Les travaux ont pour objet:
— réhabilitation des bâtiments 18, 27, 28,
— rénovation intérieure des bâtiments 19, 20, 22, 25,
— transformation de 2 salles d'études en tisaneries au sein du bâtiment 19 pour la mise aux normes accessibilité,
— reprise des réseaux EP devant le bâtiment 22,
— réfection de la toiture du bâtiment 25,
— reprise des caniveaux extérieurs du bâtiment 27 et des réseaux EP devant le bâtiment 28,
— intervention sur la toiture du bâtiment 40 pour la réfection de l'étanchéité,
— bâtiment 47: installation de protection solaire et agrandissement de l'abri du groupe froid,
— réfection des aires de sport extérieures dont éclairage du plateau sportif pour utilisation diurne,
— réfection de la voirie principale depuis le bâtiment 47 au bas du site,
— reprise des trottoirs sur le site,
— nettoyage des fossés du site,
— réhabilitation des coursives,
— remplacement du réseau secondaire de chauffage,
— réhabilitation des logements de fonction,
— mise aux normes électriques,
— réfection étanchéité.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-03-27.
L'appel d'offres a été publié le 2019-02-20.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2019-02-20) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: SPL Midi-Pyrénées Construction
Adresse postale:
“Mandataire agissant au nom et pour le compte de la région Occitanie représentée par la présidente de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, Mme Carole...”
Adresse postale
Mandataire agissant au nom et pour le compte de la région Occitanie représentée par la présidente de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, Mme Carole DELGA, 11 avenue Parmentier, Central Parc 2, 4e étage, BP 22414
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux pour la rénovation de l'internat, économies d'énergie et divers au lycée agricole d'Auzeville (Opération nº 50172)
19S0005”
Produits/services: Travaux de restructuration📦
Produits/services: IA36
📦
Produits/services: FA03
📦
Brève description:
“Les travaux ont pour objet:
— réhabilitation des bâtiments 18, 27, 28,
— rénovation intérieure des bâtiments 19, 20, 22, 25,
— transformation de 2 salles...”
Brève description
Les travaux ont pour objet:
— réhabilitation des bâtiments 18, 27, 28,
— rénovation intérieure des bâtiments 19, 20, 22, 25,
— transformation de 2 salles d'études en tisaneries au sein du bâtiment 19 pour la mise aux normes accessibilité,
— reprise des réseaux EP devant le bâtiment 22,
— réfection de la toiture du bâtiment 25,
— reprise des caniveaux extérieurs du bâtiment 27 et des réseaux EP devant le bâtiment 28,
— intervention sur la toiture du bâtiment 40 pour la réfection de l'étanchéité,
— bâtiment 47: installation de protection solaire et agrandissement de l'abri du groupe froid,
— réfection des aires de sport extérieures dont éclairage du plateau sportif pour utilisation diurne,
— réfection de la voirie principale depuis le bâtiment 47 au bas du site,
— reprise des trottoirs sur le site,
— nettoyage des fossés du site,
— réhabilitation des coursives,
— remplacement du réseau secondaire de chauffage,
— réhabilitation des logements de fonction,
— mise aux normes électriques,
— réfection étanchéité.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 5 652 014 💰
Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Vrd
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Ouvrages annexes pour canalisations d'eau📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de réparation de terrains de sports📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de resurfaçage📦
Produits/services supplémentaires: Installation d'appareils d'éclairage extérieur📦
Lieu d'exécution: Haute-Garonne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Legta Auzeville, 2 route de Narbonne, 31320 Auzeville Tolosane
Description du marché:
“Installation de chantier, reprise des EP Bat 22, 27, 28, réfection piste athlétisme, réfection plateau sportif, réfection terrain de rugby, réfection voirie...”
Description du marché
Installation de chantier, reprise des EP Bat 22, 27, 28, réfection piste athlétisme, réfection plateau sportif, réfection terrain de rugby, réfection voirie principale et trottoirs en bas du site, reprise trottoirs entrée du site, création d'une voie nacelle bat 5, nettoyage des fosses du site, réhabilitation du sol des coursives, réhabilitation du Fredec, reprise des voiries a proximité des bat 9,17,14 et 16, reprise des voirie a proximité des bat 24,26 et 28, passage de la piste d'athlétisme en enrobe, éclairage de la piste d'athlétisme et stade.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 618 795 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“— tranche optionnelle 1: voiries, éclairage, piste athlétisme,
— tranche optionnelle 3: réfection du terrain de rugby,
— la valeur estimée des tranches...”
Description des options
— tranche optionnelle 1: voiries, éclairage, piste athlétisme,
— tranche optionnelle 3: réfection du terrain de rugby,
— la valeur estimée des tranches optionnelles pour ce lot est de:
—— tranche optionnelle 1: 147 300 EUR HT,
—— tranche optionnelle 3: 149 500 EUR HT.
— la durée des tranches optionnelles pour ce lot est de:
—— tranche optionnelle 1: 5 mois,
—— tranche optionnelle 3: 4 mois.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“La valeur estimée et la durée du marché indiquées aux II.2.6) et II.2.7) ci-dessus ne concernent que la tranche ferme.”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre maçonnerie — démolition
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Description du marché:
“— divers travaux de déshabillage et de démolition pour restructuration de locaux (Bâtiments 19, 20, 22, 24, 27, 28 et Fredec),
— déconstruction et...”
Description du marché
— divers travaux de déshabillage et de démolition pour restructuration de locaux (Bâtiments 19, 20, 22, 24, 27, 28 et Fredec),
— déconstruction et reconstruction de l'abri du Groupe Froid (Bâtiment 47),
— construction d'un élévateur extérieur (Fredec),
— travaux de rénovation sur la façade des logements,
— travaux préparatoires et installations de chantier, dont mise en place d'une clôture de chantier en bac acier plein,
— dépose de faux plafonds modulaires,
— travaux de terrassement.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 295 682 💰
Informations sur les options
Description des options:
“— tranche optionnelle 2: remplacement sol sportif B25,
— la valeur estimée des tranches optionnelles pour ce lot est de:
—— tranche optionnelle 2: 106 477...”
Description des options
— tranche optionnelle 2: remplacement sol sportif B25,
— la valeur estimée des tranches optionnelles pour ce lot est de:
—— tranche optionnelle 2: 106 477 EUR HT,
— la durée des tranches optionnelles pour ce lot est de:
—— tranche optionnelle 2: 2 mois.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation thermique📦
Description du marché:
“— rénovation toitures terrasse sous gravillon, bât 31.1 31.2 33.3 33.4 33.5 33.6 37 39.2:
—— fourniture et pose d'un pare-vapeur bitume sur un enduit...”
Description du marché
— rénovation toitures terrasse sous gravillon, bât 31.1 31.2 33.3 33.4 33.5 33.6 37 39.2:
—— fourniture et pose d'un pare-vapeur bitume sur un enduit d'imprégnation à froid, d'une équerre de renfort, d'une isolation en polyuréthane, d'une étanchéité bicouche bitume élastomère SBS renforcé L4, de relevés d'étanchéité par une chape en bitume armé, de joint de dilatation, d'évacuations d'eaux pluviales verticales et horizontales, de bandes de solin en aluminium extrudé préfabriqué, de couvertines en aluminium,
— rénovation toitures terrasse auto protégée, bât Fredec:
—— fourniture et pose d'une isolation thermique de type Termotoit ou équivalent pour toiture métallique
Des ERP, d'une étanchéité bicouche bitume élastomère SBS, de relevés d'étanchéité par une chape en bitume SBS, de bandes de solin en aluminium extrudé préfabriqué, d'un élément de rive en tôle galvanisée laquée formant goutte d'eau sur toute lapériphérie de la zone étanchée et isolée, de pièce de raccord d'étanchéité pour souche et fourreau en aluminium galvanisé,
— rénovation membrane PVC auto protégée, bât 25:
—— étanchéité membrane synthétique monocouche apparente, en PVC armé, fixée mécaniquement au support, laizes thermo soudées sans flamme,
—— fourniture et pose de relevés d'étanchéité en membrane synthétique monocouche apparente constituée de PVP armé de même nature que celle de la partie courante, de finition de rive en tôle plastée PVC façonnée à la demande, de bandes de solin en aluminium extrudé préfabriqué, d'évacuation d'eau pluviales horizontales et verticales, de collerette en aluminium recouverte par platine en PVC-P brut
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 218 231 💰
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie aluminium fermeture
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: AA02
📦
Produits/services supplémentaires: Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de volets roulants📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de stores📦
Description du marché:
“— fourniture et pose de menuiseries en aluminium vitrées,
— fourniture et pose d'un profil en aluminium vertical profil en «u» pour arrêt de tête de...”
Description du marché
— fourniture et pose de menuiseries en aluminium vitrées,
— fourniture et pose d'un profil en aluminium vertical profil en «u» pour arrêt de tête de cloison,
— fourniture et pose de fenêtres aluminium en montage rénovation,
— fourniture et mise en œuvre d'un ensemble menuise réalisé en profiles aluminium laque,
— dépose de poignées, plaques et serrure, puis fourniture et pose de serrure et béquilles selon généralités et nomenclature des portes,
— fourniture et pose d'ensembles composés d'éléments ouvrants et fixes,
— fourniture et pose d'un dispositif complet de commande mécanique à déclenchement pneumatique pour ouverture simultanée de 2 châssis,
— dépose de stores en tissu extérieurs existants,
— pose de stores extérieurs écran textile solaire, en tissu toile de verre,
— fourniture et pose de brise-soleils extérieurs orientables,
— volets roulants électriques en aluminium laqué à faible encombrement,
— fourniture et pose de portes de garage coulissantes manuelles.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 171 080 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie — sécurisation de toiture
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de bâtiment📦
Produits/services supplémentaires: Pose de portes📦
Produits/services supplémentaires: Pose de garde-corps📦
Produits/services supplémentaires: Ossatures métalliques📦
Description du marché:
“— travaux de serrurerie:
—— fabrication et pose de portes métalliques pour accès au locaux extérieurs du Fredec, d'un ensemble composé de cadres métalliques...”
Description du marché
— travaux de serrurerie:
—— fabrication et pose de portes métalliques pour accès au locaux extérieurs du Fredec, d'un ensemble composé de cadres métalliques avec remplissage en caillebottis, de brises soleil métalliques en caillebottis en façade, d'un auvent métallique composée d'une structure et d'un élément de couverture en bac acier,
—— passerelle métallique,
—— dépose complète ou partielle pour démolition ou déplacement d'éléments de serrurerie existants. Dépose soignée par démontage, sciage, descellement,
—— fabrication et mise en place de garde-corps métal,
—— fourniture et mise en œuvre de main courante constituée par des tubes acier, de pare-vue composé de panneaux en tôle acier deux peaux et d'un isolant montés sur une ossature métallique, d'une porte 2 vantaux métalliques, d'une porte sectionnelle,
—— mise en œuvre d'un ensemble en serrurerie en fermeture de la baie laissée libre par le démontage d'une porte sectionnelle,
—— fourniture et pose par scellement dans dallage béton, d'un ensemble d'arceaux en métal galvanisé pour stationnement de 15 vélos,
—— fourniture et installation d'échelle a crinoline de sécurité, réalisation complète en profils d'aluminium,
— travaux de sécurisation de toiture:
—— fourniture, pose et fixation de points d'ancrage et de crochets sécurité en acier inox en toiture;
—— fourniture et installation de lignes de vie en toiture,
—— réalisation, fourniture et pose de supports métalliques extérieurs entièrement galvanisés pour recevoir l'échelle de maintenance, et pour servir de poignée de maintien,
—— réalisation d'une peinture sur l'étanchéité destinée à matérialiser les zones d'intervention en toiture,
—— fourniture et mise en place de garde-corps rabattables en toiture, de rehausse d'acrotère en toiture, et de «saut de loup» en acier galvanisé (composé de 2 x 3 marches et d'un plateau palier, l'ensemble en caillebotis).
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 179 827 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plomberie CVC
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Produits/services supplémentaires: Installations de chauffage📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de ventilation📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations sanitaires📦
Description du marché:
“— travaux préparatoire (arrêt des installations, déconnexion et purge des réseaux, dévoiement des canalisations, dépose des éléments de...”
Description du marché
— travaux préparatoire (arrêt des installations, déconnexion et purge des réseaux, dévoiement des canalisations, dépose des éléments de chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire,
— mise à niveau VMC,
— plomberie sanitaire,
— ventilation des salles de classe,
— remplacement radiateurs dégradés.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 975 400 💰
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Équipements et cloisons cuisine
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Produits/services supplémentaires: Installation de cuisines équipées📦
Description du marché:
“— cloisonnement de l'ensemble des locaux d'exploitation et des vestiaires, réalisé avec des panneaux isolants et autoportants:
—— panneaux froids: panneaux...”
Description du marché
— cloisonnement de l'ensemble des locaux d'exploitation et des vestiaires, réalisé avec des panneaux isolants et autoportants:
—— panneaux froids: panneaux horizontaux et verticaux: dispositif d'équilibrage des pressions, joint entre panneaux, liaisons au sol, liaisons avec la structure, finitions et protections; Porte: type 1 porte de service pivotante; protections: plinthes PVC, lisses de protection anti choc, protections d'angles,
— équipements: tables inox, meubles inox, armoire ingrédients, armoire matériels, plonges, poste de désinfestation, lave mains collectif, four, autoclave, hotte four et autoclave, lave-vaisselle, caniveau de sol,
— divers: raccordements techniques divers, essais et contrôle réglementaire du matériel, formation du personnel de l'établissement à l'utilisation des machines.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 81 000 💰
Description
Durée de l'accord: 3
— travaux de dépose et étude préparatoire,
— réseau de terre,
— armoires électriques,
— alimentation principale,
— équipement des locaux,
— installation de chantier,
— mise en service frais de contrôle,
— alarme incendie,
— éclairage de sécurité,
— précâblage banalisé téléphone et informatique,
— aménagement du logement.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 410 950 💰
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur EPMR
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Produits/services supplémentaires: EA12
📦
Description du marché:
“— fourniture et mise en place d'une plateforme élévatrice électrique a vis, circulant dans une gaine verticale métallique partiellement vitrée,
— appareil...”
Description du marché
— fourniture et mise en place d'une plateforme élévatrice électrique a vis, circulant dans une gaine verticale métallique partiellement vitrée,
— appareil prévu pour une capacité de charge nominale de 400 kg,
— vitesse d'élévation de 0,15 m/s,
— simple service avec 2 niveaux desservis,
— structure métallique complète en acier laqué couleur RAL traitée extérieur,
— habillage en verre sur 3 côtés et une face en tôle côté intérieur mécanisme.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 25 440 💰
Description
Durée de l'accord: 2
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ravalement
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de décapage📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de protection des surfaces📦
Description du marché:
“— installation de chantier — remise en état,
— ravalement des façades: traitement des façades existantes y compris toutes façons et sujétions pour...”
Description du marché
— installation de chantier — remise en état,
— ravalement des façades: traitement des façades existantes y compris toutes façons et sujétions pour traitements des tableaux,
— retours et tous accessoires divers surfaces et sous-faces d'éléments escalier auvent,
— reprise d'enduit sur zone dégradées ou fissurée,
— ponçage des surfaces à traiter,
— lessivage par projection d'eau sous pression,
— suppression des revêtements de finition existants sur les zones à traiter par procédé de décapage,
— chimique ou à l'eau (500 bars) ou à l'aide d'un décapant chimique.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 176 648 💰
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“Des variantes (prestations supplémentaires éventuelles) sont exigées par le pouvoir adjudicateur:
— PSE nº 1: lavage et mise en peinture coursive.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— déclaration sur l'honneur pour justifier que le soumissionnaire n'entre dans aucun des cas d'interdictions de soumissionner mentionnés aux articles 45 et...”
Liste et brève description des conditions
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le soumissionnaire n'entre dans aucun des cas d'interdictions de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics,
— informations concernant l'opérateur économique (à l'identique de la Partie II du e-DUME).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global (HT) et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché (hors taxes), des 3...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global (HT) et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché (hors taxes), des 3 derniers exercices disponibles,
— preuve d'une assurance des risques professionnels.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement,
— description de l'outillage, du matériel et de...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement,
— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants; Le pouvoir adjudicateur ne prendra pas en compte les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de 5 ans,
— indication par le candidat de son intention de sous-traiter une partie du marché public.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“L'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique (clause sociale)” Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-03-27
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-03-27
14:00 📅
“a) La valeur totale estimée indiquée au II.1.5) ci-dessus comprend la totalité des tranches;
b) Les délais d'exécution de l'ensemble des lots pour chacune...”
a) La valeur totale estimée indiquée au II.1.5) ci-dessus comprend la totalité des tranches;
b) Les délais d'exécution de l'ensemble des lots pour chacune des tranches sont les suivants:
— Tranche ferme: 18 mois,
— tranche optionnelle : 14 mois,
— tranche optionnelle 2: 4 mois,
— tranche optionnelle 3: 6 mois,
À titre prévisionnel les travaux devraient commencer:
— pour la tranche ferme: le 1.6.2019
— pour la tranche optionnelle nº 1: le 1.4.2020,
— pour la tranche optionnelle nº 2: le 1.4.2020,
— pour la tranche optionnelle nº 3: le 1.4.2020.
Le délai d'exécution, ainsi que les dates prévisionnelles de début et de fin de chacun des lots pour chacune des tranches, est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux joint dans les documents de la consultation;
c) Le pouvoir adjudicateur met gratuitement à disposition des soumissionnaires l'intégralité du dossier de consultation (y compris l'avis de marché et les plans) par voie électronique sur sa plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante: http://splmpc.achatpublic.com.
Les documents de la consultation ne seront pas mis à disposition des soumissionnaires sur support papier ou sur support physique électronique, à l'exception des plans, qui pourront être obtenus selon ces modalités dans les conditions précisées dans le règlement de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des offres par voie électronique sur le site https://splmpc.achatpublic.com (cf. manuel entreprises joint dans les documents de la consultation ou téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique «Outils»).
Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la copie de sauvegarde, Il ne permet donc pas aux soumissionnaires d'adresser leurs offres sous format «papier», seule la forme dématérialisée étant admise par le pouvoir adjudicateur;
d) Les communications et les échanges d'informations effectués par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de cette procédure de passation (hors signature électronique du marché) s'effectueront par voie électronique;
e) Autres renseignements: voir le règlement de la consultation qui décrit de façon détaillée les modalités de la procédure de passation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV — BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 2
Code postal: 31086
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 562735757📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr📧
Fax: +33 562735740 📠
URL: http://toulouse.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel, recours pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (articles L. 551-1 et...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel, recours pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative),
— référé contractuel, recours pouvant en principe être introduit après la signature du marché, au plus tard le 31 jour suivant la publication de l'avis d'attribution au journal officiel de l'Union européenne, ou en l'absence de la publication d'avis jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la signature du marché (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du code de justice administrative),
— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, recours pouvant être introduit dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (Conseil d'État 4.4.2014, département de Tarn-et-Garonne, nº 358994).
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 038-084546 (2019-02-20)
Avis d'attribution de marché (2019-08-08) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale:
“Mandataire agissant au nom et pour le compte de la région Occitanie représentée par la présidente de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, Mme Carole...”
Adresse postale
Mandataire agissant au nom et pour le compte de la région Occitanie représentée par la présidente de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, Mme Carole Delga, 11 avenue Parmentier, Central Parc 2, 4e étage, BP 22414
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux pour la rénovation de l'internat, économies d'énergie et divers au lycée agricole d'Auzeville (opération n 50172)
19S0005 et 19S0006”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 4781432.52 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Site principal ou lieu d'exécution: LEGTA Auzeville, 2 route de Narbonne, 31320 Auzeville Tolosane.
Description du marché:
“Installation de chantier, reprise des EP bâtiments 22, 27, 28, réfection piste athlétisme, réfection plateau sportif, réfection terrain de rugby, réfection...”
Description du marché
Installation de chantier, reprise des EP bâtiments 22, 27, 28, réfection piste athlétisme, réfection plateau sportif, réfection terrain de rugby, réfection voirie principale et trottoirs en bas du site, reprise trottoirs entrée du site, création d'une voie nacelle bat 5, nettoyage des fosses du site, réhabilitation du sol des coursives, réhabilitation du Fredec, reprise des voiries à proximité des bâtiments 9, 17, 14 et 16, reprise des voirie à proximité des bâtiments 24, 26 et 28, passage de la piste d'athlétisme en enrobe, éclairage de la piste d'athlétisme et stade.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Informations sur les options
Description des options:
“— tranche optionnelle 1: voiries, éclairage, piste athlétisme,
— tranche optionnelle 3: réfection du terrain de rugby.” Description
Description du marché:
“— divers travaux de déshabillage et de démolition pour restructuration de locaux (bâtiments 19, 20, 22, 24, 27, 28 et Fredec),
— déconstruction et...”
Description du marché
— divers travaux de déshabillage et de démolition pour restructuration de locaux (bâtiments 19, 20, 22, 24, 27, 28 et Fredec),
— déconstruction et reconstruction de l'abri du Groupe froid (bâtiment 47),
— construction d'un élévateur extérieur (Fredec),
— travaux de rénovation sur la façade des logements,
— travaux préparatoires et installations de chantier, dont mise en place d'une clôture de chantier en bac acier plein,
— dépose de faux plafonds modulaires,
— travaux de terrassement.
Afficher plus Informations sur les options
Description des options: — tranche optionnelle 2: remplacement sol sportif B25.
Description
Description du marché:
“— rénovation toitures terrasse sous gravillon, bâtiments 31.1, 31.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 37, 39.2: —— fourniture et pose d'un pare-vapeur bitume sur un...”
Description du marché
— rénovation toitures terrasse sous gravillon, bâtiments 31.1, 31.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 37, 39.2: —— fourniture et pose d'un pare-vapeur bitume sur un enduit d'imprégnation à froid, d'une équerre de renfort, d'une isolation en polyuréthane, d'une étanchéité bicouche bitume élastomère SBS renforcé L4, de relevés d'étanchéité par une chape en bitume armé, de joint de dilatation, d'évacuations d'eaux pluviales verticales et horizontales, de bandes de solin en aluminium extrudé préfabriqué, de couvertines en aluminium,
— rénovation toitures terrasse auto protégée, bâtiment Fredec:
—— fourniture et pose d'une isolation thermique de type termotoit ou équivalent pour toiture métallique des ERP, d'une étanchéité bicouche bitume élastomère SBS, de relevés d'étanchéité par une chape en bitume SBS, de bandes de solin en aluminium extrudé préfabriqué, d'un élément de rive en tôle galvanisée laquée formant goutte d'eau sur toute lapériphérie de la zone étanchée et isolée, de pièce de raccord d'étanchéité pour souche et fourreau en aluminium galvanisé,
— rénovation membrane PVC auto protégée, bâtiment 25:
—— étanchéité membrane synthétique monocouche apparente, en PVC armé, fixée mécaniquement au support, laizes thermo soudées sans flamme,
—— fourniture et pose de relevés d'étanchéité en membrane synthétique monocouche apparente constituée de PVP armé de même nature que celle de la partie courante, de finition de rive en tôle plastée PVC façonnée à la demande, de bandes de solin en aluminium extrudé préfabriqué, d'évacuation d'eau pluviales horizontales et verticales, de collerette en aluminium recouverte par platine en PVC-P brut.
Afficher plus
Description du marché:
“Travaux préparatoire (arrêt des installations, déconnexion et purge des réseaux, dévoiement des canalisations, dépose des éléments de...”
Description du marché
Travaux préparatoire (arrêt des installations, déconnexion et purge des réseaux, dévoiement des canalisations, dépose des éléments de chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire), mise à niveau VMC, plomberie sanitaire, ventilation des salles de classe, remplacement radiateurs dégradés.
Afficher plus
Description du marché:
“— cloisonnement de l'ensemble des locaux d'exploitation et des vestiaires, réalisé avec des panneaux isolants et autoportants:
—— panneaux froids: panneaux...”
Description du marché
— cloisonnement de l'ensemble des locaux d'exploitation et des vestiaires, réalisé avec des panneaux isolants et autoportants:
—— panneaux froids: panneaux horizontaux et verticaux: dispositif d'équilibrage des pressions, joint entre panneaux, liaisons au sol, liaisons avec la structure, finitions et protections; porte: type 1 porte de service pivotante; protections: plinthes PVC, lisses de protection anti choc, protections d'angles,
— équipements: tables inox, meubles inox, armoire ingrédients, armoire matériels, plonges, poste de désinfestation, lave mains collectif, four, autoclave, hotte four et autoclave, lave-vaisselle, caniveau de sol,
— divers: raccordements techniques divers, essais et contrôle réglementaire du matériel, formation du personnel de l'établissement à l'utilisation des machines.
Afficher plus
Description du marché:
“Travaux de dépose et étude préparatoire, réseau de terre, armoires électriques, alimentation principale, équipement des locaux, installation de chantier,...”
Description du marché
Travaux de dépose et étude préparatoire, réseau de terre, armoires électriques, alimentation principale, équipement des locaux, installation de chantier, mise en service frais de contrôle, alarme incendie, éclairage de sécurité, précâblage banalisé téléphone et informatique, aménagement du logement.
Afficher plus
Description du marché:
“Fourniture et mise en place d'une plateforme élévatrice électrique a vis, circulant dans une gaine verticale métallique partiellement vitrée. Appareil prévu...”
Description du marché
Fourniture et mise en place d'une plateforme élévatrice électrique a vis, circulant dans une gaine verticale métallique partiellement vitrée. Appareil prévu pour une capacité de charge nominale de 400 kg, vitesse d'élévation de 0,15m/s simple service avec 2 niveaux desservis, structure métallique complète en acier laqué couleur RAL traitée extérieur.
Habillage en verre sur 3 côtés et une face en tôle côté intérieur mécanisme.
Afficher plus
Description du marché:
“Installation de chantier — remise en état ravalement des façades: traitement des façades existantes y compris toutes façons et sujétions pour traitements...”
Description du marché
Installation de chantier — remise en état ravalement des façades: traitement des façades existantes y compris toutes façons et sujétions pour traitements des tableaux, retours et tous accessoires divers surfaces et sous-faces d'éléments escalier auvent; reprise d'enduit sur zone dégradées ou fissurée; ponçage des surfaces à traiter; lessivage par projection d'eau sous pression; suppression des revêtements de finition existants sur les zones à traiter par procédé de décapage chimique ou à l'eau (500 bars) ou à l'aide d'un décapant chimique.
Afficher plus
Informations complémentaires: PEE 1: lavage et mise en peinture coursive.
Champ d'application du marché
Titre: Désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Description du marché: Désamiantage.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Carrelage — faïence
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelages📦
Description du marché: Carrelage — faïence.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technnique
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloisons et plafonds plâtre — plafond suspendu
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Description du marché: Cloisons et plafonds plâtre — plafond suspendu.
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Description du marché: Menuiserie bois
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture — sol souple
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché: Peinture — sol souple.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 038-084546
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 19/0320
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Voiries et réseaux divers
Date de conclusion du contrat: 2019-07-24 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: SAS Carrère
Adresse postale: Rue Empardailhan
Commune postale: Monfort
Code postal: 32120
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 562068305📞
Courrier électronique: secretariat@carrere-sas.com📧
Région: Haute-Garonne🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 906842.75 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro de contrat: 19/0321
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Gros œuvre maçonnerie — démolition
Nom et adresse du contractant
Nom: Entreprise Gallart Bâticomminges
Adresse postale: 210 avenue des Tourreilles, BP 50
Commune postale: Montrejeau
Code postal: 31210
Téléphone: +33 561956211📞
Courrier électronique: gallart-batiment@wanadoo.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 333995.50 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 19/0322
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Désamiantage
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: Amiante ingénierie
Adresse postale: 15 chemin des Pierres
Commune postale: Bruguières
Code postal: 31150
Téléphone: +33 534593486📞
Courrier électronique: contact@amianteingenierie.com📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 161406.18 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 19/0323
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Carrelage — faïence
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: SARL 3as
Adresse postale: 80 chemin de l'église de Lalande
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31200
Téléphone: +33 534405820📞
Courrier électronique: contact@3astoulouse.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 20249.53 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 19/0324
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Etanchéité
Nom et adresse du contractant
Nom: DS étanchéité
Adresse postale: 6 rue du onze Novembre
Commune postale: Saint-Alban
Code postal: 31140
Téléphone: +33 561240236📞
Courrier électronique: contact@ds-etancheite.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 157667.40 💰
6️⃣
Numéro de contrat: 19/0325
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Menuiserie aluminium fermeture
Nom et adresse du contractant
Nom: SAS Labastere 31
Adresse postale: Voie Hermès — ZI Lavigne
Commune postale: Auterive
Code postal: 31190
Téléphone: +33 561564402📞 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 830 000 💰
7️⃣
Numéro de contrat: 19/0326
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Cloisons et plafonds plâtre — plafond suspendu
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: SAS Massoutier et fils
Adresse postale: ZA La Molière
Commune postale: Graulhet
Code postal: 81300
Téléphone: +33 563428700📞
Courrier électronique: bureau@massoutier.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 150 000 💰
8️⃣
Numéro de contrat: 19/0327
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Menuiserie bois
Nom et adresse du contractant
Nom: ETS Teani SAS
Adresse postale: Route de Touget, BP 06
Commune postale: Gimont Cedex
Code postal: 32200
Téléphone: +33 562677233📞
Courrier électronique: contact@menuiserie-teani.com📧
Région: Gers🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 199266.16 💰
9️⃣
Numéro de contrat: 19/0328
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Plomberie CVC
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: AJS énergie
Adresse postale: 292 route de Saint-Simon
Code postal: 31100
Téléphone: +33 582957229📞
Courrier électronique: contact@ajs-energie.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 903405.08 💰
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 19/0329
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Équipements et cloisons cuisine
Nom et adresse du contractant
Nom: SAS Marque
Adresse postale: Centre d'affaires Kennedy
Commune postale: Tarbes
Code postal: 65000
Téléphone: +33 562344723📞
Courrier électronique: accueil@sas-marque.fr📧
Région: Hautes-Pyrénées 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 80683.96 💰
1️⃣1️⃣
Numéro de contrat: 19/0330
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Électricité CFO CFA SSI
Nom et adresse du contractant
Nom: Cegelec Toulouse
Adresse postale: 12 rue de Caulet, bâtiment 801
Code postal: 31025
Téléphone: +33 534394140📞
Courrier électronique: aurelie.becchio@cegelec.com📧
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 583179.22 💰
1️⃣2️⃣
Numéro de contrat: 19/0331
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Ascenseur EPMR
Nom et adresse du contractant
Nom: Dip ascenseurs
Adresse postale: 1 rue d'Hélios —ZI de Montredon
Commune postale: L'Union
Code postal: 31240
Téléphone: +33 534559303📞
Courrier électronique: agence@dip-ascenseurs.com📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 23 065 💰
1️⃣3️⃣
Numéro de contrat: 19/0332
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: Peinture — sol souple
Informations sur les appels d'offres
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: SARL Cerm sols — mandataire
Adresse postale: 94 chemin de la Peyrette
Commune postale: Tournefeuille
Code postal: 31170
Téléphone: +33 561580300📞
Courrier électronique: secretariat@cermsols.fr📧
Nom: SA Lorenzi (peinture — nettoyage)
Adresse postale: 47 avenue de la Bigorre
Téléphone: +33 561898600📞
Courrier électronique: sa-lorenzi@wanadoo.fr📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 242858.24 💰
1️⃣4️⃣
Numéro de contrat: 19/0333
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: Ravalement
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 15
Nom et adresse du contractant
Nom: SAS Sol facade
Adresse postale: Chemin de Moroncazal
Commune postale: Noe
Code postal: 31490
Téléphone: +33 561088188📞
Courrier électronique: contact@solfacade.com📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 188813.50 💰
“Cet avis est publié en application de l'article 104-i-1 du décret n 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il est précisé que ces présents...”
Cet avis est publié en application de l'article 104-i-1 du décret n 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il est précisé que ces présents contrats ont été conclus et qu'ils sont consultables dans le respect des secrets protégés par la loi à la SPL Midi-Pyrénées Construction du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30.
Afficher plus Organe de révision
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé contractuel, recours pouvant en principe être introduit après la signature du marché, au plus tard le 31 jour suivant la publication de l'avis...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé contractuel, recours pouvant en principe être introduit après la signature du marché, au plus tard le 31 jour suivant la publication de l'avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne, ou en l'absence de la publication d'avis jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la signature du marché (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du code de justice administrative),
— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, recours pouvant être introduit dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (Conseil d'Etat 4.4.2014, département de Tarn et Garonne, n 358994),
— soit d'un recours de pleine juridiction en indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont le concurrent a été évincé, soumis selon les modalités de droit commun, à l'intervention d'une décision préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, sauf en matière de travaux publics (Conseil d'Etat, avis, 11.5.2011, société Rebillon Schmit Prévot, n 3470002). Le recours peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la décision explicite de rejet de la réclamation préalable par le pouvoir adjudicateur ou, à défaut (décision implicite de rejet ou absence de réclamation préalable en matière de travaux publics) dans le délai de la prescription quadriennale applicable aux dettes publiques (article R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative).
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 2
Code postal: 31086
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 154-379094 (2019-08-08)