprises en sous oeuvre: 22 unités démolitions divers de béton: 100m charpente: 5800kg en base et 8600kg en tranche optionnelle le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 02 comprend une tranche optionnelle no3. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir ou de ne pas affermir la tranche optionnelle 3. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Les délais d'exécution des tranches optionnelles, leurs délais et conditions d'affermissement, sont définis aux articles 6.2 et 6.3 du présent Ccap. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Description des options:
“En application de l'article 30.i.7 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, des travaux complémentaires ou ayant pour objet des...”
Description des options
En application de l'article 30.i.7 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, des travaux complémentaires ou ayant pour objet des prestations similaires à celles faisant l'objet du présent marché pourront être passés avec le titulaire, sous la forme de marchés passés selon les procédures adaptée sans publicité ni mise en concurrence. Le marché prévoit également une clause de reexamen en application des articles 139-1 et 140 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et exécutées par l'attributaire du marché. Cf articles 17 et 22 du CCAP du marché
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 15 mois au maximum (hors période de préparation et hors Opr), le délai...”
Informations complémentaires
Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 15 mois au maximum (hors période de préparation et hors Opr), le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, selon planning prévisionnel joint. Le démarrage des travaux et leurs délais d'exécution sont définis à l'article 6 du ccap dci 2019 295
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Electricite
Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 03 électricité: Travaux d'adaptation des locaux principaux, cuivre de mise à la terre: 350ml tableaux divisionnaires...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 03 électricité: Travaux d'adaptation des locaux principaux, cuivre de mise à la terre: 350ml tableaux divisionnaires neufs: 8 unités chemins de câbles: 500ml câbles courants forts:7000ml prises de courant: 330 unités luminaires: 260 unités blocs autonomes: 110 unités prises RJ 45 : 100 unités câblage: 6500ml travaux divers de dépose et d'adaptation le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 03 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage - vENTILLATION
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 04 chauffage - ventilation: Travaux de dévoiement, de dépose de réseaux et d'adaptation divers, réseau chauffage / eau...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 04 chauffage - ventilation: Travaux de dévoiement, de dépose de réseaux et d'adaptation divers, réseau chauffage / eau glacé: 380ml radiateurs neufs: 20 unités gaines de ventilation: 250ml extracteurs ou CTA: 15 unités cassettes 2 tubes: 11 unités ventilo convecteurs: 15 unités le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 04 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Installations sanitaires
Titre
Numéro d'identification du lot: 05
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 05 Installations sanitaires travaux de dévoiement, de dépose de réseaux et d'adaptation divers, réseaux enterrés: 45ml...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 05 Installations sanitaires travaux de dévoiement, de dépose de réseaux et d'adaptation divers, réseaux enterrés: 45ml réseaux aep / efi / ecs: 400ml réseaux d'évacuation aériens: 90ml appareils sanitaires: 17 unités réseau d'air comprimé: 85 ml réseaux de fluides spéciaux (O2/He/N2/Ar): 70ml le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 05 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Equipements de laboratoires
Titre
Numéro d'identification du lot: 06
Description
Produits/services supplémentaires: Services d'installation de matériel de laboratoire📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 06 Équipements de laboratoires: - paillasses: 4 unités - hotte: 1 unité - sorbonne: 1 unité le candidat se reportera...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 06 Équipements de laboratoires: - paillasses: 4 unités - hotte: 1 unité - sorbonne: 1 unité le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 06 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gtc
Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Services de programmation de logiciels d'application📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 07 GTC: Travaux de programmation et d'imagerie. Le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 07 GTC: Travaux de programmation et d'imagerie. Le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 07 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Désamiantage - plomb
Titre
Numéro d'identification du lot: 08
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 08 Désamiantage - plomb: Désamiantage Préparation - démarches administratives: 1 ensemble installation de chantier pour...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 08 Désamiantage - plomb: Désamiantage Préparation - démarches administratives: 1 ensemble installation de chantier pour les travaux de désamiantage: 1 ensemble prélèvements et analyses diverses: 1 ensemble retrait châssis amiantés au sous-sol: 11 unités retrait fibrociment au sous-sol: 1 ensemble retrait panneaux allège amianté aux étages: 3 unités traitement des déchets protection des baies suite dépose menuiseries extérieures déplombage installation de chantier: 1 ensemble retrait grille extérieure: 11 unités traitement des déchets: 1 ensemble le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 08 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démolition légère intérieure - curage
Titre
Numéro d'identification du lot: 09
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de préparation et de dégagement de chantier📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 09 démolition légère intérieure - curage: -Curage complet sous-sol: 935m curage complet RDC: 220m curage complet R+1 :...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 09 démolition légère intérieure - curage: -Curage complet sous-sol: 935m curage complet RDC: 220m curage complet R+1 : 50m curage complet R+2 : 50m curage complet R+3 : 40m curage complet R+4 : 75m création ouverture de porte dans mur non porteur: 10 unités dépose châssis fixe existant sur allège pleine: 264m le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 09 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 10 Couverture étanchéité: Etanchéité bi couche isole et auto protégée mise en place protection collective en toiture: 2...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 10 Couverture étanchéité: Etanchéité bi couche isole et auto protégée mise en place protection collective en toiture: 2 ensembles potelets d'ancrage: 2 unités relevés et solins sur toiture extension: 27ml couvertine alu sur extension: 27ml traitement des points singuliers sur toiture existante Reprise de la couverture existante cuivre pour création d'édicule, découpe 15m pose relevés d'étanchéité au droit de l'édicule ascenseur: 20ml voligeage couverture édicule: 15m f+p couverture bac acier cuivre naturel à joint debout: 15m rives en cuivre: 20ml nettoyage chéneau existant et pose crapaudines: 1 ensemble le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 10 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Travaux de façade
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 11 Travaux de façade: Démolition des éléments de façades existantes avant travaux: 1ensemble location échafaudage: 725m...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 11 Travaux de façade: Démolition des éléments de façades existantes avant travaux: 1ensemble location échafaudage: 725m pv pour filet de protection et pare-gravats: 725m appareils de levage: 1 ensemble préparation parois béton et protection: 650m lasure extérieure sur voile béton: 650m reprise de peinture sur façade existante: 300m le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 11 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 12 Menuiseries extérieures aluminium: AU Sous-Sol Châssis alu vitré 2650x1800mm avec volet roulant: 9ensembles pv pour...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 12 Menuiseries extérieures aluminium: AU Sous-Sol Châssis alu vitré 2650x1800mm avec volet roulant: 9ensembles pv pour vitrage opalescent: 9 unités rez-de-chaussee châssis aluminium PF 1/2h vitré 2200x2050mm sans VR: 2ensembles châssis aluminium PF 1/2h vitré 1050x2050mm sans VR: 2ensembles cage D'Escalier Neuve Châssis aluminium CF 1/2h vitré 1150x3000mm sans VR: 3ensembles châssis aluminium de désenfumage CF 1/2h vitré 1150x3000mm sans VR: 1ensemble tour DE Chimie Châssis aluminium PF 1/2h vitré 2200x2200mm sans VR: 1ensemble Pose d'entrée d'air: 7 unités vitrophanie: film translucide: 40m le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 12 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie intérieure bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 13 Menuiserie intérieure bois: Portes à peindre, 83x204 : 2unités portes à peindre, 93x204 : 6unités pose ferme-porte:...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 13 Menuiserie intérieure bois: Portes à peindre, 83x204 : 2unités portes à peindre, 93x204 : 6unités pose ferme-porte: 6unités pv équipement divers (gâche électrique à rupture, barre de tirage Pmr) Bloc porte à peindre Cf1/2h, 93x204 : 18unités bloc porte à peindre Cf1/2h, (93+53) x204 + barres antipaniques: 2unités bloc porte à peindre Cf1/2h, (93+53) x220 + barre antipanique: 1unité bloc porte à peindre Cf1/2h, (93+73) x220 + oculus 35x140 : 4unités bloc porte à peindre Cf1/2h, (93+93) x220: 2unités bloc porte à peindre Cf1h, 93x220: 1unité bloc porte à peindre Cf1h, (93+53) x220 + barre antipanique: 1unité bloc porte à peindre Cf2h, (93+53) x220 + barre antipanique: 1unité bloc porte à peindre Cf1/2h VV, (93+53) x204 + oculus 35x140: 3unités pv gâche électrique à rupture: 1unité châssis vitré Cf1/2h en imposte fixe, 160x50: 3unités pv bandeau ventouse: 3unités porte Cf1h VV, (93+53) x204 + bandeau ventouse: 7unités Portes polyéthylène, 93x204 : 2unités habillage verticale type chevron bois: 45m habillage horizontale plafond type chevron bois: 45m barillet - organigramme portes: 69unités plinthes bois sapin à peindre, 70mm: 325ml trappe de visite en bois à peindre: 10unités tablettes intérieures de fenêtres: 20ml equipements et accessoires: patères, plan schématique, consignes de sécurité, signalétique, couvre joint mobilier d'accueil: plan de travail accueil avec meuble bas et étagères mobilier d'accueil: plan de travail accueil Mobilier d'accueil: baie coulissante 160x110cm Façade de gaine technique CF 1/2h meuble de cuisine 7555x600x900mm meuble sous lavabo: 2ensembles le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 13 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de bardage📦
Produits/services supplémentaires: Pose de garde-corps📦
Produits/services supplémentaires: Pose de seuils📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 14 SERRURERIE: Dépose grilles existantes métallique: 40m portes métalliques isolées (93x53) x204 : 3unités portes...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 14 SERRURERIE: Dépose grilles existantes métallique: 40m portes métalliques isolées (93x53) x204 : 3unités portes métalliques isolées 93x204 : 3unités portes métalliques isolées Cf1/2h 93x204 : 1unité portes métalliques isolées Cf1/2h (93x53) x204 : 1unité portes métalliques isolées Cf1h 93x204 : 2unités portes métalliques isolées Cf1h (103+103) x204 : 2unités grillage sur cadre ht 3m: 7ml f+ P portes grillagées plaque de signalisation grillage rigide sur cadre ht 2m: 40ml f+ P portes grillagées garde-corps d'escalier rampant intérieur à peindre: 60ml garde-corps d'escalier droit intérieur à peindre: 10ml mains courantes rampantes à peindre: 60ml garde-corps droit extérieur galvanisé: 20ml mains courantes extérieures galvanisées: 4ml echelle à crinoline, ht à franchir 2m: 1unité habillage réseaux CVC en façade, caillebotis y c. Ossature: 220m divers grilles de ventilation sol caillebotis accès toiture: 5m barre d'accrochage création d'un sas thermique RDC: dimension totale 6750 x3100mm comprenant 1 porte double 1860x2200mm + 1 porte 930x2040mm + impostes + parties vitrées fixes: 2 ensembles Tranche Optionnelle 1 To1: bardage métallique type caillebotis sur extension sur mur béton: 264m et sur ossature métallique: 170m le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 14 comprend une tranche optionnelle no1. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir ou de ne pas affermir la tranche optionnelle 1. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Les délais d'exécution des tranches optionnelles, leurs délais et conditions d'affermissement, sont définis aux articles 6.2 et 6.3 du présent Ccap. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plâtrerie - isolation - faux plafond
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 15 Plâtrerie - isolation - faux plafond: Cloisons 98/48 isolées: 150m cloisons 150/100 isolées: 99m pv parement...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 15 Plâtrerie - isolation - faux plafond: Cloisons 98/48 isolées: 150m cloisons 150/100 isolées: 99m pv parement hydrofuge: 35m doublage Ba13 sans isolant: 50m doublage thermique: 130m pv traitement ébrasement: 30ml doublage acoustique Ba13 : 57m doublage CF 1h: 28m isolation composite Ei60 : 84m soffites 2ba13+isolant: 120m faux-plafond fixe acoustique ép13mm: 7m faux-plafond acoustiques démontables 60x60cm: 435m faux-plafond démontables 60x60cm hydro: 20m retombés plâtre ép13mm: 40ml plaques acoustiques décoratives 13mm: 129m pv Retombés plâtre ép13mm: 40ml enduit plâtre projeté sur murs existants ou neuf avant mise en peinture: 3047m enduit plâtre projeté sur plafonds existants: 738m habillages divers (niches / caissons Wc): 21unités gaines verticales Cf1 à 2h: 70m tranche Optionnelle 05: Flocage projeté CF 1h: 305m tranche Optionnelle 06: Flocage projeté CF 2h: 55m le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 15 comprend 2 tranches optionnelles no5 et 6. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir ou de ne pas affermir l'une ou l'ensemble des tranches optionnelles, dans l'ordre qu'il jugera opportun. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si une ou l'ensemble des tranches optionnelles n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Les délais d'exécution des tranches optionnelles, leurs délais et conditions d'affermissement, sont définis aux articles 6.2 et 6.3 du présent Ccap. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Carrelage - faïence
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelage de sols📦
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 16carrelage - faïence: Barrière contre les remontées d'humidité capillaire sous carrelage: 238m ragréage fibré classe...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 16carrelage - faïence: Barrière contre les remontées d'humidité capillaire sous carrelage: 238m ragréage fibré classe P4 sous carrelage: 400m carrelage grés cérame 30x30 - u4p4e3c2 : 400m pv carrelage antidérapant R12 : 4m barre de seuil alu: 50ml plinthes assorties au carrelage: 328ml reprise sol existant pierre type comblanchien: 25m etanchéité sous faïence en mortier hydro: 35m faïence mural 15x15cm: 165m intégration miroirs 80x110cm dans faïence murale: 6unités pose de siphon de sol: 10unités tranche Optionnelle 2 Réfection entrée RDC: dépose, piquage, ragréage P4, carrelage grés cérame 30x30, 105m plinthes assorties: 60ml le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 16 comprend une tranche optionnelle no2. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir ou de ne pas affermir la tranche optionnelle 2. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire si la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Les délais d'exécution des tranches optionnelles, leurs délais et conditions d'affermissement, sont définis aux articles 6.2 et 6.3 du présent Ccap. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revetements de sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 17 revêtement de sols souples: Barrière contre les remontées d'humidité capillaire sous pvc et ragréage: 646m ragréage...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 17 revêtement de sols souples: Barrière contre les remontées d'humidité capillaire sous pvc et ragréage: 646m ragréage classe P4 sous sols souples: 317m ragréage classe P4 sous peinture au sol: 242m ragréage laissé brut: 162m sol pvc en lés classement U4p3 : 150m sol pvc en lés classement U4p4 : 167m résine au sol - préparation du support béton, primaire: 1ensemble résine colorée époxydique sur surface courante: 103m résine colorée époxydique sur marches et contremarches: 188ml pv pour contraste visuel 1ère et dernières contremarches de volées: 30ml clous inox podotactiles pour bande d'éveil sur chaque volée: 15ml reprise du tapis d'entrée: 7m nez-de-marches antidérapantes aluminium: 188m barres de seuil: 40ml couvre-joint de dilatation: 70ml le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 17 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture intérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture de structures📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 18 Peinture intérieure: Préparation des murs neufs en béton: 643m lasure sur béton: 642m peinture 2 couches: 157m...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 18 Peinture intérieure: Préparation des murs neufs en béton: 643m lasure sur béton: 642m peinture 2 couches: 157m peinture murale 2couches: 3046m peinture de propreté finition A sur plafond: 874m peinture sur ouvrages bois - portes: 51unités lasure sur ouvrages bois - cadres de portes: 51unités mise en peinture plinthes bois sapin ht 70mm: 325ml peinture sur tuyaux apparents: 100ml raccord divers peinture au sol: 343m nettoyage opr + Réception: 2ensembles le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 18 ne comprend aucune tranche optionnelle. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
1️⃣9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur
Titre
Numéro d'identification du lot: 19
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché:
“Description non contractuelle du lot 19 Ascenseur: Ensemble ascenseur, charge 1000kg + accès tirepalette + 2 personnes environs, nombre d'accès 7, nombre de...”
Description du marché
Description non contractuelle du lot 19 Ascenseur: Ensemble ascenseur, charge 1000kg + accès tirepalette + 2 personnes environs, nombre d'accès 7, nombre de face de service 1, sans local machine à part. tranche Optionnelle 4 Contrat d'entretien pour 2ans le candidat se reportera aux CCTP pour la description des prestations et aux DPGF pour les quantités. Le lot 19 comprend une tranche optionnelle no4. Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'affermir ou de ne pas affermir la tranche optionnelle 4. Aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera versée au titulaire la tranche optionnelle n'est pas affermie. Pour les tranches optionnelles, les délais commencent à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de la tranche concernée. Les délais d'exécution des tranches optionnelles, leurs délais et conditions d'affermissement, sont définis aux articles 6.2 et 6.3 du présent Ccap. Il n'est prévu aucune variante sur le présent lot
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du/des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans...”
Liste et brève description des conditions
— copie du/des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 et 48 du décret 2016-360 du 25.3.2016 concernant les interdictions de soumissionner. l'usage des formulaires DC1 et DC2 est préconisé pour la présentation des candidatures, mais les candidats pourront présenter leur candidature par tout moyen, dès lors que l'ensemble des renseignements et déclarations prévus par ces formulaires sont présents.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,
— présentation d'une ou plusieurs références en rapport avec le marché, équivalentes en complexité, notamment par l'intervention en site occupé, appuyées d'attestations de bonne exécution.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du...”
Conditions d'exécution du contrat
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
La forme du groupement imposée, dans le présent marché, a pour objet d'assurer la continuité du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-03-12
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2019-03-12
16:15 📅
“Le présent marché est une procédure adaptée passée en application de l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il suit...”
Le présent marché est une procédure adaptée passée en application de l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il suit les dispositions de l'article 77 du même décret, concernant les marchés à tranches. En application de l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatifs aux marchés publics, l'université de Strasbourg se réserve le droit de négocier ou de ne pas négocier pour l'ensemble des lots. dans le cadre de la réforme des marchés publics et à compter du 1.10.2018, l'ensemble des procédures de passation des marchés publics sera obligatoirement dématérialisé c'est-à-dire conclu par voie électronique via la plate-forme achatpublic (http://www.achatpublic.com/).
Les plis des candidats devront être transmis électroniquement dans les conditions prévues à l'article 8.2 du présent règlement de consultation. Tout envoi de plis par voie papier est irrégulier. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de régulariser ou non ces offres, en vertu de l'article 59 du décret 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics conformément à l'article 49 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, l'université de Strasbourg accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution 2016/7 de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du même décret. Le document unique de marché européen devra obligatoirement être rédigé en français. les documents à produire sont détaillés à l'article 5.1 du Règlement de la consultations (RC). Les critères intervenant pour la sélection des candidatures, le jugement des offres, leur pondération et la méthode de notation sont précisés à l'article 6 du Règlement de la consultation (RC).
2 visites sont organisées sur site: jeudi 21.2.2019 et mercredi 27.2. 2019 à 14:00 devant l'entrée du bâtiment. La visite est obligatoire pour l'ensemble des lots. Les candidats déposant une offre sans avoir effectué la visite verront leur offre écartée. Une attestation de visite sera délivrée sur place, elle sera à fournir impérativement par la société dans son offre.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323📞
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr📧
Fax: +33 388364466 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323📞
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr📧
Fax: +33 388364466 📠
Source: OJS 2019/S 027-059166 (2019-02-05)
Informations complémentaires (2019-03-08) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Le projet consiste à séparer fonctionnellement, physiquement et techniquement les bâtiments de la Tour de Chimie et le bâtiment bas occupé par la faculté de...”
Brève description
Le projet consiste à séparer fonctionnellement, physiquement et techniquement les bâtiments de la Tour de Chimie et le bâtiment bas occupé par la faculté de Chimie. De plus, la présente opération inclut la relocalisation des plateformes techniques de la Tour vers la Barre, ainsi que la séparation physique et l'indépendance de la Barre vis-à-vis de la Tour en termes de circulations verticales notamment. Le réaménagement du hall est aussi inclus. Le programme des travaux est fourni dans le dossier de consultation.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 027-059166
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)
Numéro d'identification du lot: 02
Emplacement du texte à modifier: Description des prestations
Ancienne valeur
Texte:
“Le lot 2 comprend une tranche optionnelle nº 3. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'affermir ou de ne pas affermir la tranche optionnelle 3.” Nouvelle valeur
Texte:
“Le lot 2 comprend deux tranches optionnelles nº 3 et 7 le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'affermir ou de ne pas affermir l'une ou l'ensemble des...”
Texte
Le lot 2 comprend deux tranches optionnelles nº 3 et 7 le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'affermir ou de ne pas affermir l'une ou l'ensemble des tranches optionnelles, dans l'ordre qu'il jugerait opportun.
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:
Ancienne valeur
Date: 2019-03-12 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-03-22 📅
L'heure: 16:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2019-03-12 📅
L'heure: 16:15
Nouvelle valeur
Date: 2019-03-22 📅
L'heure: 16:15
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires:
Ancienne valeur
Texte:
“Deux visites sont organisées sur site: jeudi 21 février et mercredi 27.2.2019 (14:00) devant l'entrée du bâtiment.” Nouvelle valeur
Texte:
“Trois visites sont organisées aux dates suivantes: Le jeudi 21.2.2019 (14:00) le vendredi 1.3.2019 (9:30) le jeudi 7.3.2019 (13:00) rendez-vous est donné...”
Texte
Trois visites sont organisées aux dates suivantes: Le jeudi 21.2.2019 (14:00) le vendredi 1.3.2019 (9:30) le jeudi 7.3.2019 (13:00) rendez-vous est donné devant l'entrée du bâtiment.
“L'attention du candidat est attirée sur le fait que la salle se fermera dès 16:00. Il est invité a anticiper la lenteur du téléchargement de ses pièces afin...”
L'attention du candidat est attirée sur le fait que la salle se fermera dès 16:00. Il est invité a anticiper la lenteur du téléchargement de ses pièces afin de ne pas se trouver hors délai.
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 051-116680 (2019-03-08)