Travaux d'aménagement, dans le cadre du projet de rénovation urbaine de La Ciotat, des abords du stade Valentin Magri, abords du centre social de l'abeille et espace central Sainte Marguerite

Métropole d'Aix Marseille Provence

Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret no 2016-360 et de l'article 42 de l'ordonnance no 2015-899.
Le marché est un marché à tranches.
Conformément à l'article 77 du décret no 2016-360, le marché est décomposé en tranches.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-05-10. L'appel d'offres a été publié le 2019-03-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2019-03-28 Avis de marché
2019-09-09 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2019-03-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Numéro de référence: 71190038
Brève description:
Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret no 2016-360 et de l'article 42 de l'ordonnance no 2015-899. Le marché est un marché à tranches. Conformément à l'article 77 du décret no 2016-360, le marché est décomposé en tranches.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole d'Aix Marseille Provence
Adresse postale: 58 boulevard Charles Livon
Code postal: 13007
Commune postale: Marseille
Contact
Adresse Internet: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
Courrier électronique: marches.marseilleprovence@ampmetropole.fr 📧
Téléphone: +33 491999900 📞
Fax: +33 491997196 📠
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-03-28 📅
Date limite de soumission: 2019-05-10 📅
Date de publication: 2019-04-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 065-150371
Numéro JO-S: 65
Informations complémentaires
Le marché débutera à compter de sa notification et s'achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement soit 12 mois à compter de la réception des travaux. Le présent marché n'est pas reconductible. Le délai d'exécution des prestations sont de 11 mois à compter de la notification du marché, incluant la période de préparation de 2 mois. A titre indicatif, la durée du marché est estimée à 23 mois, incluant la période de préparation et le délai de garantie de parfait achèvement. L'Affermissement des tranches optionnelles se fera au plus tard 2 mois avant la date de fin du marché. Le non-affermissement de la tranche optionnelle ne donnera lieu à aucune indemnité de retard ou de dédit. — --------------------- Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction des sous critères pondérés indiqués ci-dessous. * Sous-Critère A: L'Adéquation des moyens humains affectés spécifiquement à l'exécution des travaux: 25 % * Sous-Critère B: Valorisation du nombre d'heure d'insertion et de la qualité de la méthodologie et de l'accompagnement à destination des publics concernés: 25 % dont: 50 % pour le nombre d'heure (sous-critère 2.1) et 50 % pour la qualité de la méthodologie et de l'accompagnement (sous-critère 2.2) * Sous-Critère C: Pertinence et cohérence du planning et du phasage des travaux spécifiques au chantier avec la prise en compte du fonctionnement du site: 25 % * Sous-Critère D: Pertinence des mesures proposées pour limiter les nuisances vis à vis des riverains et dispositions générale HSE au sein de l'entreprise et liées au chantier: 25 % — ------------------------ Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des offres indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence correspondant, par voie électronique à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr. Tous les documents seront remis gratuitement. — ---------------------------- Conformément à l'article 40 du Décret no2016-360, la remise des offres par voie dématérialisée est obligatoire. Celle-Ci devra être effectuée dans les conditions présentées ci-dessous. Tout autre mode de transmission est interdit. La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr — ------------------ Visite du site Les candidats ont la faculté, s'ils le souhaitent, de visiter le site concerné par le présent marché. Celui-Ci est ouvert et ne nécessite pas de rendez-vous pour la visite
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret no 2016-360 et de l'article 42 de l'ordonnance no 2015-899.
Le marché est un marché à tranches.
Conformément à l'article 77 du décret no 2016-360, le marché est décomposé en tranches.
Valeur totale estimée: 2252082.50 EUR 💰
Intitulé du lot: Voiries et réseaux divers
Numéro du lot: 1
Brève description:
Le quartier de l'abeille est en pleine mutation depuis quelques années. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un Plan de Rénovation Urbaine portée par l'agence Nationale de Rénovation Urbaine.
En matière de VRD, les volontés d'aménagements affichées pour le projet A.N.R.U du quartier de l'abeille à la Ciotat visent à répondre aux enjeux suivants:
— Créer la voie de liaison Ritt/Voie douce,
— valorisation et requalification des espaces extérieurs du cœur Sainte-Marguerite,
— Requalifier les espaces extérieurs du Centre Social
La description précise du besoin figure au CCTP.
Valeur estimée hors TVA: 736091.50 EUR 💰
Durée de l'accord: 11 mois
Intitulé du lot: Espaces plantés, mobilier
Numéro du lot: 2
Brève description: La description précise du besoin figure au cctp.
Valeur estimée hors TVA: 1 080 424 EUR 💰
Description des options:
Le lot 2 est décomposé comme suit:
Tranche ferme: Espaces plantés, mobilier
Tranche optionnelle 1: Espaces plantés, mobilier - secteur Valentin Magri- liaison Ritt/Voie douce
Tranche optionnelle 2: Espaces plantés, mobilier - secteur Centre Social
Intitulé du lot: Revêtement Béton
Numéro du lot: 3
Valeur estimée hors TVA: 246 128 EUR 💰
Intitulé du lot: Eclairage
Numéro du lot: 4
Brève description: La description précise du besoin figure au CCTP
Valeur estimée hors TVA: 189 439 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
La Ciotat
La ciotat

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Conformément aux dispositions de l'article 2.ii de l'arrêté du 29 mars 2016, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.
Afficher plus
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre ou Dc2)
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Conformément aux dispositions de l'article 3.i de l'arrêté du 29 mars 2016, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants:
— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années
Les travaux les plus importants sont appuyés d'attestations de bonne exécution.
Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
— liste des références en matière de réalisation d'installation utilisant la technique du polyéthylène électrosoudé sont souhaitées.
L'Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public.
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Certificats de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants.
— pour le lot no2 l'entreprise devra disposer au minimum de la qualification suivante: qualipaysage a 500 ou équivalent ou références.
— l'Entreprise fournira également les attestations suivantes, délivrées par des organismes agréés:
— formation aux techniques de pose et maintenance en arrosage,
— stage d'habilitation aux travaux électriques niveau 1

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 8 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-05-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40 %
Prix (pondération): 60 %

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Etablissement publique de coopération intercommunale
Contact
Point de contact: Direction de la commande publique - service des marchés
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole Aix Marseille Provence
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️

Référence
Informations complémentaires
Le marché débutera à compter de sa notification et s'achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement soit 12 mois à compter de la réception des travaux.
Le présent marché n'est pas reconductible.
Le délai d'exécution des prestations sont de 11 mois à compter de la notification du marché, incluant la période de préparation de 2 mois.
A titre indicatif, la durée du marché est estimée à 23 mois, incluant la période de préparation et le délai de garantie de parfait achèvement.
L'Affermissement des tranches optionnelles se fera au plus tard 2 mois avant la date de fin du marché.
Le non-affermissement de la tranche optionnelle ne donnera lieu à aucune indemnité de retard ou de dédit.
Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction des sous critères pondérés indiqués ci-dessous.
* Sous-Critère A: L'Adéquation des moyens humains affectés spécifiquement à l'exécution des travaux: 25 %
* Sous-Critère B: Valorisation du nombre d'heure d'insertion et de la qualité de la méthodologie et de l'accompagnement à destination des publics concernés: 25 % dont: 50 % pour le nombre d'heure (sous-critère 2.1) et 50 % pour la qualité de la méthodologie et de l'accompagnement (sous-critère 2.2)
Afficher plus
* Sous-Critère C: Pertinence et cohérence du planning et du phasage des travaux spécifiques au chantier avec la prise en compte du fonctionnement du site: 25 %
* Sous-Critère D: Pertinence des mesures proposées pour limiter les nuisances vis à vis des riverains et dispositions générale HSE au sein de l'entreprise et liées au chantier: 25 %
Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des offres indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence correspondant, par voie électronique à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr. Tous les documents seront remis gratuitement.
Afficher plus
Conformément à l'article 40 du Décret no2016-360, la remise des offres par voie dématérialisée est obligatoire. Celle-Ci devra être effectuée dans les conditions présentées ci-dessous. Tout autre mode de transmission est interdit.
La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr
Visite du site
Les candidats ont la faculté, s'ils le souhaitent, de visiter le site concerné par le présent marché. Celui-Ci est ouvert et ne nécessite pas de rendez-vous pour la visite

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 06
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Adresse Internet: http://www.telerecours.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— Un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. A partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert. (application des articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative),
Afficher plus
— Un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L 551.13 du Code de justice administrative au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que l'acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours,
Afficher plus
— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'etat, ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-Et-Garonne, no 358994)
Afficher plus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 065-150371 (2019-03-28)
Avis d'attribution de marché (2019-09-09)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret n Le marché est un marché à tranches. Conformément à l'article 77 du décret n marché est décomposé en tranches.
Valeur totale du marché: 2333611.06 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-09 📅
Date de publication: 2019-09-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 176-427706
Se réfère à l'avis: 2019/S 065-150371
Numéro JO-S: 176
Informations complémentaires
Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DCP Le Balthazar, 2 bd de d'Arenc, 13002 Marseille. Tél.: +33 491997194, fax +33 491997196 du lundi au vend sauf J. Fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP BP: 48014, 13567 Marseille Cedex 02.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret n
Le marché est un marché à tranches. Conformément à l'article 77 du décret n
marché est décomposé en tranches.
Le quartier de l'abeille est en pleine mutation depuis quelques
Années. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un plan de rénovation urbaine portée par l'agence
nationale de rénovation urbaine. En matière de VRD, les volontés d'aménagements affichées
pour le projet ANRU du quartier de l'Abeille à la Ciotat visent à répondre aux enjeux
Suivants:
— créer la voie de liaison Ritt/Voie douce,
— requalifier les espaces extérieurs du Centre Socialla.
Description précise du besoin figure au CCTP.
Informations complémentaires:
Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DCP Le Balthazar, 2 bd de d'Arenc, 13002 Marseille. Tél.: +33 491997194, fax +33 491997196 du lundi au vend sauf J. Fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP BP: 48014, 13567 Marseille Cedex 02.
Afficher plus
Brève description:
Le quartier de l'abeille est en pleine mutation depuis quelques années. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un plan de rénovation urbaine portée par l'agence nationale de rénovation urbaine. En matière de VRD, les volontés d'aménagements affichées pour le projet ANRU du quartier de l'abeille à la Ciotat visent à répondre aux enjeux suivants:
Afficher plus
— créer la voie de liaison Ritt/voie douce,
Description des options:
— tranche ferme: espaces plantés, mobilier,
— tranche optionnelle 1: espaces plantés, mobilier — secteur Valentin Magri — liaison
Ritt/voie douce,
— tranche optionnelle 2: espaces plantés, mobilier — secteur centre social.
Informations complémentaires:
Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DCP Le Balthazar, 2 bd de d'Arenc, 13002 Marseille. Tél.: +33 491997194, fax +33 491997196 du lundi au vend sauf J. Fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP, BP 48014, 13567 Marseille Cedex 02.
Afficher plus
Intitulé du lot: Revêtement béton
Informations complémentaires:
Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DCP Le Balthazar 2 bd de d'Arenc, 13002 Marseille, tél.: +33 491997194, fax.: +33 491997196 du lundi au vend sauf j. fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP, BP 48014 13567 Marseille Cedex 02.
Afficher plus
Intitulé du lot: Éclairage
Informations complémentaires:
Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante MAMP DCP Le Balthazar 2 bd de d'Arenc, 13002 Marseille. Tél.: +33 491997194, fax +33 491997196 du lundi au vend sauf j. fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP BP 48014, 13567 Marseille Cedex 02.
Afficher plus

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-08-20 📅
Nom: A2BTP
Adresse postale: 1040 avenue Sainte-Victoire
Commune postale: Gardanne
Code postal: 13120
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 1051572.50 EUR 💰
Nom: Paysages méditerranéens
Adresse postale: chemin de la Thuilière
Commune postale: Aubagne
Code postal: 13400
Nom: Ips
Adresse postale: 900 chemin de la Vallée
Valeur totale du marché: 891392.02 EUR 💰
Nom: Sols Azur
Adresse postale: ZAC du Carreau de la Mine
Commune postale: Meyreuil
Code postal: 13590
Valeur totale du marché: 235996.80 EUR 💰
Nom: Cegelec infras sud-est
Commune postale: Les Pennes-Mirabeau
Code postal: 13170
Valeur totale du marché: 154649.74 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1
6

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement publique de coopération intercommunale
Contact
Point de contact: Direction de la commande publique — Service des marchés

Référence
Informations complémentaires
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: 1 recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispo de l'art. L. 551.13 du CJA au plus tard le 31

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notif. de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'1 seule prorogation,
— un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notif. ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excès de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclusion du contrat application de l'art. R. 421-1 du CJA,
Afficher plus
— un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat application de l'art. L. 521-1 du CJA Conseil d'État ass. 4.4.2014 Tarn-et-Garonne n
À partir de la conclusion du contrat, ces tiers auquel ce recours est ouvert ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.
Médiation: le TA Marseille peut exercer une mission de conciliation conformément à l'art. L. 211-4 du CJA — pour les différents liés exclusivement à l'exécution du marché: CMI de règlement amiable conformément à l'art.127 du CMP préf. de région, bd P. Peytral 13282, Marseille Cedex 20. Tél.: +33 484354000 internet:http://www.paca.pref.gouv.fr
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 176-427706 (2019-09-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Fournisseurs:
A2BTP Cegelec Infras Sud-Est IPS Paysages Méditerranéens Sols Azur
Produits/services:
Équipement de transport et produits... Équipement de transport et pièces détachées divers Équipement de contrôle, de sécurité, de... Éclairage public Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et...