Réhabilitation Les Cèdres à GAP 05000

Office public de l'habitat

Les Cèdres — réhabilitation d'une résidence totalisant 223 logements locatifs collectifs à Gap 05000 répartis dans 7 bâtiments et comportant, principalement, le désamiantage préalable d'ouvrages, la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, le changement des persiennes, des garde-corps et des modénatures de façades, l'installation de chauffe-eaux thermodynamiques et le changement des portes d'accès aux halls.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-12-20. L'appel d'offres a été publié le 2019-11-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2019-11-19 Avis de marché
2020-08-06 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2019-11-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Brève description:
Les Cèdres — réhabilitation d'une résidence totalisant 223 logements locatifs collectifs à Gap 05000 répartis dans 7 bâtiments et comportant, principalement, le désamiantage préalable d'ouvrages, la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, le changement des persiennes, des garde-corps et des modénatures de façades, l'installation de chauffe-eaux thermodynamiques et le changement des portes d'accès aux halls.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Installations basse tension 📦
Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'isolation thermique 📦
Travaux de désamiantage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hautes-Alpes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Office public de l'habitat
Adresse postale: 23 boulevard Georges Pompidou, CS 86004
Code postal: 05003
Commune postale: Gap Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.oph05.fr 🌏
Courrier électronique: vguerin@oph05.fr 📧
Téléphone: +33 492402727 📞
URL des documents: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzI3MTgzNg%3D%3D 🌏
URL pour la participation: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzI3MTgzNg%3D%3D 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-11-19 📅
Date limite de soumission: 2019-12-20 📅
Date de publication: 2019-11-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 226-553162
Numéro JO-S: 226
Informations complémentaires
Marché de travaux sur appel d'offres ouvert, passé en application de l'ordonnance 2018-1074 du 26.11.2018 et du décret 2018-1075 du 3.12.2018. Dossier de consultation Le dossier de candidature des entreprises est dématérialisé. Il peut être consulté et téléchargé gratuitement sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05: www.marchesonline.com Modalites de dépôt des candidatures et des offres La candidature et l'offre des entreprises devront être obligatoirement remises sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05: www.marchesonline.com La proposition devra contenir: Pour la candidature: - Lettre de candidature (DC1) - Déclaration du candidat (DC2) - Certificat(s) de capacité éventuel(s), effectifs et liste détaillée de références du candidat. Pour l'offre: Un projet de marché comprenant: - Un Acte d'engagement (A.E.): cadre joint au D.C.E à compléter, dater et signer par le représentant qualifié de l'entreprise qui sera signataire du marché. Un acte d'Engagement sera établi pour chaque lot objet d'une offre de prix. - La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (D.P.G.F): cadre joint au D.C.E à compléter pour le(s) lot(s) concernés. Les compléments relatifs aux modalités de dépôt des candidatures et des offres sont donnés dans le Règlement de Consultation qui est mis à disposition des candidats sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05. Date limite de réception des candidatures et offres Les propositions (candidatures et offres) devront impérativement être déposées sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05 avant le vendredi 20.12.2019 à 11:00. Critere de selection et d'attribution. Au titre de la sélection des candidats, seront pris en compte les références ainsi que les moyens en personnel et matériel. Au titre des références fournies, la qualité des prestations constatées au cours des marchés antérieurs passés avec l'OPH 05 sera prise en compte. Pour l'attribution du marché, le classement des offres sera effectué sur la base des critères pondérés ci-après: - prix des prestations: 80 %. Conformité au cahier des charges (respect du descriptif et du délai d'exécution): 20 %. Renseignements complémentaires. Tous renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus auprès de: O.P.H 05 - Direction technique 23, bd Georges Pompidou CS 86004 05003 GAP Cedex 04.92.40.27.27 Tous renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de: Cabinet d'Architecture APS - M. Patrick Sauvage, 545 route de Lambesc 13330 Pelissanne 04 90.42.11.61 Toute demande de renseignements écrite devra être formulée par courriel électronique sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05, à savoir: www.marchesonline.com
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Charpente, couverture
Numéro du lot: 03
Brève description: Charpente, couverture
Durée de l'accord: 16 mois
Intitulé du lot: Cloisons, faux-plafonds
Numéro du lot: 04
Brève description: Cloisons, faux-plafonds
Intitulé du lot: Menuiseries acier, fermetures
Numéro du lot: 05
Brève description: Menuiseries acier, fermetures
Description des options:
Les Prestations Supplémentaires Eventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les P.S.E. réclamées. Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des P.S.E. ou de les supprimer à la passation des marchés.
Afficher plus
Intitulé du lot: Eau chaude sanitaire, ventilation
Numéro du lot: 06
Brève description: Eau chaude sanitaire, ventilation
Intitulé du lot: Électricité, courants faibles
Numéro du lot: 07
Brève description: Électricité, courants faibles.
Description des options:
Les Prestations supplémentaires eventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les P.S.E. réclamées. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des P.S.E. ou de les supprimer à la passation des marchés.
Afficher plus
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 11
Brève description: Serrurerie.
Intitulé du lot: Peintures
Numéro du lot: 13
Brève description: Peintures.
Intitulé du lot: Isolation par l'extérieur
Numéro du lot: 30
Brève description: Isolation par l'extérieur.
Intitulé du lot: Désamiantage
Numéro du lot: 50
Brève description: Désamiantage.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2020-01-16 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:30

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Epic
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do 🌏
URL des documents: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzI3MTgzNg%3D%3D 🌏
Adresse Internet: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzI3MTgzNg%3D%3D 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://Marseille.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2019/S 226-553162 (2019-11-19)
Avis d'attribution de marché (2020-08-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les Cèdres — réhabilitation d'une résidence totalisant 223 logements locatifs collectifs à Gap 05000 répartis dans sept bâtiments et comportant, principalement, le désamiantage préalable d'ouvrages, la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, le changement des persiennes, des garde-corps et des modénatures de façades, l'installation de chauffe-eaux thermodynamiques et le changement des portes d'accès aux halls.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 5 341 471 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Office public de l'habitat 05

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-08-06 📅
Date de publication: 2020-08-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 154-376268
Se réfère à l'avis: 2019/S 226-553162
Numéro JO-S: 154
Informations complémentaires
La dévolution du lot 03 — charpente, couverture a fait l'objet d'une procédure de consultation complémentaire sous la forme d'une procédure adaptée, aucune offre n'ayant été recueillie lors de la consultation initialement conduite (appel d'offres ouvert).
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Charpente, couverture.
Intitulé du lot: Cloisons, faux plafonds
Brève description:
Cloisons, faux plafonds.
Menuiseries acier, fermetures.
Description des options:
Les prestations supplémentaires éventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les PSE réclamées. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des PSE ou de les supprimer à la passation des marchés.
Afficher plus
Brève description: Eau chaude sanitaire, ventilation.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Conformité au cahier des charges
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-07-28 📅
Nom: Eco Construction Bois
Adresse postale: ZAC Le Mardaric — impasse des Cyprès
Commune postale: Peyruis
Code postal: 04310
Pays: France 🇫🇷
Hautes-Alpes 🏙️
Valeur totale du marché: 345 432 EUR 💰
Nom: Sepieg
Adresse postale: Les Albergements
Commune postale: La Saulce
Code postal: 05110
Valeur totale du marché: 149 800 EUR 💰
Nom: Alpes Provence Menuiseries
Adresse postale: ZAE Espace Bléone — 5 avenue Beau de Rochas
Commune postale: Aiglun
Code postal: 04510
Valeur totale du marché: 869 763 EUR 💰
Nom: Gapencaise de Chauffage
Adresse postale: 7 rue de la Boiserie — ZA de la Justice II — BP 56
Commune postale: Gap Cedex
Code postal: 05002
Valeur totale du marché: 875 860 EUR 💰
Nom: Caparros Électricité
Adresse postale: ZA Le Mardaric
Valeur totale du marché: 211 640 EUR 💰
Nom: Métallerie Chevalier
Adresse postale: ZA Les Iscles
Commune postale: La Roche-des-Arnauds
Code postal: 05400
Valeur totale du marché: 1 368 986 EUR 💰
Nom: Arnaud Peinture
Adresse postale: 25 B avenue François Mitterand
Commune postale: Gap
Code postal: 05000
Valeur totale du marché: 208 055 EUR 💰
Nom: Marteau SAS
Adresse postale: ZA Saint-Estève — bâtiment 18
Commune postale: Roquevaire
Code postal: 13360
Valeur totale du marché: 1 262 045 EUR 💰
Nom: TTB Désamiantage Gilli
Adresse postale: ZA Entraigues 2
Commune postale: Embrun
Code postal: 05200
Valeur totale du marché: 49 887 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
3
4
1
7
5

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Epic
Source: OJS 2020/S 154-376268 (2020-08-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Fournisseurs:
Alpes Provence Menuiseries Arnaud peinture Caparros Electricité ECO Construction Bois Gapençaise de chauffage Marteau SAS Métallerie Chevalier Sepieg TTB Désamiantage Gilli
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de charpente et de couverture et... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de construction spécialisés divers Travaux de désamiantage Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation de chauffage...