RD557 — Commune de Draguignan — PR27+100 au PR27+400 — carrefour Pont de Lorgues

Conseil général du Var

Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (3 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer). Caractéristiques:
— EB14 assise et reprofilage,
— GB de classe 4 — 800 t,
— EB10 roulement,
— BBSG de classe 3 — 550 t,
— plus-value pour mise en œuvre d'enrobés de nuit — 1 300 t,
— EP: canalisation PEHD annelée CR8/DN 500 mm y compris tranchée et remblaiement — 220 m,
— fourreau diamètre 110 mm y compris tranchée et remblaiement — 1 550 m,
— garde-corps S8/thermolaqué — 220 m,
— enrochements H — de 2,50 m — 85 m.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-07-08. L'appel d'offres a été publié le 2019-05-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Eurovia Méditerranée

Qui ?

• Conseil général du Var

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-05-24	Avis de marché
2019-10-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-05-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Numéro de référence: 20190157
Brève description:

Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (3 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer). Caractéristiques: — EB14 assise et reprofilage, — GB de classe 4 — 800 t, — EB10 roulement, — BBSG de classe 3 — 550 t, — plus-value pour mise en œuvre d'enrobés de nuit — 1 300 t, — EP: canalisation PEHD annelée CR8/DN 500 mm y compris tranchée et remblaiement — 220 m, — fourreau diamètre 110 mm y compris tranchée et remblaiement — 1 550 m, — garde-corps S8/thermolaqué — 220 m, — enrochements H — de 2,50 m — 85 m

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: 390 avenue des Lices, CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://var.fr 🌏
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr 📧
URL des documents: http://var.fr 🌏
URL pour la participation: http://var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-24 📅
Date limite de soumission: 2019-07-08 📅
Date de publication: 2019-05-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 102-246012
Numéro JO-S: 102
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://var.fr — Valeur technique: 30 points: — sous-critère nº 1: installation de chantier — 4 points (4 pts × 1,0 = 4 pts), — sous-critère nº 2: mode d'exécution des travaux — 8 points (4 pts × 2,0 = 8 pts), — sous-critère nº 3: programme d'exécution des travaux — 4 points (4 pts × 1,0 = 4 pts), — sous-critère nº 4: gestion de la sécurité du chantier — 8 points (4 pts × 2,0 = 8 pts), — sous-critère nº 5: protection de l'environnement — 6 points (4 pts × 1,5 = 6 pts).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— EB14 assise et reprofilage,

— GB de classe 4 — 800 t,

— EB10 roulement,

— BBSG de classe 3 — 550 t,

— plus-value pour mise en œuvre d'enrobés de nuit — 1 300 t,

— EP: canalisation PEHD annelée CR8/DN 500 mm y compris tranchée et remblaiement — 220 m,

— fourreau diamètre 110 mm y compris tranchée et remblaiement — 1 550 m,

— garde-corps S8/thermolaqué — 220 m,

— enrochements H — de 2,50 m — 85 m

Durée de l'accord: 4 mois
Description des options:

Cf. RC et en résumé: le marché pourra être modifié conf. au CCP:

— modalités de paiement et établissement factures,

— évolutions index de paiement ou réglementaires ou législatives,

— travaux sup.,

— chgt. de coordonnateur,

— prix nouveaux,

— chgt. organisation ou dénomination des services du PA,

Un marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour prestations similaires.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter (ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants,

— déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP, notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

Situation économique et financière:

— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles,

— dans le cadre du justificatif à produire mentionné ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent.

Capacité technique et professionnelle:

Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années liée à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent la nature, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance (10 %) est prévue tel que défini au CCAP. Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises. En application de l'article R. 2142-21 du CCP, l'acheteur interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs candidatures en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membre de 1 ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

En application de l'article R. 2142-22 du CCP, après attribution du marché à un groupement, l'acheteur impose la forme d'un groupement solidaire compte tenu des conditions particulières d'exécution de ce marché afin de garantir sa bonne exécution et la sécurité des travailleurs et des usagers. En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront être présentés lors de la remise de l'offre.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-07-10 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:30
Lieu: Toulon.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Nature des matériaux
Critère de qualité (pondération): 4
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 66

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://var.fr 🌏
URL des documents: http://var.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

— sous-critère nº 1: installation de chantier — 4 points (4 pts × 1,0 = 4 pts),

— sous-critère nº 2: mode d'exécution des travaux — 8 points (4 pts × 2,0 = 8 pts),

— sous-critère nº 3: programme d'exécution des travaux — 4 points (4 pts × 1,0 = 4 pts),

— sous-critère nº 4: gestion de la sécurité du chantier — 8 points (4 pts × 2,0 = 8 pts),

— sous-critère nº 5: protection de l'environnement — 6 points (4 pts × 1,5 = 6 pts).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 102-246012 (2019-05-24)

Avis d'attribution de marché (2019-10-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (3 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de le commencer). Caractéristiques: — EB14 assise et reprofilage, — GB de classe 4 — 800 t, — EB10 roulement, — BBSG de classe 3 — 550 t, — plus-value pour mise en œuvre d'enrobés de nuit — 1 300 t, — EP canalisation PEHD annelée CR8/DN 500 mm y compris tranchée et remblaiement — 220 m, — fourreau diamètre 110 mm y compris tranchée et remblaiement — 1 550 m, — garde-corps S8/thermolaqué — 220 m, — enrochements H — de 2,50 m — 85 m

Valeur totale du marché: 689 933 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: Direction des infrastructures et de la mobilité, 390 avenue des Lices, CS 41303
Contact
Téléphone: +33 483956891 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-25 📅
Date de publication: 2019-10-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 210-512344
Se réfère à l'avis: 2019/S 102-246012
Numéro JO-S: 210
Informations complémentaires

Date de signature: 3.10.2019 durée du marché: délai d'exécution des travaux est de 3 mois les contrats sont consultables conformément à l'arrêt Tarn et Garonne après RDV pris par écrit (courrier/courrier électronique) auprès du service marchés de la DIM: DIM service des marchés — bâtiment Omega 77 impasse Lavoisier, 83160 La Valette du Var nserre@var.fr ou nlefevre@var.fr

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— EP canalisation PEHD annelée CR8/DN 500 mm y compris tranchée et remblaiement — 220 m,

Description des options: — chgt. organisation ou dénomination des services du PA.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-10-03 📅
Nom: Eurovia méditerranée
Adresse postale: ZI du Capitou
Commune postale: Fréjus
Code postal: 83600
Pays: France 🇫🇷
Var 🏙️
Valeur totale du marché: 689 933 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Source: OJS 2019/S 210-512344 (2019-10-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)