RD97 — PR 11+700 — la Farlède — aménagement du carrefour de la calade Sainte-Élisabeth et la rue des Poiriers — terrassement — assainissement — chaussée — réseaux

Conseil général du Var

Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Fourniture et mise en œuvre d'eb10 (Bbsg 0/10 classe 3) 865 t, fourniture et pose bordures préfabriquées ou coulées en place et caniveaux 1 325 m, fourniture et mise en œuvre de Bb 06 coloré pour bande cyclable ép: 3 cm 53 t, fourniture et mise œuvre d'eb6 (Bbsg 0/6 noir) (mise en œuvre à la main pour cheminement) 150 t enrochement (120/200 kg) 55 t, fourniture et pose de fourreaux TPC aiguillé 1 350 m, fourniture, transport et mise en œuvre de canalisation PVC diamètre 300 130 m, fourniture, transport et mise en œuvre de GNT 0/20 435 m matériaux recyclés autorisés clause sociale.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-05-09. L'appel d'offres a été publié le 2019-03-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• COLAS MIDI Méditerranée — agence de La Garde

Qui ?

• Conseil général du Var

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-03-29	Avis de marché
2019-10-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-03-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 20180522
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'assainissement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: 390 avenue des Lices, CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://var.fr 🌏
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr 📧
URL des documents: http://var.fr 🌏
URL pour la participation: http://var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-03-29 📅
Date limite de soumission: 2019-05-09 📅
Date de publication: 2019-04-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 067-156089
Numéro JO-S: 67
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://var.fr — Valeur technique 28 points: — sous-critère 1 — mode d'exécution et gestion de la circulation (20 points) se décomposant comme suit: —— sous-sous critère 1.a — installation de chantier (4 points), —— sous-sous critère 1.b — mode d'exécution et gestion de la circulation (12 points), —— sous-sous critère 1.c — signalisation temporaire (horizontale et verticale) (4 points). — sous-critère 2 — mesures prévues pour préserver la qualité environnementale des lieux (8 points) se décomposant comme suit: —— sous-sous critère 2.a — gestion et traitement des déchets du chantier (4 points), —— sous-sous critère 2.b — mesures de prévention et de réduction de pollutions diverses (4 points).

Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 6 mois
Description des options:

Cf. RC et en résumé. Modalités de paiement et établissement des factures: évolutions des index de paiement travaux supplémentaires en cas de changement de coordonnateur prix nouveaux changement d'organisation ou de dénomination des services du pouvoir adjudicateur. Un marché en procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants,

— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (interdiction de soumissionner).

Situation économique et financière:

— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles; dans le cadre du justificatif à produire mentionné ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent.

Capacité technique et professionnelle:

— une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, liée à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent la nature, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance est prévu tel que défini au CCAP. Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises. En application de l'article 45-V dudit décret, l'acheteur interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois: en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupement, en qualité de membres de plusieurs groupements. En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront être présentés lors de la remise de l'offre.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-05-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:30
Lieu: Toulon.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Nature des matériaux
Critère de qualité (pondération): 4
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 28
Prix (pondération): 68

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://var.fr 🌏
URL des documents: http://var.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

— sous-critère 1 — mode d'exécution et gestion de la circulation (20 points) se décomposant comme suit:

—— sous-sous critère 1.a — installation de chantier (4 points),

—— sous-sous critère 1.b — mode d'exécution et gestion de la circulation (12 points),

—— sous-sous critère 1.c — signalisation temporaire (horizontale et verticale) (4 points).

— sous-critère 2 — mesures prévues pour préserver la qualité environnementale des lieux (8 points) se décomposant comme suit:

—— sous-sous critère 2.a — gestion et traitement des déchets du chantier (4 points),

—— sous-sous critère 2.b — mesures de prévention et de réduction de pollutions diverses (4 points).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Source: OJS 2019/S 067-156089 (2019-03-29)

Avis d'attribution de marché (2019-10-08)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Fourniture et mise en œuvre d'EB10 (BBSG 0/10 classe 3) 865 t, fourniture et pose bordures préfabriquées ou coulées en place et caniveaux 1 325 m, fourniture et mise en œuvre de Bb 06 coloré pour bande cyclable ép: 3 cm 53 t, fourniture et mise œuvre d'EB6 (BBSG 0/6 noir) (mise en œuvre à la main pour cheminement) 150 t enrochement (120/200 kg) 55 t, fourniture et pose de fourreaux TPC aiguillé 1 350 m, fourniture, transport et mise en œuvre de canalisation PVC diamètre 300 130 m, fourniture, transport et mise en œuvre de GNT 0/20 435 m

Valeur totale du marché: 596144.20 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil Général du Var

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-08 📅
Date de publication: 2019-10-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 197-477468
Se réfère à l'avis: 2019/S 067-156089
Numéro JO-S: 197
Informations complémentaires

Date de signature: 4.10.2019 délai d'exécution des travaux: 5 mois. Les contrats sont consultables conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après Rdv pris par écrit (courrier/mail) auprès du service marchés de la Dim: Dim Service des marchés — bâtiment Omega 77, impasse Lavoisier, 83160 La Valette du Var nserre@var.fr ou nlefevre@va r.fr

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:

Cf. RC et en résumé. Modalités de paiement et établissement des factures évolutions des index de paiement travaux supplémentaires en cas de changement de coordonnateur prix nouveaux changement d'organisation ou de dénomination des services du pouvoir adjudicateur. Un marché en procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-07-15 📅
Nom: Colas Midi Méditerranée — agence de la Garde
Adresse postale: ZI Toulon Est, BP 27
Commune postale: Toulon
Code postal: 83087
Pays: France 🇫🇷
Var 🏙️
Valeur totale du marché: 596144.20 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: autre
Source: OJS 2019/S 197-477468 (2019-10-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)