Rénovation et mise en conformité du cinéma Omnia (Procédure AO pour tous les lots sauf les lots 5 (métallerie) et le lot 19 (climatisation — ventilation)

Commune de Rouen

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (tous lots confondus)est de 12 mois, y compris la période de préparation de chantier de 3 mois. La durée propre à chaque lot est précisée dans les pièces du marché. La période de préparation et le délai d'exécution débutent à compter de la date fixée par ordre de service.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-12-16. L'appel d'offres a été publié le 2019-11-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Commune de Rouen

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Haute-Normandie › Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-11-13	Avis de marché
2020-03-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-11-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Numéro de référence: 19dpb30
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Travaux de démolition 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'installation de faux plancher 📦
Installation de meubles encastrés 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Carrelages 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de revêtement mural 📦
Fauteuils 📦
Enseignes et plaques indicatrices lumineuses 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Appareils de projection 📦
Travaux de plomberie 📦
Électricité 📦
Installation de cloisons 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Maritime 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Rouen
Adresse postale: Hôtel de Ville, 2 place du Général de Gaulle, CS 31402
Code postal: 76037
Commune postale: Rouen Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.rouen.fr/ 🌏
Courrier électronique: commande-publique@rouen.fr 📧
Téléphone: +33 276089005 📞
Fax: +33 235088722 📠
URL des documents: https://www.mpe76.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.mpe76.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-11-13 📅
Date limite de soumission: 2019-12-16 📅
Date de publication: 2019-11-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 222-543501
Numéro JO-S: 222
Informations complémentaires

Critères de sélection des offres: — prix des prestations: 60 points, — valeur technique: 40 points (moyens humains dédiés à la réalisation de la prestation: 20 points, méthodologie d'exécution: 20 points).

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Curage — désamiantage — plomb
Numéro du lot: 1
Brève description: Curage — désamiantage — plomb.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des options:

Est créé un lot 21 pour l'aménagement de la salle 8, qui constitue une prestation supplémentaire éventuelle et qui concernent les lots: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 et 20. Doivent également être chiffrés les prestations supplémentaires éventuelles suivantes:

— finition béton matricé (lot 2),

— maintenance (lot 17),

— rideau d'air chaud (lot 19),

— alimentation rideau d'air chaud (lot 20).

Informations complémentaires:

Critères de sélection des offres:

— prix des prestations: 60 points,

— valeur technique: 40 points (moyens humains dédiés à la réalisation de la prestation: 20 points, méthodologie d'exécution: 20 points).

Intitulé du lot: Démolition — gros œuvre
Numéro du lot: 2
Brève description: Démolition — gros œuvre.
Informations complémentaires:

— valeur technique: 40 points (moyens humains dédiés: 20 points — méthodologie d'exécution: 20 points).

Intitulé du lot: Étanchéité - bardage
Numéro du lot: 3
Brève description: Étanchéité - bardage
Informations complémentaires:

— valeur technique: 40 points (moyens humains dédiés à la réalisation des prestations: 20 points — méthodologie d'exécution: 20 points).

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries extérieures.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Gradins bois
Numéro du lot: 8
Brève description: Gradins bois.
Intitulé du lot: Agencement
Numéro du lot: 9
Brève description: Agencement.
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 10
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Sols scellés
Numéro du lot: 11
Brève description: Sols scellés.
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 12
Brève description: Peinture.
Intitulé du lot: Tissus tendus
Numéro du lot: 13
Brève description: Tissus tendus.
Intitulé du lot: Fauteuils
Numéro du lot: 14
Brève description: Fauteuils.
Informations complémentaires:

— valeur technique: 40 points (moyens humains dédiés à la réalisation des prestations: 5 points — méthodologie d'exécution: 5 points — qualité de l'échantillon: 30 points), un échantillon est à remettre (voir modalités dans le règlement de consultation).

Intitulé du lot: Enseignes — porte-affiches
Numéro du lot: 15
Brève description: Enseignes — porte-affiches.
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 16
Brève description: Ascenseurs.
Intitulé du lot: Équipements de cinéma
Numéro du lot: 17
Brève description: Équipements de cinéma.
Intitulé du lot: Plomberie sanitaire
Numéro du lot: 18
Brève description: Plomberie sanitaire.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 20
Brève description: Électricité
Informations complémentaires:

— valeur technique: 40 points (moyens humains dédiés à la réalisation des prestations: 10 points — méthodologie d'exécution: 20 points — qualité des fournitures et matériaux proposés: 10 points).

Intitulé du lot: Cloison — doublage — faux plafonds
Numéro du lot: 6
Brève description: Cloison — doublage — faux plafonds.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés,

— formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont:

— pour le lot 1: Qualibat 1512,

— pour le lot 2: Qualibat 1112, Qualibat 211, Qualibat 212 et Qualibat 123,

— pour le lot 3: Qualibat 3212 et Qualibat 3813,

— pour le lot 4: Qualibat 3511 et Qualibat 3522,

— pour le lot 6: Qualibat 4112, Qualibat 4132 et Qualibat 6612,

— pour le lot 7: Qualibat 4311,

— pour le lot 9: Qualibat 4312 et Qualibat 4321,

— pour le lot 10: Qualibat 6212 et Qualibat 6223,

— pour le lot 11: Qualibat 6311,

— pour le lot 12: Qualibat 6112,

— pour le lot 13: Qualibat 6213,

— pour le lot 14: Qualibat 4311,

— pour le lot 15: Qualibat 6191,

— pour le lot 18: Qualibat 5112,

— pour le lot 20: Qualifelec Mgti et Cfmgti2.

Seront prises en compte soit les qualifications citées ci-dessus, soit les références de travaux similaires en cours de réalisation ou réalisées au cours des 5 dernières années avec indication des noms, montants et adresses des maîtres d'ouvrage (collectivités, sociétés, etc.).

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-12-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:15

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21760540100017
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr 🌏
URL des documents: https://www.mpe76.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr

Le pouvoir adjudicateur applique le principe Dites-Le nous Une fois. Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Les candidats souhaitant bénéficier de ce dispositif sont invités à s'identifier sur la plate-forme http://www.mpe76.fr et à créer un compte-entreprise donnant accès à l'espace documentaire -coffre-fort électronique pour y déposer les documents qu'ils souhaitent. Il est précisé qu'il leur appartient d'en vérifier l'exactitude et d'en assurer la mise à jour régulière.

Le dossier de consultation est remis gratuitement et est téléchargeable à l'adresse suivante: http://www.mpe76.fr

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature (ou le DUME). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr

Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres ne peuvent pas être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé.

Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur impose la transmission des plis par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.mpe76.fr

Les pièces pourront être signées électroniquement au plus tard au stade de la notification (voir règlement de la consultation)

La visite du site est préconisée (contact: Valérie Talbot valerie.talbot@rouen.fr — +33 235088748 ou anne.laine@rouen.fr)

Les variantes mentionnées dans la présente consultation constituent des prestations supplémentaires (en sus, donc, des prestations de base) qui seront retenues ou non au moment de la notification des marchés et pour lesquelles les candidats doivent faire une proposition

Les lots 2 et 6 font l'objet d'une clause d'insertion (clause d'exécution du marché incluant un certain nombre d'heures affectées à l'embauche de publics prioritaires — voir les pièces du marché)

Les lots 5 et 19 sont passés selon une procédure adaptée, conformément aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 2º du code de la commande publique. Les autres lots font l'objet d'une procédure d'appel d'offres.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Fax: +33 232081271 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 222-543501 (2019-11-13)

Avis d'attribution de marché (2020-03-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (tous lots confondus)est de douze mois, y compris la période de préparation de chantier de trois mois. La durée propre à chaque lot est précisée dans les pièces du marché. La période de préparation et le délai d'exécution débutent à compter de la date fixée par ordre de service.

Valeur totale du marché: 6 000 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-03-26 📅
Date de publication: 2020-03-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 063-150174
Se réfère à l'avis: 2019/S 222-543501
Numéro JO-S: 63
Informations complémentaires

Critères de sélection des offres: — prix des prestations: 60 points; — valeur technique: 40 points (moyens humains dédiés à la réalisation de la prestation: 20 points — méthodologie d'exécution: 20 points).

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:

— finition béton matricé (lot 2);

— maintenance (lot 17);

— rideau d'air chaud (lot 19);

Informations complémentaires:

— prix des prestations: 60 points;

— valeur technique: 40 points (moyens humains dédiés à la réalisation de la prestation: 20 points — méthodologie d'exécution: 20 points).

Description des options: — maintenance(lot 17);
Intitulé du lot: Étanchéité — bardage
Brève description: Étanchéité — bardage.
Intitulé du lot: Sols scelles
Brève description: Sols scelles.
Informations complémentaires:

— valeur technique: 40 points (moyens humains dédiés à la réalisation des prestations: 5 points — méthodologie d'exécution: 5 points — qualité de l'échantillon: 30 points). Un échantillon est à remettre (voir modalités dans le règlement de consultation).

Brève description: Électricité.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-03-23 📅
Nom: Ipodec Normandie
Adresse postale: 1674 boulevard Danbourney
Commune postale: Oissel
Code postal: 76350
Pays: France 🇫🇷
Seine-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 291 100 EUR 💰
Nom: T2C
Adresse postale: 473 rue des Manets
Commune postale: Franqueville-Saint-Pierre
Code postal: 76520
Valeur totale du marché: 1 885 976 EUR 💰
Nom: Smac
Adresse postale: 960 boulevard Charles Cros
Commune postale: Ifs
Code postal: 14123
Pays: Calvados 🏙️
Valeur totale du marché: 213 541 EUR 💰
Nom: Aménagement Malitourne
Adresse postale: Parc d'activités des Hauts Champs
Commune postale: Isneauville
Code postal: 76230
Valeur totale du marché: 129 047 EUR 💰
Nom: Guillon SA
Adresse postale: 24 avenue de la Libération
Commune postale: Les Roches-de-Condrieu
Code postal: 38370
Pays: Isère 🏙️
Valeur totale du marché: 67 872 EUR 💰
Nom: Bonaud
Adresse postale: rue Henri Becquerel
Commune postale: Évreux
Code postal: 27000
Pays: Eure 🏙️
Valeur totale du marché: 200 886 EUR 💰
57 363 EUR 💰
Nom: SFP Ledun
Adresse postale: Parc d'activités des Hautes Falaises
Commune postale: Saint-Léonard
Code postal: 76400
Valeur totale du marché: 131 208 EUR 💰
Nom: Kleslo
Adresse postale: 980 rue Blaise Pascal
Commune postale: Lons-le-Saunier
Code postal: 39000
Pays: Jura 🏙️
Valeur totale du marché: 101 419 EUR 💰
Nom: Tacc
Adresse postale: 30 rue Mozart
Commune postale: Clichy
Code postal: 92110
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Valeur totale du marché: 57 885 EUR 💰
Nom: Thyssenkrupp Ascenseurs
Adresse postale: 80283
Commune postale: Sotteville-lès-Rouen
Code postal: 76300
Valeur totale du marché: 53 500 EUR 💰
Nom: Cinemeccanica
Adresse postale: 222-226 rue de Rosny
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Valeur totale du marché: 367 277 EUR 💰
Nom: Buquet
Adresse postale: Parc technologique du Château d'Aplemour
Commune postale: Saint-Laurent-de-Brèvedent
Code postal: 76700
Valeur totale du marché: 71 752 EUR 💰
Nom: Technergie
Adresse postale: 5 rue Léon Blum
Commune postale: Grand-Couronne
Code postal: 76530
Valeur totale du marché: 421 660 EUR 💰
Nom: Les Platres Modernes C. Jobin
Adresse postale: 44 rue de Metz
Commune postale: Sammeron
Code postal: 77260
Pays: Seine-et-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 451 788 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
2
3
1
5
Source: OJS 2020/S 063-150174 (2020-03-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)