La présente consultation concerne les prestations suivantes:
— lot 1: terrassements, démolition de maçonnerie de toutes natures 140 m. Déblais en grande masse en terrains de toutes natures 13 500 m, GNT 0/60 340 m, grillage simple torsion/H = 1,50 m 150 m. Panneau de police 11 U,
— lot 2: chaussée purge en déblais 100 m. Rabotage 1 600 m. Couche d'accrochage «Propre» 2 000 m. EB 14 assise et reprofilage — GB de classe 4 60 t, EB 10 roulement — BBSG de classe 3 260 t.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-07-22.
L'appel d'offres a été publié le 2019-06-18.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2019-06-18) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Conseil Général du Var
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Adresse postale: 390 avenue des Lices, CS 41303
Commune postale: Toulon
Code postal: 83076
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr📧
Région: Var🏙️
URL: http://var.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://var.fr🌏 Communication
URL des documents: http://var.fr🌏
URL de participation: http://var.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Extension du collège Henri Nans, commune de Aups, voie d'accès provisoire, lot 1: terrassements/lot 2: chaussée
20190535/20190536”
Produits/services: Travaux de terrassement📦
Brève description:
“La présente consultation concerne les prestations suivantes:
— lot 1: terrassements, démolition de maçonnerie de toutes natures 140 m. Déblais en grande...”
Brève description
La présente consultation concerne les prestations suivantes:
— lot 1: terrassements, démolition de maçonnerie de toutes natures 140 m. Déblais en grande masse en terrains de toutes natures 13 500 m, GNT 0/60 340 m, grillage simple torsion/H = 1,50 m 150 m. Panneau de police 11 U,
— lot 2: chaussée purge en déblais 100 m. Rabotage 1 600 m. Couche d'accrochage «Propre» 2 000 m. EB 14 assise et reprofilage — GB de classe 4 60 t, EB 10 roulement — BBSG de classe 3 260 t.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 1: terrassements
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux routiers📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Description du marché:
“Lot 1: terrassement: extension du collège Henri Nans — commune de Aups, voie d'accès provisoire.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Nature des matériaux
Critère de qualité (pondération): 4
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 66
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 299 750 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 2
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Cf. RC et en résumé: le marché pourra être modifié conformément au CCP:
— modalités de paiement et établissement factures,
— évolutions index de paiement ou...”
Description des options
Cf. RC et en résumé: le marché pourra être modifié conformément au CCP:
— modalités de paiement et établissement factures,
— évolutions index de paiement ou réglementaires ou législatives,
— travaux supp.,
— changement coordonnateur,
— prix nouveaux,
— changement d'organisation,
— un marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance (10 % du montant initial (TTC) du marché) est prévue dans les...”
Informations complémentaires
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance (10 % du montant initial (TTC) du marché) est prévue dans les conditions du code de la commande publique.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 2: chaussée
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“Lot 2: chaussée extension du collège Henri Nans — commune de Aups, voie d'accès provisoire.” Critères d'attribution
Prix (pondération): 70
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 104 810 💰
Description
Durée de l'accord: 1
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter (équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter (équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants,
— déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP, notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles,
— dans le cadre du justificatif à produire mentionné ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années liée à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus...”
Liste et brève description des critères de sélection
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années liée à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent la nature, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises. En application de l'article R. 2142-21 du CCP, l'acheteur...”
Conditions d'exécution du contrat
Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises. En application de l'article R. 2142-21 du CCP, l'acheteur peut interdire aux candidats de présenter pour le marché plusieurs candidatures en agissant à la fois:
1) en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements;
2) en qualité de membres de plusieurs groupements.
En application de l'article 45-ii dudit décret d'application, après attribution du marché à un groupement, l'acheteur impose la forme d'un groupement solidaire compte tenu des conditions particulières d'exécution de ce marché afin de garantir sa bonne exécution et la sécurité des travailleurs et des usagers. En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront être présentés lors de la remise de l'offre.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-07-22
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2019-07-24
08:30 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Toulon.
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://var.fr — La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par le candidat et notée sur 30 points pour chacun des lots: sous-critère nº 1: installation de chantier 4 points (4 points × 1,0 = 4 points), sous-critère nº 2: mode d'exécution des travaux 8 points (4 points x 2,0 = 8 points), sous-critère nº 3: programme d'exécution des travaux 4 points (4 points × 1,0 = 4 points), sous-critère nº 4: gestion de la sécurité du chantier 8 points (4 points × 2,0 = 8 points), sous-critère nº 5: protection de l'environnement 6 points (4 points × 1,5 = 6 points) pour toute question cf. article 4.2 — correspondre avec l'acheteur — de l'annexe au présent règlement de la consultation «Aws-Achat conditions générales d'utilisation».
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 118-288697 (2019-06-18)
Avis d'attribution de marché (2019-12-06) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Conseil général du Var
Adresse postale:
“Direction des infrastructures et de la mobilité — 390 avenue des Lices — CS 41303”
Téléphone: +33 483956891📞
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Extension du collège Henri Nans, commune d'Aups, voie d'accès provisoire. Lot 1: terrassements, lot 2: chaussée
20190535/20190536”
Brève description:
“La présente consultation concerne les prestations suivantes:
— lot 1: terrassements, démolition de maçonnerie de toutes natures 140 m, déblais en grande...”
Brève description
La présente consultation concerne les prestations suivantes:
— lot 1: terrassements, démolition de maçonnerie de toutes natures 140 m, déblais en grande masse en terrain de toutes natures 13 500 m, GNT 0/60 340 m, grillage simple torsion/H= 1,50 m, 150 m, panneau de police 11 u,
— lot 2: chaussée purge en déblais 100 m, rabotage 1 600 m, couche d'accrochage «propre» 2 000 m Eb 14 assise et reprofilage — GB de classe 4 60 T Eb 10, roulement — BBSG de classe3 260 t.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 250 052 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“Lot 1: terrassement: extension du collège Henri Nans — commune d'Aups — voie d'accès provisoire.” Informations sur les options
Description des options:
“Cf. RC et en résumé: le marché pourra être modifié conformément au CCP.
Modalités de paiement et établissement factures. Évolutions index de paiement ou...”
Description des options
Cf. RC et en résumé: le marché pourra être modifié conformément au CCP.
Modalités de paiement et établissement factures. Évolutions index de paiement ou réglementaires ou législatives. Travaux supp. Changement coordonnateur. Prix nouveaux.
Changement d'organisation. Un marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires.
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: Lot 2 : chaussée
Description
Description du marché:
“Lot 2: chaussée extension du collège Henri Nans — commune d'Aups — voie d'accès provisoire.”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 118-288697
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Lot 1: terrassements
Date de conclusion du contrat: 2019-09-23 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Urbavar
Adresse postale: 242 impasse de La Ciboulette
Commune postale: La Farlède
Code postal: 83210
Pays: France 🇫🇷
Région: Var🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 239 170 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Lot 2: chaussée
Nom et adresse du contractant
Nom: Colas Midi Méditerranée
Adresse postale: 193 allée S. Vauban
Commune postale: Fréjus
Code postal: 83600
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 108 827 💰
“Date de signature pour les 2 lots: 5.12.2019.
Durée du marché:
— pour le lot 1: le délai d'exécution des travaux est de 2 mois,
— pour le lot 2: le délai...”
Date de signature pour les 2 lots: 5.12.2019.
Durée du marché:
— pour le lot 1: le délai d'exécution des travaux est de 2 mois,
— pour le lot 2: le délai d'exécution des travaux est de 1 mois.
Les contrats sont consultables conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après RDV pris par écrit (courrier, courrier électronique) auprès du service marchés à la direction des infrastructures et de la mobilité — département du Var — direction des infrastructures et de la mobilité service marchés — bâtiment Omega — 77 impasse Lavoisier 83160 La Valette du Var nserre@var.fr ou nlefevre@var.fr
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 239-585626 (2019-12-06)