Marché de travaux du périmètre 1 (bâtiments scolaires démontables et parkings) pour la restructuration globale avec extension de capacité du Lycée Pierre Mendès France à Ris-Orangis (91)
Marché de travaux du périmètre 1 (bâtiments scolaires démontables et parkings) pour la restructuration globale avec extension de capacité du Lycée Pierre Mendès France à Ris-Orangis (91). Les travaux du périmètre 1 sont dévolus en 3 lots, chaque lot donnant lieu à la passation d'un marché séparé.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-05-02.
L'appel d'offres a été publié le 2019-03-18.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux du périmètre 1 (bâtiments scolaires démontables et parkings) pour la restructuration globale avec extension de capacité du Lycée Pierre...”
Titre
Marché de travaux du périmètre 1 (bâtiments scolaires démontables et parkings) pour la restructuration globale avec extension de capacité du Lycée Pierre Mendès France à Ris-Orangis (91)
1900141
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Marché de travaux du périmètre 1 (bâtiments scolaires démontables et parkings) pour la restructuration globale avec extension de capacité du Lycée Pierre...”
Brève description
Marché de travaux du périmètre 1 (bâtiments scolaires démontables et parkings) pour la restructuration globale avec extension de capacité du Lycée Pierre Mendès France à Ris-Orangis (91). Les travaux du périmètre 1 sont dévolus en 3 lots, chaque lot donnant lieu à la passation d'un marché séparé.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Bâtiments démontables
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Produits/services supplémentaires: Constructions préfabriquées📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Lieu d'exécution: Essonne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Pierre Mendès France — avenue de l'Aunette — F-91130 Ris-Orangis.
Description du marché: Bâtiments démontables.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique appréciée au vu du mémoire technique (cf. article X B du Règlement de la consultation (RC))”
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
Informations complémentaires:
“Travaux de déploiement de bâtiments scolaires démontables avec coursives et préau métalliques et appareil élévateur — travaux d'accompagnement liés au...”
Informations complémentaires
Travaux de déploiement de bâtiments scolaires démontables avec coursives et préau métalliques et appareil élévateur — travaux d'accompagnement liés au phasage. Les renseignements détaillés figurent au cahier des charges. Autres codes CPV au règlement de la consultation.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Voirie et réseaux divers
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtement divers📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de conduites📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: Voirie et réseaux divers.
Durée de l'accord: 12
Informations complémentaires:
“Travaux de voiries et réseaux divers et d'aménagements paysagers. Les renseignements détaillés figurent au cahier des charges.”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité CFO CFA
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de mise en œuvre de béton armé📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Description du marché: Électricité CFO CFA.
Informations complémentaires:
“Travaux d'électricité (courants forts et faibles) et travaux d'accompagnement liés au phasage. Les renseignements détaillés figurent au cahier des charges.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Le candidat peut présenter sa candidature de manière simplifiée avec le DUME ou MPS. Il complète alors le formulaire DUME ou MPS et ajoute toutes les pièces...”
Liste et brève description des conditions
Le candidat peut présenter sa candidature de manière simplifiée avec le DUME ou MPS. Il complète alors le formulaire DUME ou MPS et ajoute toutes les pièces relatives à l'aptitude professionnelle, à la capacité économique et financière et aux capacités techniques et professionnelles pour lesquelles le logo MPS ou DUME n'apparaît pas. Des informations concernant MPS et DUME sont disponibles en annexe III au présent règlement de consultation. Les données à caractère personnel transmises dans le cadre des candidatures et/ou des offres (par exemple le contenu des CV), seront utilisées strictement pour l'analyse des candidatures et/ou des offres de la présente consultation:
1) document d'identification MPS ou DUME ou la lettre de candidature dûment remplie (sur le modèle figurant dans le formulaire DC 1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (relative aux interdictions de soumissionner) conforme à l'article 48 I. 1º du décret 2016-360 précité: le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l'honneur:
a) n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015;
b) être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“La liste des pièces à fournir et les renseignements nécessaires figurent au règlement de consultation. Cette liste inclut notamment:
— aptitude (DUME),
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
La liste des pièces à fournir et les renseignements nécessaires figurent au règlement de consultation. Cette liste inclut notamment:
— aptitude (DUME),
— inscription sur un registre du commerce (fournir un récépissé de déclaration d'activité) capacité économique ou financière (DUME),
— MPS ou chiffre d'affaires annuel sur les 3 derniers exercices,
— chiffre d'affaire annuel moyen sur les 3 derniers exercices (HTVA),
— MPS ou chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité sur les 3 derniers exercices,
— création de l'opérateur économique,
— assurance contre les risques professionnels.
“Chiffre d'affaires annuel moyen minimal HTVA sur les 3 derniers exercices: 300 000 EUR pour le lot 3.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“La liste des pièces à fournir et les renseignements nécessaires figurent au règlement de consultation. Cette liste inclut notamment:
— capacité technique et...”
Liste et brève description des critères de sélection
La liste des pièces à fournir et les renseignements nécessaires figurent au règlement de consultation. Cette liste inclut notamment:
— capacité technique et professionnelle (DUME),
— description des principaux travaux exécutés antérieurement sur les 3 derniers exercices,
— indiquer s'il sera fait appel à des techniciens ou des organismes techniques responsable du contrôle de qualité,
— description des équipements techniques et des mesures employées pour assurer la qualité,
— titres d'études et professionnels,
— description des mesures de gestion environnementale qui seront mises en œuvre lors de l'exécution du marché,
— nombre de cadres,
— effectifs moyens annuels sur les 3 derniers exercices,
— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique qui seront utilisés pour l'exécution du marché,
— mention de la part du marché qui sera éventuellement sous-traitée dispositifs d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale (DUME),
— certificats établis par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance de la qualité (selon liste détaillée figurant au règlement de la consultation).
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-05-02
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 7
Conditions d'ouverture des offres: 2019-05-09
10:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu):
“Île-de-France construction durable — 90-92 avenue du Général Leclerc F-93500 Pantin.”
“a) le pouvoir adjudicateur est région Île-de-France, pôle lycées, direction des grands projets, 2 rue Simone Veil — 93400 Saint-Ouen sur Seine représenté...”
a) le pouvoir adjudicateur est région Île-de-France, pôle lycées, direction des grands projets, 2 rue Simone Veil — 93400 Saint-Ouen sur Seine représenté par le mandataire Île-de-France construction durable;
b) lot 1 (bâtiments démontables): le délai d'exécution du marché est fixé à 36 mois, dont 1 mois de période de préparation à compter de l'ordre de service prescrivant le début de l'exécution du marché et le démarrage de la période de préparation, et jusqu'à la réception des ouvrages. Il y a aura 12 mois de délai de garantie de parfait achèvement à compter de la réception des ouvrages. Lots 2 (voirie et réseaux divers): le délai d'exécution du marché est fixé à 12 mois, dont 1 mois de période de préparation à compter de l'ordre de service prescrivant le début de l'exécution du marché et le démarrage de la période de préparation, et jusqu'à la réception des ouvrages. Les sujets végétaux plantés feront l'objet d'une garantie particulière de reprise, celle-ci devant être constatée au plus tard le 30 du 2 mois de septembre suivant leur plantation. Sauf prolongation éventuelle du délai de garantie pour les ouvrages de VRD, cette date constitue la fin du délai de garantie de parfait achèvement du lot 2. Lot 3 (Electricité CFO CFA): le délai d'exécution du marché est fixé à 12 mois, dont 1 mois de période de préparation à compter de l'ordre de service prescrivant le début de l'exécution du marché et le démarrage de la période de préparation, et jusqu'à la réception des ouvrages. Il y a aura 12 mois de délai de garantie de parfait achèvement à compter de la réception des ouvrages;
c) la réalisation d'une visite sur site est obligatoire. La demande de visite doit se faire en envoyant une demande par mail aux adresses mail suivantes au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la visite: a.moussarie@idf-constructiondurable.fr et d.attali@idf-constructiondurable.fr — L'entreprise ayant fait la demande recevra une convocation pour une visite de site conduite par l'architecte et à laquelle elle devra obligatoirement se rendre. Les dates prévues figurent au VIII.5) du règlement de la consultation et seront confirmées en fonction des convocations. La réalisation de la visite sur site donne lieu à la délivrance d'une attestation que le candidat insère dans son offre. Dans le cas où l'attestation de visite n'est pas jointe au dossier d'offre, celle-ci sera alors déclarée irrégulière. Un modèle d'attestation de visite est annexé au règlement de la consultation (annexe II);
d) marché 1900141 supérieur aux seuils européens par computation avec le futur marché de travaux du périmètre 2 de l'opération;
e) prestation(s) supplémentaire(s) éventuelle(s): prestation supplémentaire éventuelle au lot 2 (chiffrage obligatoire): «PSE nº 1 — végétalisation de la clôture cote parking par plantes grimpantes»;
f) nota: le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article 30 I 7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
Source: OJS 2019/S 058-132950 (2019-03-18)
Informations complémentaires (2019-05-02) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Île-de-France Construction Durable
Adresse postale: 90-92 avenue du Général Leclerc — CS 40087
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 058-132950
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-05-02 📅
L'heure: 16:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-05-06 📅
L'heure: 16:00
Source: OJS 2019/S 086-205298 (2019-05-02)
Avis d'attribution de marché (2019-09-26) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Île-de-France construction durable
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux du périmètre 1 (bâtiments scolaires démontables et parkings) pour la restructuration globale avec extension de capacité du lycée Pierre...”
Titre
Marché de travaux du périmètre 1 (bâtiments scolaires démontables et parkings) pour la restructuration globale avec extension de capacité du lycée Pierre Mendès France à Ris-Orangis (91)
1900141
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 5318692.15 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Site principal ou lieu d'exécution: Lycée Pierre Mendès France, avenue de l'Aunette, f-91130 Ris-Orangis.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique appréciée au vu du mémoire technique [cf.: article X.B du règlement de la consultation (RC)]”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 058-132950
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 1900141
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Bâtiments démontables
Date de conclusion du contrat: 2019-09-25 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Algeco
Numéro d'enregistrement national: 685 550 659 00534
Adresse postale: 164 chemin de Balme
Commune postale: Charnay-les-Macon
Code postal: 71850
Pays: France 🇫🇷
Région: Saône-et-Loire🏙️
URL: http://www.algeco.fr🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 3 206 100 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Voirie et réseaux divers
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Colas Île-de-France Normandie
Numéro d'enregistrement national: 329 168 157 00579
Adresse postale: Route des Brières-les-Scellés
Commune postale: Etampes
Code postal: 91150
Région: Essonne🏙️
URL: http://www.colas-france.fr🌏
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1313024.15 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 112 945 💰
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter: Espaces verts, dalles alvéolaires, entretien, protections des arbres conservés
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Électricité courants forts et courants faibles
Nom et adresse du contractant
Nom: Ineo Hauts de France SNC
Numéro d'enregistrement national: 383 870 797 00271
Adresse postale: ZIA de Seclin — rue Augustin Lhermitte
Commune postale: Novelles-les-Seclin
Code postal: 59139
Région: Nord🏙️
URL: http://www.engie-ineo.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 799 568 💰
“Autres publications: BOAMP: avis 19-42189 mise en ligne le 22.3.2019 marchésonline: avis n Ao-1913-1182 mise en ligne le 21.3.2019, JOUE: avis rectificatif...”
Autres publications: BOAMP: avis 19-42189 mise en ligne le 22.3.2019 marchésonline: avis n Ao-1913-1182 mise en ligne le 21.3.2019, JOUE: avis rectificatif 2019/s 058-132950 mise en ligne le 3.5.2019, BOAMP: avis rectificatif 19-69305 mise en ligne le 3.5.2019 marchésonline: avis rectificatif n Ao-1919-4174 mise en ligne le 5.5.2019.
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 188-456513 (2019-09-26)