Les prestations principales de ce marché sont les suivantes:
— élargissement de l'accotement de la chaussée et reprise des ouvrages hydrauliques,
— déblais en terrains de toute nature 240 m,
— GNT 0/20 95 m,
— EB 14 assise et profilage,
— GB 0/14 de classe 3 135 t,
— EB 10 roulement,
— BBSG de classe 2 55 t ,
— caniveau béton U préfabriqué 1 m × 1 m 135 m,
— muret pour véhicule léger en béton désactivé 235 m,
— longrine béton armé y compris coffrages 15 m.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-12-16.
L'appel d'offres a été publié le 2019-11-13.
Avis de marché (2019-11-13) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Conseil général du Var
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Adresse postale:
“Direction des infrastructures et de la mobilité, 390 avenue des Lices — CS 41303”
Commune postale: Toulon
Code postal: 83076
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 483956891📞
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr📧
Région: Var🏙️
URL: http://var.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://var.fr🌏 Communication
URL des documents: http://var.fr🌏
URL de participation: http://var.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réparation d'ouvrage hydraulique sur la RD 562 — PR 26+250 au PR 26+750 — commune de Lorgues
20190853”
Produits/services: Travaux de terrassement📦
Brève description:
“Les prestations principales de ce marché sont les suivantes:
— élargissement de l'accotement de la chaussée et reprise des ouvrages hydrauliques,
— déblais...”
Brève description
Les prestations principales de ce marché sont les suivantes:
— élargissement de l'accotement de la chaussée et reprise des ouvrages hydrauliques,
— déblais en terrains de toute nature 240 m,
— GNT 0/20 95 m,
— EB 14 assise et profilage,
— GB 0/14 de classe 3 135 t,
— EB 10 roulement,
— BBSG de classe 2 55 t ,
— caniveau béton U préfabriqué 1 m × 1 m 135 m,
— muret pour véhicule léger en béton désactivé 235 m,
— longrine béton armé y compris coffrages 15 m.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux routiers📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Description du marché:
“Les prestations principales de ce marché sont les suivantes:
— élargissement de l'accotement de la chaussée et reprise des ouvrages hydrauliques,
— déblais...”
Description du marché
Les prestations principales de ce marché sont les suivantes:
— élargissement de l'accotement de la chaussée et reprise des ouvrages hydrauliques,
— déblais en terrains de toute nature 240 m,
— GNT 0/20 95 m,
— EB 14 assise et profilage,
— GB 0/14 de classe 3 135 t,
— EB 10 roulement,
— BBSG de classe 2 55 t ,
— caniveau béton U préfabriqué 1 m × 1 m 135 m,
— muret pour véhicule léger en béton désactivé 235 m,
— longrine béton armé y compris coffrages 15 m.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Nature des matériaux
Critère de qualité (pondération): 4
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 76
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 2
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Cf. RC le marché pourra être modifié conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2194-1. à L. 2194-3. et R. 2194-1. à R. 2194-9 du CCP.
Modalités...”
Description des options
Cf. RC le marché pourra être modifié conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2194-1. à L. 2194-3. et R. 2194-1. à R. 2194-9 du CCP.
Modalités paiement, évolutions index, prix nouveaux: ces modifications seront faites par OS.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants,
— une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1. à L. 2141-5. et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique. Document unique de marché européen (DUME).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global...”
Liste et brève description des critères de sélection
— dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.”
Liste et brève description des critères de sélection
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises. En application de l'article R. 2142-21 du CCP, l'acheteur...”
Conditions d'exécution du contrat
Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises. En application de l'article R. 2142-21 du CCP, l'acheteur interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
Le délai de paiement prévu est celui qui s'impose à l'acheteur en application aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du CCP et du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance [10 % du montant initial (TTC) du marché] est prévue dans les conditions du code de la commande publique.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-12-16
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2019-12-18
08:30 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): La Valette-du-Var.
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://var.fr
La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par le candidat et notée sur 20 points:
— sous-critère nº 1 (coefficient 1,0): installation de chantier 4 points,
— sous-critère nº 2 (coefficient 1,0): mode d'exécution des travaux 4 points,
— sous-critère nº 3 (coefficient 1,0): programme d'exécution des travaux 4 points,
— sous-critère nº 4 (coefficient 1,0): gestion de la sécurité du chantier 4 points,
— sous-critère nº 5 (coefficient 1,0): protection de l'environnement 4 points.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 220-538838 (2019-11-13)