La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux de requalification de la rocade du Jarret à Marseille sur la section M3 (4, 5 et 10 arrondissements).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-08-30.
L'appel d'offres a été publié le 2019-07-10.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Requalification de la rocade du Jarret à Marseille (4, 5 et 10 arrondissements) — marché de travaux M3
71190313”
Produits/services: Travaux routiers📦
Brève description:
“La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux de requalification de la rocade du Jarret à Marseille sur la section M3 (4, 5 et 10...”
Brève description
La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux de requalification de la rocade du Jarret à Marseille sur la section M3 (4, 5 et 10 arrondissements).
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Voirie et réseaux divers
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux routiers📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Marseille (13004, 13005 et 13010).
Description du marché:
“Le présent lot concerne la réalisation des travaux de Voirie et réseaux divers (VRD) de la section du Jarret comprise entre Saint-Just et le boulevard de la...”
Description du marché
Le présent lot concerne la réalisation des travaux de Voirie et réseaux divers (VRD) de la section du Jarret comprise entre Saint-Just et le boulevard de la Blancarde, avec notamment comme aménagement spécifique la reconfiguration du carrefour Saint-Just. Pour le lot 1, les travaux comprennent:
— l'établissement des documents contractuels nécessaires à la réalisation des travaux (études d'exécution/PAQ/PPSPS/plans de retrait amiante — HAP éventuels),
— les installations générales de chantier,
— les démolitions diverses et les dégagements des emprises,
— les déposes diverses de mobiliers, de signalisation et d'éclairage,
— l'abattage et le dessouchage d'arbres et la protection de la végétation existante,
— la signalisation de chantier,
— l'éclairage et la Signalisation lumineuse tricolore (SLT) provisoires,
— l'établissement des DICT, le piquetage général des ouvrages et le piquetage spécial des ouvrages existants et des réseaux concessionnaires,
— les terrassements généraux, y compris les terrassements pour les Points d'apport volontaire (PAV),
— la réalisation de couches de formes et/ou de structures des chaussées, stationnements, trottoirs et pistes cyclables,
— la pose de bordures et de revêtements, sur voiries et trottoirs,
— la réalisation de tous les génies civils des réseaux secs et humides en attente sur l'emprise du projet (éclairage, signalisation lumineuse tricolore, multitubulaire — vidéo, fibre optique — réseau primaire d'arrosage, reprise et remise à la côte des ouvrages existants),
— les massifs (éclairage, SLT, abribus, équipements divers tels que panneaux),
— la réalisation de réseaux humides (pluvial), la déviation des réseaux assainissement et eau potable si nécessaire et les essais d'étanchéité,
— la réalisation d'un réseau de collecte des eaux pluviales,
— la signalisation horizontale et verticale,
— les travaux de génie civil,
— le mobilier urbain et les équipements de sécurité,
— tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires à la parfaite exécution du marché, conformément à la réglementation en vigueur et aux pièces du présent marché,
— l'établissement des DOE.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 14 000 000 💰
Durée de l'accord
Date de début: 2020-03-01 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le marché est un marché à tranches:
— la tranche ferme correspond à la section «Rue Roche/boulevard de la Blancarde» (estimation: 7 100 000 EUR HT): à titre...”
Description des options
Le marché est un marché à tranches:
— la tranche ferme correspond à la section «Rue Roche/boulevard de la Blancarde» (estimation: 7 100 000 EUR HT): à titre indicatif, la durée de la tranche ferme est estimée à 24 mois,
— la tranche optionnelle nº 1 correspond à la section «Saint-Just/rue Roche» (estimation: 3 900 000 EUR HT): à titre indicatif, la durée de la tranche optionnelle nº 1 est estimée à 20 mois. La tranche optionnelle nº 1 sera affermie au plus tard 14 mois après la date de démarrage du délai d'exécution des travaux de la tranche ferme fixée par ordre de service,
— la tranche optionnelle nº 2 correspond à la section «Carrefour Saint-Just» (estimation: 3 000 000 EUR HT): à titre indicatif, la durée de la tranche optionnelle nº 2 est estimée à 18 mois. La tranche optionnelle nº 2 sera affermie au plus tard 16 mois après la date de démarrage du délai d'exécution des travaux de la tranche ferme fixée par ordre de service.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Éclairage et signalisation lumineuse tricolore
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Feux de signalisation📦
Site principal ou lieu d'exécution: Marseille (13004, 13005 et 13010) — (code NUTS FRL04).
Description du marché:
“Le présent lot concerne la réalisation des travaux d'éclairage (EP) et de Signalisation lumineuse tricolore (SLT) des sections du Jarret comprises entre...”
Description du marché
Le présent lot concerne la réalisation des travaux d'éclairage (EP) et de Signalisation lumineuse tricolore (SLT) des sections du Jarret comprises entre Saint-Just et le boulevard de la Blancarde et entre la rue Sainte-Cécile et la place de Pologne. Pour le lot 2, les travaux comprennent:
— l'établissement des documents contractuels nécessaires à la réalisation des travaux (études d'exécution/PAQ/PPSPS),
— les installations de chantier (base vie, énergie, contrôle d'accès…),
— la signalisation de chantier,
— la réalisation des études d'exécution y compris les études spécifiques aux carrefours (études des réseaux secondaires et études de régulation),
— la fourniture et la pose de la Signalisation lumineuse tricolore (SLT) définitive y compris son raccordement au réseau existant, et la rédaction des documents nécessaires aux procédures administratives associées,
— la fourniture et la pose des caméras de surveillance du trafic intégrant l'ensemble de l'ouvrage et son câblage ainsi que sa mise en service,
— la fourniture et la mise en place de candélabres fonctionnels et urbains (massifs non compris, mis en place par les marchés de VRD), le câblage des réseaux enterrés (génie civil réalisé préalablement par les travaux VRD), le raccordement de l'éclairage public mis en place au réseau existant (enterré ou aérien) et la mise en place des réservations nécessaires au dispositif de télégestion prévu par la ville de Marseille,
— la rédaction des documents nécessaires aux procédures administratives associées à l'éclairage public,
— le déploiement de la fibre optique et des accessoires nécessaires à la desserte courants faibles des équipements de SLT (gestion centralisée des carrefours + vidéo trafic), et des équipements en station bus,
— la réalisation des essais de bon fonctionnement préalables à la mise en service des installations réalisées,
— tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires à la parfaite exécution du marché, conformément à la réglementation en vigueur et aux pièces du présent marché,
— l'établissement des DOE.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 800 000 💰
Informations sur les options
Description des options:
“Le marché est un marché à tranches:
— la tranche ferme correspond à la section «Rue Roche/boulevard de la Blancarde» (estimation: 1 010 000 EUR HT): à titre...”
Description des options
Le marché est un marché à tranches:
— la tranche ferme correspond à la section «Rue Roche/boulevard de la Blancarde» (estimation: 1 010 000 EUR HT): à titre indicatif, la durée de le tranche ferme est estimée à 24 mois,
— la tranche optionnelle nº 1 correspond à la section «Saint-Just/rue Roche» (estimation: 550 000 EUR HT): à titre indicatif, la durée de la tranche optionnelle nº 1 est estimée à 20 mois. La tranche optionnelle nº 1 sera affermie au plus tard 14 mois après la date de démarrage du délai d'exécution des travaux de la tranche ferme fixée par ordre de service,
— la tranche optionnelle nº 2 correspond à la section «Carrefour Saint-Just» (estimation: 500 000 EUR HT): à titre indicatif, la durée de la tranche optionnelle nº 2 est estimée à 18 mois. La tranche optionnelle nº 2 sera affermie au plus tard 16 mois après la date de démarrage du délai d'exécution des travaux de la tranche ferme fixée par ordre de service,
— la tranche optionnelle nº 3 correspond à la section «rue Sainte-Cécile/place de Pologne» (estimation: 740 000 EUR HT): à titre indicatif, la durée de la tranche optionnelle nº 2 est estimée à 20 mois. La tranche optionnelle nº 2 sera affermie au plus tard 18 mois après la date de démarrage du délai d'exécution des travaux de la tranche ferme fixée par ordre de service.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Aménagements paysagers
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché:
“Le présent lot concerne la réalisation des travaux d'aménagements paysagers des sections du Jarret comprises entre Saint-Just et le boulevard de la...”
Description du marché
Le présent lot concerne la réalisation des travaux d'aménagements paysagers des sections du Jarret comprises entre Saint-Just et le boulevard de la Blancarde et entre la rue Sainte-Cécile et la place de Pologne. Pour le lot 3, les travaux comprennent:
— l'établissement par un expert-conseil en arboriculture d'une évaluation de la valeur d'aménité des arbres existants avant le début et après le chantier,
— l'établissement des documents contractuels nécessaires à la réalisation des travaux (études d'exécution/PAQ/PPSPS),
— les installations de chantier (base vie, énergie, contrôle d'accès…),
— la signalisation de chantier,
— les travaux préparatoires,
— les études d'exécution,
— la réalisation des fosses de plantation pour les arbres et massifs (y compris terre végétale et mélange terre-pierres),
— la fourniture et la plantation d'arbres tiges en alignement,
— la fourniture et la plantation d'arbres, d'arbustes, de vivaces, graminées et plantes bulbeuses,
— la confection et la mise en œuvre des dispositifs de tuteurage et d'ancrages de motte,
— la fourniture et la mise en œuvre de paillage de type paillage organique,
— la mise en œuvre d'équipements d'arrosage (programmateurs, électrovannes, canalisations, tubes poreux, goutte à goutte),
— la fourniture et la mise en œuvre de divers éléments comme des palissades bois et ganivelles, traverses bois, revêtements spécifiques,
— la fourniture et la pose de jeux d'enfants et agrès sportifs,
— tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires à la parfaite exécution du marché, conformément à la réglementation en vigueur et aux pièces du présent marché,
— l'établissement des DOE,
— le suivi cultural de parachèvement et de confortement des plantations et semis.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 000 000 💰
Informations sur les options
Description des options:
“Le marché est un marché à tranches:
— la tranche ferme correspond à la section «Rue Roche/Boulevard de la Blancarde» (estimation: 580 000 EUR HT): à titre...”
Description des options
Le marché est un marché à tranches:
— la tranche ferme correspond à la section «Rue Roche/Boulevard de la Blancarde» (estimation: 580 000 EUR HT): à titre indicatif, la durée de la tranche ferme est estimée à 51 mois,
— la tranche optionnelle nº 1 correspond à la section «Saint-Just/rue Roche» (estimation: 460 000 EUR HT): à titre indicatif, la durée de la tranche optionnelle nº 1 est estimée à 47 mois. La tranche optionnelle nº 1 sera affermie au plus tard 14 mois après la date de démarrage du délai d'exécution des travaux de la tranche ferme fixée par ordre de service,
— la tranche optionnelle nº 2 correspond à la section «Carrefour Saint-Just» (estimation: 580 000 EUR HT): à titre indicatif, la durée de la tranche optionnelle nº 2 est estimée à 45 mois. La tranche optionnelle nº 2 sera affermie au plus tard 16 mois après la date de démarrage du délai d'exécution des travaux de la tranche ferme fixée par ordre de service,
— la tranche optionnelle nº 3 correspond à la section «rue Sainte-Cécile/place de Pologne» (estimation: 380 000 EUR HT): à titre indicatif, la durée de la tranche optionnelle nº 2 est estimée à 47 mois. La tranche optionnelle nº 2 sera affermie au plus tard 18 mois après la date de démarrage du délai d'exécution des travaux de la tranche ferme fixée par ordre de service.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 22.3.2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents...”
Liste et brève description des critères de sélection
Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 22.3.2019, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre ou DC2).
“Chiffre d'affaires annuel minimal exigé pour le lot 1 VRD: 13 000 000 EUR HT de chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 dernières années.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22.3.2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou...”
Liste et brève description des critères de sélection
Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 22.3.2019, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants:
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières: les travaux les plus importants sont appuyés d'attestations de bonne exécution. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Certificat(s) de qualification professionnelle établi(s) par des organismes indépendants:
Pour le lot 1:
— qualifications professionnelles définies par le...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Certificat(s) de qualification professionnelle établi(s) par des organismes indépendants:
Pour le lot 1:
— qualifications professionnelles définies par le répertoire du FNTP ou certificats équivalents:
—— 1131: ouvrages de technicité courante,
—— 2321: travaux de terrassement courants en milieu urbain,
—— 3121: revêtements en matériaux enrobés — enrobés classiques,
—— 3431: revêtements en béton coulé en place — béton sous circulation motorisée,
—— 3433: revêtements en béton coulé en place — bétons décoratifs,
—— 5143: construction de réseaux gravitaires en site urbanisé,
— qualifications Qualibat ou certificats équivalents:
—— 1113: démolition de technicité supérieure,
—— 1552: traitement de l'amiante.
Pour le lot 2:
— qualifications professionnelles définies par le répertoire du FNTP ou certificats/qualifications équivalents:
—— 651: éclairage public — travaux neufs,
—— 662: signalisation électrique — routes,
— qualifications Qualifelec ou certificats équivalents:
—— ME4: Maintenance et entretien,
—— TN4: Travaux neufs,
—— RT: Régulation trafic.
Pour le lot 3:
— qualifications professionnelles définies par le répertoire du FNTP ou certificats équivalents:
—— 2321: ouvrages en terre, terrassements — travaux de terrassements courants en milieu urbain,
— qualifications Qualipaysage ou certificats équivalents:
—— P120: création de jardins et d'espaces verts,
—— A520 GC: Arrosage intégré,
—— E132: Entretien de jardins et d'espaces verts,
—— H121: Habilitation routes, autoroutes et grandes infrastructures.
L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Il sera fait application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le CCAP et dans le cahier des charges une...”
Conditions d'exécution du contrat
Il sera fait application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique en incluant dans le CCAP et dans le cahier des charges une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause d'insertion est applicable uniquement au lot nº 1 du présent marché. Pour le lot 1 identifié dans le CCAP, le titulaire du marché réalise une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le CCAP précise à cet égard les différentes modalités envisageables de mise en œuvre de cette action d'insertion.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-08-30
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 8
Conditions d'ouverture des offres: 2019-08-30
16:30 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du code de la commande...”
Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du code de la commande publique, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation: cf. article 8.1 du règlement de la consultation.
Pour le lot nº 1, le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction des sous-critères pondérés indiqués ci-dessous:
— sous-critère A: cohérence de la méthodologie d'organisation du chantier: 50 %,
— sous-critère B: pertinence du planning et du cahier de phasage proposés: 50 %.
Pour le lot nº 2, le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction des sous-critères pondérés indiqués ci-dessous:
— sous-critère A: qualité de l'organisation des moyens humains: 30 %,
— sous-critère B: cohérence de la méthodologie d'organisation et du phasage de réalisation du chantier: 40 %,
— sous-critère C: pertinence des équipements proposés: 30 %.
Pour le lot nº 3, le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction des sous-critères pondérés indiqués ci-dessous:
— sous-critère A: qualité de l'organisation des moyens humains: 40 %,
— sous-critère B: pertinence des méthodes mises en œuvre: 60 %.
Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des offres indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence correspondant. Tous les documents seront remis gratuitement. Pour obtenir le dossier sur la plate-forme électronique: https://marchespublics.ampmetropole.fr/ Il sera demandé au candidat effectuant un retrait direct de nous fournir une adresse électronique. Celle-ci sera utilisée pour lui transmettre les éventuels renseignements complémentaires. L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse électronique valide et régulièrement consultée. Pour obtenir le CD des pièces graphiques et des pièces utiles à la compréhension du dossier (pièces 8 et 9) — cf. article 10.1 ci-avant:
— par retrait direct de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 du lundi au vendredi sauf jours fériés à l'adresse ci-dessous: Métropole Aix-Marseille-Provence, pôle infrastructures, Tour la Marseillaise, 2 bis quai d'Arenc (5 étage), 13002 Marseille (téléphone: +33 491997150),
— par envoi postal suite à demande aux coordonnées téléphoniques indiquées ci-dessus les demandes de renseignements devront être adressées par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation accessible sur internet à l'adresse suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée. Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée. Conformément à l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, la remise des offres par voie dématérialisée est obligatoire. La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr/
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://www.telerecours.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. À partir de la signature du marché, ce recours n'est plus ouvert (application des articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative),
— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du code de justice administrative au plus tard le 31 jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Toutefois, ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que l'acheteur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours,
— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, Ass., 4.4.2014, «Département de Tarn-et-Garonne», nº 358994).
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Fax: +33 491811387 📠
URL: http://www.telerecours.fr🌏
Source: OJS 2019/S 134-328638 (2019-07-10)
Informations complémentaires (2019-07-31)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 134-328638
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-08-30 📅
L'heure: 16:30
Nouvelle valeur
Date: 2019-09-16 📅
L'heure: 16:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalités d’ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2019-08-30 📅
L'heure: 16:30
Nouvelle valeur
Date: 2019-09-16 📅
L'heure: 16:35
Source: OJS 2019/S 149-366327 (2019-07-31)