Rénovation et extension du Musée Lorrain

Ville de Nancy

Rénovation et extension du Musée Lorrain.

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-04-15. L'appel d'offres a été publié le 2019-02-27.

Qui ?

• Ville de Nancy

Qu'est-ce que c'est ?

• Serrurerie › Ferronnerie
• Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
• Travaux de fouille et de terrassement › Travaux d'aménagement paysager
• Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel › Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions › Travaux de construction de musées
• Travaux de construction d'égouts › Travaux de construction pour système de drainage › Travaux de drainage et travaux de surface
• Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes › Travaux de revêtement divers
• Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture › Travaux de couverture métallique
• Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
• Travaux de fondation et forage de puits de captage › Travaux de fondation
• Travaux de maçonnerie et de briquetage › Maçonnerie de pierres › Maçonnerie de pierres de taille
• Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de désamiantage
• Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
• Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
• Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
• Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Travaux de cloisonnement
• Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints › Travaux de pose de revêtements de sols
• Travaux de pose de revêtements muraux et de papiers peints › Travaux de revêtement mural
• Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de vitrerie
• Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade

Où ?

• Lorraine › Meurthe-et-Moselle

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-02-27	Avis de marché
2019-04-05	Informations complémentaires

Avis de marché (2019-02-27)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville de Nancy
Adresse postale: place Stanislas Case officielle nº 1
Commune postale: Nancy
Code postal: 54035
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commandepublique@mairie-nancy.fr 📧
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
URL: https://www.xmarches.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=8493 🌏
Communication
URL des documents: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=8493 🌏
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: https://www.xmarches.fr/
Adresse postale: place Stanislas Case officielle nº 1
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54035
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commandepublique@mairie-nancy.fr 📧
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
URL: https://www.xmarches.fr 🌏
Communication
URL de participation: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=8493 🌏
Communication (participation)
Nom: https://www.xmarches.fr/
Adresse postale: place Stanislas Case officielle nº 1
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54035
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: commandepublique@mairie-nancy.fr 📧
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
URL: https://www.xmarches.fr 🌏

Objet
Champ d'application du marché
Titre: Rénovation et extension du Musée Lorrain
Produits/services: Travaux de construction de musées 📦
Brève description: Rénovation et extension du Musée Lorrain.
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots

1️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 28
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification 📦
Lieu d'exécution: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Musée Lorrain, 64 Grande Rue, 54000 Nancy.
Description du marché: 2C Étanchéité.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 63
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Conformément aux dispositions de l'article 58 II. du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, et pour les lots nº 04, 05, 06, 07, 09,...”

2️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 27
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de fondation 📦
Site principal ou lieu d'exécution: Musée Lorrain 64, Grande Rue, 54000 NANCY
Description du marché: 2b Fondations Spéciales
Informations sur les options
Description des options:
“Conformément aux dispositions de l'article 58 II. Du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et pour les lots no 04, 05, 06, 07, 09,...”

3️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 21
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture métallique 📦
Description du marché: Couverture plomb en restauration

4️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 22
Description
Produits/services supplémentaires: Ferronnerie 📦
Description du marché: Ferronnerie en restauration

5️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 20
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de drainage et travaux de surface 📦
Description du marché: Traitement anti-remontées capillaires

6️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture 📦
Description du marché: Couverture - charpente en restauration

7️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Description du marché: Menuiseries bois intérieures et extérieures en restauration

8️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 19
Description
Produits/services supplémentaires: Maçonnerie de pierres de taille 📦
Description du marché: Maçonnerie, pierre de taille en restauration

9️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade 📦
Description du marché: Protection des éléments architectoniques

1️⃣0️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager 📦
Description du marché: Aménagements extérieurs paysagés

1️⃣1️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Description du marché: Ascenseurs et monte-charge

1️⃣2️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtement divers 📦
Description du marché: Voiries et réseaux divers (Vrd)

1️⃣3️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Description du marché: Chauffage - ventilation - climatisation - plomberie Sanitaires

1️⃣4️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtement mural 📦
Description du marché: Peinture - revêtements muraux

1️⃣5️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques 📦
Description du marché: Électricité courants forts et faibles

1️⃣6️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie 📦
Description du marché: Serrurerie - métallerie

1️⃣7️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Description du marché: Revêtements sols durs - revêtements sols souples

1️⃣8️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement 📦
Description du marché: Faux-Plafonds en staff

1️⃣9️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché: Cloisonnement - isolation - doublage - faux-Plafonds

2️⃣0️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Description du marché: Menuiseries Intérieures - parquets

2️⃣1️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de vitrerie 📦
Description du marché: Façades vitrées - verrières

2️⃣2️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché: Charpente métallique

2️⃣3️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition 📦
Description du marché: 2a Démolition - terrassement - gros ¼Uvre

2️⃣4️⃣
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage 📦
Description du marché: Désamiantage - déplombage

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Des certificats de qualifications et/ou de qualité (ou équivalents) sont demandés aux candidats et sont listés en annexe nº 04 du règlement de la...”

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-04-15 16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-04-15 17:00 📅

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“La durée du marché indiquée est une durée prévisionnelle. Les marchés étant conclus à compter de leur date de notification et jusqu'à expiration du délai de...”

La durée du marché indiquée est une durée prévisionnelle. Les marchés étant conclus à compter de leur date de notification et jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou la levée de la dernière réserve si la réception est assortie de réserves. La présente consultation est soumise aux dispositions des articles 42 1 a) de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 25 I. 1, 66 à 68 et 77 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il s'agit de marchés publics ordinaires à prix globaux et forfaitaires, actualisables. La consultation est décomposée en 28 lots dont 4 feront l'objet d'une consultation différée. Elle comporte également une tranche ferme et une tranche optionnelle pour les lots 02 (2a), 17 et 18. Une variante est autorisée pour le lot no 2 (2a). Pour les autres lots aucune variante n'est autorisée. Des variantes exigées (anciennes PSE ou options) sont prévues pour certains lots et doivent être présentées selon les modalités prévues au règlement de la consultation. Des échantillons sont à fournir pour les lots 4, 5, 8 et 15 dans les conditions prévues au règlement de la consultation. Des certificats de qualification ou équivalent sont demandés et listés en annexe du règlement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au Cahier des Clauses Administratives Particulières. La Ville de Nancy, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le titulaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le paiement sera effectué selon les dispositions du titre IV de la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union Européenne en matière économique et financière et le décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.virement administratif. Financement propre et subventions. Budget principal. Prix global et forfaitaire. Prix ferme et actualisable. Les pièces graphiques et autres pièces du Dossier de Consultation des Entreprises sont disponibles en accès gratuit, complet, direct et sans restriction à l'adresse indiquée dans le Règlement de la Consultation

Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place de la Carrière
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr 📧
URL: http://nancy.tribunal-administratif.fr 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: greffe.ta-nancy@juradm.fr
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place de la Carrière
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr 📧
URL: http://nancy.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2019/S 044-099532 (2019-02-27)

Informations complémentaires (2019-04-05)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Adresse postale: place Stanislas, case officielle nº 1

Informations complémentaires
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 044-099532

Changements
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-04-15 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-04-23 📅
L'heure: 16:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalité d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Date: 2019-04-15 📅
L'heure: 17:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-04-23 📅
L'heure: 17:00
Source: OJS 2019/S 070-164243 (2019-04-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Travaux de construction de bâtiments

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants

Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel

Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions

Recherches connexes 🔍

Région: France Grand Est Lorraine Meurthe-et-Moselle

Produits/services: Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Ferronnerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de...