Les Cèdres — réhabilitation d'une résidence totalisant 223 logements locatifs collectifs à Gap 05000 répartis dans 7 bâtiments et comportant, principalement, le désamiantage préalable d'ouvrages, la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, le changement des persiennes, des garde-corps et des modénatures de façades, l'installation de chauffe-eaux thermodynamiques et le changement des portes d'accès aux halls.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-12-20.
L'appel d'offres a été publié le 2019-11-19.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: Réhabilitation Les Cèdres à GAP 05000
Produits/services: Travaux de restructuration📦
Brève description:
“Les Cèdres — réhabilitation d'une résidence totalisant 223 logements locatifs collectifs à Gap 05000 répartis dans 7 bâtiments et comportant,...”
Brève description
Les Cèdres — réhabilitation d'une résidence totalisant 223 logements locatifs collectifs à Gap 05000 répartis dans 7 bâtiments et comportant, principalement, le désamiantage préalable d'ouvrages, la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, le changement des persiennes, des garde-corps et des modénatures de façades, l'installation de chauffe-eaux thermodynamiques et le changement des portes d'accès aux halls.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente, couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Lieu d'exécution: Hautes-Alpes 🏙️
Description du marché: Charpente, couverture
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloisons, faux-plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Description du marché: Cloisons, faux-plafonds
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries acier, fermetures
Titre
Numéro d'identification du lot: 05
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Menuiseries acier, fermetures
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les Prestations Supplémentaires Eventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter...”
Description des options
Les Prestations Supplémentaires Eventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les P.S.E. réclamées. Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des P.S.E. ou de les supprimer à la passation des marchés.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité, courants faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Installations basse tension📦
Description du marché: Électricité, courants faibles.
Informations sur les options
Description des options:
“Les Prestations supplémentaires eventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter...”
Description des options
Les Prestations supplémentaires eventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les P.S.E. réclamées. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des P.S.E. ou de les supprimer à la passation des marchés.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peintures
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: Peintures.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Isolation par l'extérieur
Titre
Numéro d'identification du lot: 30
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation thermique📦
Description du marché: Isolation par l'extérieur.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 50
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Description du marché: Désamiantage.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-12-20
11:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2020-01-16
10:30 📅
“Marché de travaux sur appel d'offres ouvert, passé en application de l'ordonnance 2018-1074 du 26.11.2018 et du décret 2018-1075 du 3.12.2018. Dossier de...”
Marché de travaux sur appel d'offres ouvert, passé en application de l'ordonnance 2018-1074 du 26.11.2018 et du décret 2018-1075 du 3.12.2018. Dossier de consultation Le dossier de candidature des entreprises est dématérialisé. Il peut être consulté et téléchargé gratuitement sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05: www.marchesonline.com Modalites de dépôt des candidatures et des offres La candidature et l'offre des entreprises devront être obligatoirement remises sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05: www.marchesonline.com La proposition devra contenir: Pour la candidature: - Lettre de candidature (DC1) - Déclaration du candidat (DC2) - Certificat(s) de capacité éventuel(s), effectifs et liste détaillée de références du candidat. Pour l'offre: Un projet de marché comprenant: - Un Acte d'engagement (A.E.): cadre joint au D.C.E à compléter, dater et signer par le représentant qualifié de l'entreprise qui sera signataire du marché. Un acte d'Engagement sera établi pour chaque lot objet d'une offre de prix. - La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (D.P.G.F): cadre joint au D.C.E à compléter pour le(s) lot(s) concernés. Les compléments relatifs aux modalités de dépôt des candidatures et des offres sont donnés dans le Règlement de Consultation qui est mis à disposition des candidats sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05. Date limite de réception des candidatures et offres Les propositions (candidatures et offres) devront impérativement être déposées sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05 avant le vendredi 20.12.2019 à 11:00. Critere de selection et d'attribution. Au titre de la sélection des candidats, seront pris en compte les références ainsi que les moyens en personnel et matériel. Au titre des références fournies, la qualité des prestations constatées au cours des marchés antérieurs passés avec l'OPH 05 sera prise en compte. Pour l'attribution du marché, le classement des offres sera effectué sur la base des critères pondérés ci-après: - prix des prestations: 80 %. Conformité au cahier des charges (respect du descriptif et du délai d'exécution): 20 %. Renseignements complémentaires. Tous renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus auprès de: O.P.H 05 - Direction technique 23, bd Georges Pompidou CS 86004 05003 GAP Cedex 04.92.40.27.27 Tous renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de: Cabinet d'Architecture APS - M. Patrick Sauvage, 545 route de Lambesc 13330 Pelissanne 04 90.42.11.61 Toute demande de renseignements écrite devra être formulée par courriel électronique sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05, à savoir: www.marchesonline.com
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
URL: http://Marseille.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2019/S 226-553162 (2019-11-19)
Avis d'attribution de marché (2020-08-06) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Office public de l'habitat 05
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Epic
Objet Champ d'application du marché
Titre: Réhabilitation Les Cèdres à Gap 05000
Brève description:
“Les Cèdres — réhabilitation d'une résidence totalisant 223 logements locatifs collectifs à Gap 05000 répartis dans sept bâtiments et comportant,...”
Brève description
Les Cèdres — réhabilitation d'une résidence totalisant 223 logements locatifs collectifs à Gap 05000 répartis dans sept bâtiments et comportant, principalement, le désamiantage préalable d'ouvrages, la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, le changement des persiennes, des garde-corps et des modénatures de façades, l'installation de chauffe-eaux thermodynamiques et le changement des portes d'accès aux halls.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 5 341 471 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché: Charpente, couverture.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Conformité au cahier des charges
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Champ d'application du marché
Titre: Cloisons, faux plafonds
Description
Description du marché: Cloisons, faux plafonds.
Description du marché: Menuiseries acier, fermetures.
Informations sur les options
Description des options:
“Les prestations supplémentaires éventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter...”
Description des options
Les prestations supplémentaires éventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les PSE réclamées. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des PSE ou de les supprimer à la passation des marchés.
Afficher plus Description
Description du marché: Eau chaude sanitaire, ventilation.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 226-553162
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 03
Titre: Charpente, couverture
Date de conclusion du contrat: 2020-07-28 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Eco Construction Bois
Adresse postale: ZAC Le Mardaric — impasse des Cyprès
Commune postale: Peyruis
Code postal: 04310
Pays: France 🇫🇷
Région: Hautes-Alpes 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 345 432 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 04
Titre: Cloisons, faux-plafond
Nom et adresse du contractant
Nom: Sepieg
Adresse postale: Les Albergements
Commune postale: La Saulce
Code postal: 05110
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 149 800 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 05
Titre: Menuiseries acier, fermetures
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Alpes Provence Menuiseries
Adresse postale: ZAE Espace Bléone — 5 avenue Beau de Rochas
Commune postale: Aiglun
Code postal: 04510
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 869 763 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 06
Titre: Eau chaude sanitaire, ventilation
Nom et adresse du contractant
Nom: Gapencaise de Chauffage
Adresse postale: 7 rue de la Boiserie — ZA de la Justice II — BP 56
Commune postale: Gap Cedex
Code postal: 05002
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 875 860 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 07
Titre: Électricité, courants faibles
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Caparros Électricité
Adresse postale: ZA Le Mardaric
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 211 640 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Serrurerie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Métallerie Chevalier
Adresse postale: ZA Les Iscles
Commune postale: La Roche-des-Arnauds
Code postal: 05400
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 368 986 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Peintures
Nom et adresse du contractant
Nom: Arnaud Peinture
Adresse postale: 25 B avenue François Mitterand
Commune postale: Gap
Code postal: 05000
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 208 055 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 30
Titre: Isolation par l'extérieur
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: Marteau SAS
Adresse postale: ZA Saint-Estève — bâtiment 18
Commune postale: Roquevaire
Code postal: 13360
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 262 045 💰
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 50
Titre: Désamiantage
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: TTB Désamiantage Gilli
Adresse postale: ZA Entraigues 2
Commune postale: Embrun
Code postal: 05200
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 49 887 💰
“La dévolution du lot 03 — charpente, couverture a fait l'objet d'une procédure de consultation complémentaire sous la forme d'une procédure adaptée, aucune...”
La dévolution du lot 03 — charpente, couverture a fait l'objet d'une procédure de consultation complémentaire sous la forme d'une procédure adaptée, aucune offre n'ayant été recueillie lors de la consultation initialement conduite (appel d'offres ouvert).
Afficher plus
Source: OJS 2020/S 154-376268 (2020-08-06)