Travaux pour la rénovation de l'internat, économies d'énergie et divers au lycée agricole d'Auzeville (Opération nº 50172)

SPL Midi-Pyrénées Construction

Les travaux ont pour objet:
— réhabilitation des bâtiments 18, 27, 28,
— rénovation intérieure des bâtiments 19, 20, 22, 25,
— transformation de 2 salles d'études en tisaneries au sein du bâtiment 19 pour la mise aux normes accessibilité,
— reprise des réseaux EP devant le bâtiment 22,
— réfection de la toiture du bâtiment 25,
— reprise des caniveaux extérieurs du bâtiment 27 et des réseaux EP devant le bâtiment 28,
— intervention sur la toiture du bâtiment 40 pour la réfection de l'étanchéité,
— bâtiment 47: installation de protection solaire et agrandissement de l'abri du groupe froid,
— réfection des aires de sport extérieures dont éclairage du plateau sportif pour utilisation diurne,
— réfection de la voirie principale depuis le bâtiment 47 au bas du site,
— reprise des trottoirs sur le site,
— nettoyage des fossés du site,
— réhabilitation des coursives,
— remplacement du réseau secondaire de chauffage,
— réhabilitation des logements de fonction,
— mise aux normes électriques,
— réfection étanchéité.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-03-27. L'appel d'offres a été publié le 2019-02-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• SPL Midi-Pyrénées Construction

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Midi-Pyrénées › Haute-Garonne

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-02-20	Avis de marché
2019-08-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-02-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Numéro de référence: 19S0005
Brève description:

Les travaux ont pour objet: — réhabilitation des bâtiments 18, 27, 28, — rénovation intérieure des bâtiments 19, 20, 22, 25, — transformation de 2 salles d'études en tisaneries au sein du bâtiment 19 pour la mise aux normes accessibilité, — reprise des réseaux EP devant le bâtiment 22, — réfection de la toiture du bâtiment 25, — reprise des caniveaux extérieurs du bâtiment 27 et des réseaux EP devant le bâtiment 28, — intervention sur la toiture du bâtiment 40 pour la réfection de l'étanchéité, — bâtiment 47: installation de protection solaire et agrandissement de l'abri du groupe froid, — réfection des aires de sport extérieures dont éclairage du plateau sportif pour utilisation diurne, — réfection de la voirie principale depuis le bâtiment 47 au bas du site, — reprise des trottoirs sur le site, — nettoyage des fossés du site, — réhabilitation des coursives, — remplacement du réseau secondaire de chauffage, — réhabilitation des logements de fonction, — mise aux normes électriques, — réfection étanchéité.

Brève description

Les travaux ont pour objet:

— réhabilitation des bâtiments 18, 27, 28,

— rénovation intérieure des bâtiments 19, 20, 22, 25,

— transformation de 2 salles d'études en tisaneries au sein du bâtiment 19 pour la mise aux normes accessibilité,

— reprise des réseaux EP devant le bâtiment 22,

— réfection de la toiture du bâtiment 25,

— reprise des caniveaux extérieurs du bâtiment 27 et des réseaux EP devant le bâtiment 28,

— intervention sur la toiture du bâtiment 40 pour la réfection de l'étanchéité,

— bâtiment 47: installation de protection solaire et agrandissement de l'abri du groupe froid,

— réfection des aires de sport extérieures dont éclairage du plateau sportif pour utilisation diurne,

— réfection de la voirie principale depuis le bâtiment 47 au bas du site,

— reprise des trottoirs sur le site,

— nettoyage des fossés du site,

— réhabilitation des coursives,

— remplacement du réseau secondaire de chauffage,

— réhabilitation des logements de fonction,

— mise aux normes électriques,

— réfection étanchéité.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages annexes pour canalisations d'eau 📦
Travaux de démolition 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de bâtiment 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de façade 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Garonne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL Midi-Pyrénées Construction
Adresse postale: Mandataire agissant au nom et pour le compte de la région Occitanie représentée par la présidente de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, Mme Carole DELGA, 11 avenue Parmentier, Central Parc 2, 4e étage, BP 22414
Code postal: 31086
Commune postale: Toulouse Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.laregion.fr 🌏
Courrier électronique: anne-marie.dallacosta@cogemip.fr 📧
Téléphone: +33 562724211 📞
Fax: +33 561572313 📠
URL des documents: http://splmpc.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://splmpc.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-20 📅
Date limite de soumission: 2019-03-27 📅
Date de publication: 2019-02-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 038-084546
Numéro JO-S: 38
Informations complémentaires

La valeur estimée et la durée du marché indiquées aux II.2.6) et II.2.7) ci-dessus ne concernent que la tranche ferme.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux ont pour objet:

— réhabilitation des bâtiments 18, 27, 28,

— rénovation intérieure des bâtiments 19, 20, 22, 25,

— transformation de 2 salles d'études en tisaneries au sein du bâtiment 19 pour la mise aux normes accessibilité,

— reprise des réseaux EP devant le bâtiment 22,

— réfection de la toiture du bâtiment 25,

— reprise des caniveaux extérieurs du bâtiment 27 et des réseaux EP devant le bâtiment 28,

— intervention sur la toiture du bâtiment 40 pour la réfection de l'étanchéité,

— bâtiment 47: installation de protection solaire et agrandissement de l'abri du groupe froid,

— réfection des aires de sport extérieures dont éclairage du plateau sportif pour utilisation diurne,

— réfection de la voirie principale depuis le bâtiment 47 au bas du site,

— reprise des trottoirs sur le site,

— nettoyage des fossés du site,

— réhabilitation des coursives,

— remplacement du réseau secondaire de chauffage,

— réhabilitation des logements de fonction,

— mise aux normes électriques,

— réfection étanchéité.

Valeur totale estimée: 5 652 014 EUR 💰
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 1
Brève description:

Installation de chantier, reprise des EP Bat 22, 27, 28, réfection piste athlétisme, réfection plateau sportif, réfection terrain de rugby, réfection voirie principale et trottoirs en bas du site, reprise trottoirs entrée du site, création d'une voie nacelle bat 5, nettoyage des fosses du site, réhabilitation du sol des coursives, réhabilitation du Fredec, reprise des voiries a proximité des bat 9,17,14 et 16, reprise des voirie a proximité des bat 24,26 et 28, passage de la piste d'athlétisme en enrobe, éclairage de la piste d'athlétisme et stade.

Valeur estimée hors TVA: 618 795 EUR 💰
Durée de l'accord: 16 mois
Description des options:

— tranche optionnelle 1: voiries, éclairage, piste athlétisme,

— tranche optionnelle 3: réfection du terrain de rugby,

— la valeur estimée des tranches optionnelles pour ce lot est de:

—— tranche optionnelle 1: 147 300 EUR HT,

—— tranche optionnelle 3: 149 500 EUR HT.

— la durée des tranches optionnelles pour ce lot est de:

—— tranche optionnelle 1: 5 mois,

—— tranche optionnelle 3: 4 mois.

Informations complémentaires:

La valeur estimée et la durée du marché indiquées aux II.2.6) et II.2.7) ci-dessus ne concernent que la tranche ferme.

Intitulé du lot: Gros œuvre maçonnerie — démolition
Numéro du lot: 2
Brève description:

— divers travaux de déshabillage et de démolition pour restructuration de locaux (Bâtiments 19, 20, 22, 24, 27, 28 et Fredec),

— déconstruction et reconstruction de l'abri du Groupe Froid (Bâtiment 47),

— construction d'un élévateur extérieur (Fredec),

— travaux de rénovation sur la façade des logements,

— travaux préparatoires et installations de chantier, dont mise en place d'une clôture de chantier en bac acier plein,

— dépose de faux plafonds modulaires,

— travaux de terrassement.

Valeur estimée hors TVA: 295 682 EUR 💰
Description des options:

— tranche optionnelle 2: remplacement sol sportif B25,

—— tranche optionnelle 2: 106 477 EUR HT,

—— tranche optionnelle 2: 2 mois.

Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 5
Brève description:

— rénovation toitures terrasse sous gravillon, bât 31.1 31.2 33.3 33.4 33.5 33.6 37 39.2:

—— fourniture et pose d'un pare-vapeur bitume sur un enduit d'imprégnation à froid, d'une équerre de renfort, d'une isolation en polyuréthane, d'une étanchéité bicouche bitume élastomère SBS renforcé L4, de relevés d'étanchéité par une chape en bitume armé, de joint de dilatation, d'évacuations d'eaux pluviales verticales et horizontales, de bandes de solin en aluminium extrudé préfabriqué, de couvertines en aluminium,

— rénovation toitures terrasse auto protégée, bât Fredec:

—— fourniture et pose d'une isolation thermique de type Termotoit ou équivalent pour toiture métallique

Des ERP, d'une étanchéité bicouche bitume élastomère SBS, de relevés d'étanchéité par une chape en bitume SBS, de bandes de solin en aluminium extrudé préfabriqué, d'un élément de rive en tôle galvanisée laquée formant goutte d'eau sur toute lapériphérie de la zone étanchée et isolée, de pièce de raccord d'étanchéité pour souche et fourreau en aluminium galvanisé,

— rénovation membrane PVC auto protégée, bât 25:

—— étanchéité membrane synthétique monocouche apparente, en PVC armé, fixée mécaniquement au support, laizes thermo soudées sans flamme,

—— fourniture et pose de relevés d'étanchéité en membrane synthétique monocouche apparente constituée de PVP armé de même nature que celle de la partie courante, de finition de rive en tôle plastée PVC façonnée à la demande, de bandes de solin en aluminium extrudé préfabriqué, d'évacuation d'eau pluviales horizontales et verticales, de collerette en aluminium recouverte par platine en PVC-P brut

Valeur estimée hors TVA: 218 231 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiserie aluminium fermeture
Numéro du lot: 6
Brève description:

— fourniture et pose de menuiseries en aluminium vitrées,

— fourniture et pose d'un profil en aluminium vertical profil en «u» pour arrêt de tête de cloison,

— fourniture et pose de fenêtres aluminium en montage rénovation,

— fourniture et mise en œuvre d'un ensemble menuise réalisé en profiles aluminium laque,

— dépose de poignées, plaques et serrure, puis fourniture et pose de serrure et béquilles selon généralités et nomenclature des portes,

— fourniture et pose d'ensembles composés d'éléments ouvrants et fixes,

— fourniture et pose d'un dispositif complet de commande mécanique à déclenchement pneumatique pour ouverture simultanée de 2 châssis,

— dépose de stores en tissu extérieurs existants,

— pose de stores extérieurs écran textile solaire, en tissu toile de verre,

— fourniture et pose de brise-soleils extérieurs orientables,

— volets roulants électriques en aluminium laqué à faible encombrement,

— fourniture et pose de portes de garage coulissantes manuelles.

Valeur estimée hors TVA: 1 171 080 EUR 💰
Intitulé du lot: Serrurerie — sécurisation de toiture
Numéro du lot: 7
Brève description:

— travaux de serrurerie:

—— fabrication et pose de portes métalliques pour accès au locaux extérieurs du Fredec, d'un ensemble composé de cadres métalliques avec remplissage en caillebottis, de brises soleil métalliques en caillebottis en façade, d'un auvent métallique composée d'une structure et d'un élément de couverture en bac acier,

—— passerelle métallique,

—— dépose complète ou partielle pour démolition ou déplacement d'éléments de serrurerie existants. Dépose soignée par démontage, sciage, descellement,

—— fabrication et mise en place de garde-corps métal,

—— fourniture et mise en œuvre de main courante constituée par des tubes acier, de pare-vue composé de panneaux en tôle acier deux peaux et d'un isolant montés sur une ossature métallique, d'une porte 2 vantaux métalliques, d'une porte sectionnelle,

—— mise en œuvre d'un ensemble en serrurerie en fermeture de la baie laissée libre par le démontage d'une porte sectionnelle,

—— fourniture et pose par scellement dans dallage béton, d'un ensemble d'arceaux en métal galvanisé pour stationnement de 15 vélos,

—— fourniture et installation d'échelle a crinoline de sécurité, réalisation complète en profils d'aluminium,

— travaux de sécurisation de toiture:

—— fourniture, pose et fixation de points d'ancrage et de crochets sécurité en acier inox en toiture;

—— fourniture et installation de lignes de vie en toiture,

—— réalisation, fourniture et pose de supports métalliques extérieurs entièrement galvanisés pour recevoir l'échelle de maintenance, et pour servir de poignée de maintien,

—— réalisation d'une peinture sur l'étanchéité destinée à matérialiser les zones d'intervention en toiture,

—— fourniture et mise en place de garde-corps rabattables en toiture, de rehausse d'acrotère en toiture, et de «saut de loup» en acier galvanisé (composé de 2 x 3 marches et d'un plateau palier, l'ensemble en caillebotis).

Valeur estimée hors TVA: 179 827 EUR 💰
Intitulé du lot: Plomberie CVC
Numéro du lot: 10
Brève description:

— travaux préparatoire (arrêt des installations, déconnexion et purge des réseaux, dévoiement des canalisations, dépose des éléments de chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire,

— mise à niveau VMC,

— plomberie sanitaire,

— ventilation des salles de classe,

— remplacement radiateurs dégradés.

Valeur estimée hors TVA: 975 400 EUR 💰
Intitulé du lot: Équipements et cloisons cuisine
Numéro du lot: 11
Brève description:

— cloisonnement de l'ensemble des locaux d'exploitation et des vestiaires, réalisé avec des panneaux isolants et autoportants:

—— panneaux froids: panneaux horizontaux et verticaux: dispositif d'équilibrage des pressions, joint entre panneaux, liaisons au sol, liaisons avec la structure, finitions et protections; Porte: type 1 porte de service pivotante; protections: plinthes PVC, lisses de protection anti choc, protections d'angles,

— équipements: tables inox, meubles inox, armoire ingrédients, armoire matériels, plonges, poste de désinfestation, lave mains collectif, four, autoclave, hotte four et autoclave, lave-vaisselle, caniveau de sol,

— divers: raccordements techniques divers, essais et contrôle réglementaire du matériel, formation du personnel de l'établissement à l'utilisation des machines.

Valeur estimée hors TVA: 81 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 3 mois
Intitulé du lot: Électricité CFO/CFA SSI
Numéro du lot: 12
Brève description:

— travaux de dépose et étude préparatoire,

— réseau de terre,

— armoires électriques,

— alimentation principale,

— équipement des locaux,

— installation de chantier,

— mise en service frais de contrôle,

— alarme incendie,

— éclairage de sécurité,

— précâblage banalisé téléphone et informatique,

— aménagement du logement.

Valeur estimée hors TVA: 410 950 EUR 💰
Intitulé du lot: Ascenseur EPMR
Numéro du lot: 13
Brève description:

— fourniture et mise en place d'une plateforme élévatrice électrique a vis, circulant dans une gaine verticale métallique partiellement vitrée,

— appareil prévu pour une capacité de charge nominale de 400 kg,

— vitesse d'élévation de 0,15 m/s,

— simple service avec 2 niveaux desservis,

— structure métallique complète en acier laqué couleur RAL traitée extérieur,

— habillage en verre sur 3 côtés et une face en tôle côté intérieur mécanisme.

Valeur estimée hors TVA: 25 440 EUR 💰
Durée de l'accord: 2 mois
Intitulé du lot: Ravalement
Numéro du lot: 15
Brève description:

— installation de chantier — remise en état,

— ravalement des façades: traitement des façades existantes y compris toutes façons et sujétions pour traitements des tableaux,

— retours et tous accessoires divers surfaces et sous-faces d'éléments escalier auvent,

— reprise d'enduit sur zone dégradées ou fissurée,

— ponçage des surfaces à traiter,

— lessivage par projection d'eau sous pression,

— suppression des revêtements de finition existants sur les zones à traiter par procédé de décapage,

— chimique ou à l'eau (500 bars) ou à l'aide d'un décapant chimique.

Valeur estimée hors TVA: 176 648 EUR 💰
Informations complémentaires:

Des variantes (prestations supplémentaires éventuelles) sont exigées par le pouvoir adjudicateur:

— PSE nº 1: lavage et mise en peinture coursive.

Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: IA36
FA03
AA02
EA12
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Legta Auzeville, 2 route de Narbonne, 31320 Auzeville Tolosane

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le soumissionnaire n'entre dans aucun des cas d'interdictions de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics,

— informations concernant l'opérateur économique (à l'identique de la Partie II du e-DUME).

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global (HT) et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché (hors taxes), des 3 derniers exercices disponibles,

— preuve d'une assurance des risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement,

— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique,

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants; Le pouvoir adjudicateur ne prendra pas en compte les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de 5 ans,

— indication par le candidat de son intention de sous-traiter une partie du marché public.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

L'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (clause sociale)

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-03-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: SPL Midi-Pyrénées Construction, à l'attention d'Anne-Marie Dalla Costa
Adresse du profil d'acheteur: http://splmpc.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://splmpc.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

a) La valeur totale estimée indiquée au II.1.5) ci-dessus comprend la totalité des tranches;

b) Les délais d'exécution de l'ensemble des lots pour chacune des tranches sont les suivants:

— Tranche ferme: 18 mois,

— tranche optionnelle : 14 mois,

— tranche optionnelle 2: 4 mois,

— tranche optionnelle 3: 6 mois,

À titre prévisionnel les travaux devraient commencer:

— pour la tranche ferme: le 1.6.2019

— pour la tranche optionnelle nº 1: le 1.4.2020,

— pour la tranche optionnelle nº 2: le 1.4.2020,

— pour la tranche optionnelle nº 3: le 1.4.2020.

Le délai d'exécution, ainsi que les dates prévisionnelles de début et de fin de chacun des lots pour chacune des tranches, est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux joint dans les documents de la consultation;

c) Le pouvoir adjudicateur met gratuitement à disposition des soumissionnaires l'intégralité du dossier de consultation (y compris l'avis de marché et les plans) par voie électronique sur sa plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante: http://splmpc.achatpublic.com.

Les documents de la consultation ne seront pas mis à disposition des soumissionnaires sur support papier ou sur support physique électronique, à l'exception des plans, qui pourront être obtenus selon ces modalités dans les conditions précisées dans le règlement de la consultation.

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des offres par voie électronique sur le site https://splmpc.achatpublic.com (cf. manuel entreprises joint dans les documents de la consultation ou téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique «Outils»).

Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la copie de sauvegarde, Il ne permet donc pas aux soumissionnaires d'adresser leurs offres sous format «papier», seule la forme dématérialisée étant admise par le pouvoir adjudicateur;

d) Les communications et les échanges d'informations effectués par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de cette procédure de passation (hors signature électronique du marché) s'effectueront par voie électronique;

e) Autres renseignements: voir le règlement de la consultation qui décrit de façon détaillée les modalités de la procédure de passation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV — BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 2
Code postal: 31086
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 562735757 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Fax: +33 562735740 📠
Adresse Internet: http://toulouse.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel, recours pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative),

— référé contractuel, recours pouvant en principe être introduit après la signature du marché, au plus tard le 31

— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, recours pouvant être introduit dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (Conseil d'État 4.4.2014, département de Tarn-et-Garonne, nº 358994).

Source: OJS 2019/S 038-084546 (2019-02-20)

Avis d'attribution de marché (2019-08-08)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 19S0005 et 19S0006
Valeur totale du marché: 4781432.52 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Carrelages 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux de peinture 📦

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Mandataire agissant au nom et pour le compte de la région Occitanie représentée par la présidente de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, Mme Carole Delga, 11 avenue Parmentier, Central Parc 2, 4e étage, BP 22414

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-08-08 📅
Date de publication: 2019-08-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 154-379094
Se réfère à l'avis: 2019/S 038-084546
Numéro JO-S: 154
Informations complémentaires
PEE 1: lavage et mise en peinture coursive.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Installation de chantier, reprise des EP bâtiments 22, 27, 28, réfection piste athlétisme, réfection plateau sportif, réfection terrain de rugby, réfection voirie principale et trottoirs en bas du site, reprise trottoirs entrée du site, création d'une voie nacelle bat 5, nettoyage des fosses du site, réhabilitation du sol des coursives, réhabilitation du Fredec, reprise des voiries à proximité des bâtiments 9, 17, 14 et 16, reprise des voirie à proximité des bâtiments 24, 26 et 28, passage de la piste d'athlétisme en enrobe, éclairage de la piste d'athlétisme et stade.

Description des options: — tranche optionnelle 3: réfection du terrain de rugby.
Brève description:

— divers travaux de déshabillage et de démolition pour restructuration de locaux (bâtiments 19, 20, 22, 24, 27, 28 et Fredec),

— déconstruction et reconstruction de l'abri du Groupe froid (bâtiment 47),

Description des options: — tranche optionnelle 2: remplacement sol sportif B25.
Brève description:

— rénovation toitures terrasse sous gravillon, bâtiments 31.1, 31.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 37, 39.2: —— fourniture et pose d'un pare-vapeur bitume sur un enduit d'imprégnation à froid, d'une équerre de renfort, d'une isolation en polyuréthane, d'une étanchéité bicouche bitume élastomère SBS renforcé L4, de relevés d'étanchéité par une chape en bitume armé, de joint de dilatation, d'évacuations d'eaux pluviales verticales et horizontales, de bandes de solin en aluminium extrudé préfabriqué, de couvertines en aluminium,

— rénovation toitures terrasse auto protégée, bâtiment Fredec:

—— fourniture et pose d'une isolation thermique de type termotoit ou équivalent pour toiture métallique des ERP, d'une étanchéité bicouche bitume élastomère SBS, de relevés d'étanchéité par une chape en bitume SBS, de bandes de solin en aluminium extrudé préfabriqué, d'un élément de rive en tôle galvanisée laquée formant goutte d'eau sur toute lapériphérie de la zone étanchée et isolée, de pièce de raccord d'étanchéité pour souche et fourreau en aluminium galvanisé,

— rénovation membrane PVC auto protégée, bâtiment 25:

Travaux préparatoire (arrêt des installations, déconnexion et purge des réseaux, dévoiement des canalisations, dépose des éléments de chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire), mise à niveau VMC, plomberie sanitaire, ventilation des salles de classe, remplacement radiateurs dégradés.

—— panneaux froids: panneaux horizontaux et verticaux: dispositif d'équilibrage des pressions, joint entre panneaux, liaisons au sol, liaisons avec la structure, finitions et protections; porte: type 1 porte de service pivotante; protections: plinthes PVC, lisses de protection anti choc, protections d'angles,

Travaux de dépose et étude préparatoire, réseau de terre, armoires électriques, alimentation principale, équipement des locaux, installation de chantier, mise en service frais de contrôle, alarme incendie, éclairage de sécurité, précâblage banalisé téléphone et informatique, aménagement du logement.

Fourniture et mise en place d'une plateforme élévatrice électrique a vis, circulant dans une gaine verticale métallique partiellement vitrée. Appareil prévu pour une capacité de charge nominale de 400 kg, vitesse d'élévation de 0,15m/s simple service avec 2 niveaux desservis, structure métallique complète en acier laqué couleur RAL traitée extérieur.

Habillage en verre sur 3 côtés et une face en tôle côté intérieur mécanisme.

Installation de chantier — remise en état ravalement des façades: traitement des façades existantes y compris toutes façons et sujétions pour traitements des tableaux, retours et tous accessoires divers surfaces et sous-faces d'éléments escalier auvent; reprise d'enduit sur zone dégradées ou fissurée; ponçage des surfaces à traiter; lessivage par projection d'eau sous pression; suppression des revêtements de finition existants sur les zones à traiter par procédé de décapage chimique ou à l'eau (500 bars) ou à l'aide d'un décapant chimique.

Informations complémentaires: PEE 1: lavage et mise en peinture coursive.
Intitulé du lot: Désamiantage
Numéro du lot: 3
Brève description: Désamiantage.
Intitulé du lot: Carrelage — faïence
Numéro du lot: 4
Brève description: Carrelage — faïence.
Intitulé du lot: Cloisons et plafonds plâtre — plafond suspendu
Numéro du lot: 8
Brève description: Cloisons et plafonds plâtre — plafond suspendu.
Intitulé du lot: Menuiserie bois
Numéro du lot: 9
Brève description: Menuiserie bois
Intitulé du lot: Peinture — sol souple
Numéro du lot: 14
Brève description: Peinture — sol souple.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: LEGTA Auzeville, 2 route de Narbonne, 31320 Auzeville Tolosane.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Valeur technnique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-07-24 📅
Nom: SAS Carrère
Adresse postale: Rue Empardailhan
Commune postale: Monfort
Code postal: 32120
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 562068305 📞
Courrier électronique: secretariat@carrere-sas.com 📧
Pays: Haute-Garonne 🏙️
Valeur totale du marché: 906842.75 EUR 💰
Nom: Entreprise Gallart Bâticomminges
Adresse postale: 210 avenue des Tourreilles, BP 50
Commune postale: Montrejeau
Code postal: 31210
Téléphone: +33 561956211 📞
Courrier électronique: gallart-batiment@wanadoo.fr 📧
Valeur totale du marché: 333995.50 EUR 💰
Nom: Amiante ingénierie
Adresse postale: 15 chemin des Pierres
Commune postale: Bruguières
Code postal: 31150
Téléphone: +33 534593486 📞
Courrier électronique: contact@amianteingenierie.com 📧
Valeur totale du marché: 161406.18 EUR 💰
Nom: SARL 3as
Adresse postale: 80 chemin de l'église de Lalande
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31200
Téléphone: +33 534405820 📞
Courrier électronique: contact@3astoulouse.fr 📧
Valeur totale du marché: 20249.53 EUR 💰
Nom: DS étanchéité
Adresse postale: 6 rue du onze Novembre
Commune postale: Saint-Alban
Code postal: 31140
Téléphone: +33 561240236 📞
Courrier électronique: contact@ds-etancheite.fr 📧
Valeur totale du marché: 157667.40 EUR 💰
Nom: SAS Labastere 31
Adresse postale: Voie Hermès — ZI Lavigne
Commune postale: Auterive
Code postal: 31190
Téléphone: +33 561564402 📞
Valeur totale du marché: 830 000 EUR 💰
Nom: SAS Massoutier et fils
Adresse postale: ZA La Molière
Commune postale: Graulhet
Code postal: 81300
Téléphone: +33 563428700 📞
Courrier électronique: bureau@massoutier.fr 📧
Valeur totale du marché: 150 000 EUR 💰
Nom: ETS Teani SAS
Adresse postale: Route de Touget, BP 06
Commune postale: Gimont Cedex
Code postal: 32200
Téléphone: +33 562677233 📞
Courrier électronique: contact@menuiserie-teani.com 📧
Pays: Gers 🏙️
Valeur totale du marché: 199266.16 EUR 💰
Nom: AJS énergie
Adresse postale: 292 route de Saint-Simon
Code postal: 31100
Téléphone: +33 582957229 📞
Courrier électronique: contact@ajs-energie.fr 📧
Valeur totale du marché: 903405.08 EUR 💰
Nom: SAS Marque
Adresse postale: Centre d'affaires Kennedy
Commune postale: Tarbes
Code postal: 65000
Téléphone: +33 562344723 📞
Courrier électronique: accueil@sas-marque.fr 📧
Pays: Hautes-Pyrénées 🏙️
Valeur totale du marché: 80683.96 EUR 💰
Nom: Cegelec Toulouse
Adresse postale: 12 rue de Caulet, bâtiment 801
Code postal: 31025
Téléphone: +33 534394140 📞
Courrier électronique: aurelie.becchio@cegelec.com 📧
Valeur totale du marché: 583179.22 EUR 💰
Nom: Dip ascenseurs
Adresse postale: 1 rue d'Hélios —ZI de Montredon
Commune postale: L'Union
Code postal: 31240
Téléphone: +33 534559303 📞
Courrier électronique: agence@dip-ascenseurs.com 📧
Valeur totale du marché: 23 065 EUR 💰
Nom: SARL Cerm sols — mandataire
Adresse postale: 94 chemin de la Peyrette
Commune postale: Tournefeuille
Code postal: 31170
Téléphone: +33 561580300 📞
Courrier électronique: secretariat@cermsols.fr 📧
Nom: SA Lorenzi (peinture — nettoyage)
Adresse postale: 47 avenue de la Bigorre
Téléphone: +33 561898600 📞
Courrier électronique: sa-lorenzi@wanadoo.fr 📧
Valeur totale du marché: 242858.24 EUR 💰
Nom: SAS Sol facade
Adresse postale: Chemin de Moroncazal
Commune postale: Noe
Code postal: 31490
Téléphone: +33 561088188 📞
Courrier électronique: contact@solfacade.com 📧
Valeur totale du marché: 188813.50 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
5
1
3
2
15

Référence
Informations complémentaires
Cet avis est publié en application de l'article 104-i-1 du décret n

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— soit d'un recours de pleine juridiction en indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont le concurrent a été évincé, soumis selon les modalités de droit commun, à l'intervention d'une décision préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, sauf en matière de travaux publics (Conseil d'Etat, avis, 11.5.2011, société Rebillon Schmit Prévot, n

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Commune postale: Toulouse Cedex 2
Code postal: 31086
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 154-379094 (2019-08-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (12)