Travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de la garde (En 14 lots)

Ville de La Garde

La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde Le bâtiment est classé en ERP 1 Catégorie de type X avec activités de type n, l et R.
Les travaux sont répartis en 14 lots de consultation. Ces lots feront l'objet de marchés séparés au sens de l'article 12 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il est précisé que le lot 14 fera l'objet d'une mise en concurrence ultérieure.
Le délai d'exécution maximum du marché est de 16 mois, période de préparation comprise, à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
La période de préparation du chantier est de 2 mois

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-09-21. L'appel d'offres a été publié le 2018-07-19.

Qui ?

• Ville de La Garde

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-07-19	Avis de marché

Avis de marché (2018-07-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de patinoires
Numéro de référence: Rehab-Pat
Brève description:

La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde Le bâtiment est classé en ERP 1 Les travaux sont répartis en 14 lots de consultation. Ces lots feront l'objet de marchés séparés au sens de l'article 12 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il est précisé que le lot 14 fera l'objet d'une mise en concurrence ultérieure. Le délai d'exécution maximum du marché est de 16 mois, période de préparation comprise, à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation. La période de préparation du chantier est de 2 mois

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de patinoires 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Installation de structures en métal 📦
Travaux d'isolation 📦
Travaux de revêtement divers 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de La Garde
Adresse postale: Mairie de La Garde
Code postal: 83957
Commune postale: La Garde
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-lagarde.fr 🌏
Courrier électronique: apasqual@ville-lagarde.fr 📧
Téléphone: +33 494089846 📞
Fax: +33 494089810 📠
URL des documents: http://www.ville-lagarde.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.ville-lagarde.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-19 📅
Date limite de soumission: 2018-09-21 📅
Date de publication: 2018-07-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 139-316803
Numéro JO-S: 139
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ville-lagarde.fr a) le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis (candidature et offre) par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.marchespublics.info. Aucun autre mode de transmission n'est autorisé. L'annexe 1 au règlement de la consultation présente les conditions générales du dépôt d'un pli dématérialisé; b) les candidats doivent télécharger le dossier de consultation sur le site http//:www.marches-publics.info et sur le site de la ville de la garde: http//:www.ville-lagarde.fr — rubriques: Ma Mairie > Marchés publics. Il ne sera pas remis de dossier de consultation papier, ni sur support CD; c) afin de se rendre compte de l'étendue des travaux à réaliser et de la nature et des contraintes du site, les candidats peuvent procéder à une visite sur site avant de remettre leur offre. Cette visite n'a pas de valeur obligatoire. La visite se tiendra aux dates suivantes: les 30.7.2018 et 6.9.2018 (14:00-16:00). Elle sera effectuée en présence de M. Canna Pascal — conseiller technique du syndicat: +33 0624471982; d) les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités techniques professionnelles et financières; e) critères de jugements des offres: l'ensemble des lots seront jugés selon 2 critères: — la «valeur technique», notée du 55 points, évaluée compte tenu du mémoire technique établi par le candidat. Ce critère est scindé en sous-critères comme indiqué à l'article 12.2 du règlement de consultation. — le «prix» noté sur 45 points; f) en application des dispositions de l'article 30 I 7

Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ville-lagarde.fr

a) le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis (candidature et offre) par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.marchespublics.info. Aucun autre mode de transmission n'est autorisé. L'annexe 1 au règlement de la consultation présente les conditions générales du dépôt d'un pli dématérialisé;

b) les candidats doivent télécharger le dossier de consultation sur le site http//:www.marches-publics.info et sur le site de la ville de la garde: http//:www.ville-lagarde.fr — rubriques: Ma Mairie > Marchés publics. Il ne sera pas remis de dossier de consultation papier, ni sur support CD;

c) afin de se rendre compte de l'étendue des travaux à réaliser et de la nature et des contraintes du site, les candidats peuvent procéder à une visite sur site avant de remettre leur offre. Cette visite n'a pas de valeur obligatoire. La visite se tiendra aux dates suivantes: les 30.7.2018 et 6.9.2018 (14:00-16:00). Elle sera effectuée en présence de M. Canna Pascal — conseiller technique du syndicat: +33 0624471982;

d) les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités techniques professionnelles et financières;

e) critères de jugements des offres: l'ensemble des lots seront jugés selon 2 critères:

— la «valeur technique», notée du 55 points, évaluée compte tenu du mémoire technique établi par le candidat. Ce critère est scindé en sous-critères comme indiqué à l'article 12.2 du règlement de consultation.

— le «prix» noté sur 45 points;

f) en application des dispositions de l'article 30 I 7

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde Le bâtiment est classé en ERP 1

Les travaux sont répartis en 14 lots de consultation. Ces lots feront l'objet de marchés séparés au sens de l'article 12 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il est précisé que le lot 14 fera l'objet d'une mise en concurrence ultérieure.

Le délai d'exécution maximum du marché est de 16 mois, période de préparation comprise, à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.

La période de préparation du chantier est de 2 mois

Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 13
Intitulé du lot: Désamiantage
Numéro du lot: 1
Brève description:

Travaux de désamiantage avant intervention des corps d'état dans le cadre de la rénovation de la patinoire

Durée de l'accord: 16 mois
Intitulé du lot: Démolition - gros œuvre - maçonnerie
Numéro du lot: 2
Brève description:

— Les travaux d'installation de chantier; - les travaux de dépose et de démolition de divers ouvrages; - l'Évacuation des gravats et tous les matériaux issus des démolitions à la décharge autorisée, y compris mise en place d'un tri sélectif; - les terrassements nécessaires à la réalisation d'ouvrages; - l'Évacuation des déblais excédentaire à la décharge autorisée; - les travaux de gros œuvre; - les travaux divers de maçonnerie ?

Intitulé du lot: Démolition - charpente - ossature bois
Numéro du lot: 3
Brève description:

— L'Installation de chantier; - la démolition et la dépose de l'ensemble de la charpente bois et de la couverture existante, compris filets anti pigeon au droit du pignon sud; - la mise en œuvre d'une nouvelle charpente conforme aux normes actuelles; - la mise en œuvre d'une nouvelle couverture avec ses chenaux

Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description:

— réalisation d'une étanchéité neuve sur volume escalier et ascenseur créés - réfection complète des étanchéités existantes sur hébergements et zone technique avec renforcement de l'isolation sur zones chauffées y compris purge et remplacement des acrotères existants avec ouvrages singuliers: bandes solines, couvertines à neuf

Intitulé du lot: Menuiserie extérieure
Numéro du lot: 5
Brève description:

— Menuiseries aluminium extérieures y compris portes - porte sectionnelle pour accès piste

Intitulé du lot: Second œuvre - menuiseries intérieures
Numéro du lot: 6
Brève description: Travaux de cloisons, de doublages, de faux-plafonds et d'isolation
Intitulé du lot: Revêtement sols et murs
Numéro du lot: 7
Brève description: Travaux de Carrelage - faïences - sols souples
Intitulé du lot: Serrurerie - ferronnerie
Numéro du lot: 8
Brève description:

Garde-Corps - garde corps métallique existant - chasse roue - grilles de ventilation - escalier Métallique - plancher technique - signalétique

Intitulé du lot: Isolation par l'extérieur - enduit
Numéro du lot: 9
Brève description: — Isolant thermique système Isover - réfection enduit façade
Intitulé du lot: Vrd - voirie et réseaux divers
Numéro du lot: 10
Brève description:

— Travaux de terrassement déblais / remblais - travaux d'aménagement du parking en voirie lourde - pose de bordures - pose de clôtures à maille - déplacement des candélabres

Intitulé du lot: Courant forts et faibles
Numéro du lot: 11
Brève description:

* Courants Forts: - déplacement Tgbt - armoires électriques divisionnaires - eclairage de sécurité - ensemble des appareils d'éclairage et commandes. - Appareillage - câblage et cheminement - attentes électriques * Courants Faibles: - alarme Incendie - précâblage Vdi - tableaux d'affichage sportif - système sonore anti-nuisibles

Intitulé du lot: Chauffage- ventilation - climatisation - plomberie
Numéro du lot: 12
Brève description: Chauffage- ventilation - climatisation - plomberie
Intitulé du lot: Ascenseur - élévateur
Numéro du lot: 13
Brève description:

— construction et aménagement des locaux de machineries, gaines, trémies et cuvettes. - établissement des massifs, poutres et dalles supportant la machinerie. - établissement des points d'appui pour guide, amortisseurs et des éléments de charpente éventuellement nécessaire pour la fixation des guides. - installation des canalisations d'amenées de courant (force et éclairage dans le local machinerie). - éclairage des locaux machinerie. - fourniture et montage de la source de courant ainsi que les appareils de signalisation d'alarme et leur canalisation depuis le local machinerie

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Patinoire - patinoire - 382 Avenue Abel Gance 83130 - la Garde

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— formulaire DC1, Lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles

Capacité technique et professionnelle:

— document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— qualifications Qualibat suivantes ou équivalentes pour le lot 3 démolition — charpente et ossature bois

—— activité 23: charpente et structure en bois,

—— spécialité 230: fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure en Bois,

—— qualification 2301: fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure en bois — (Technicité courante), —— spécialité 233: fourniture et pose de charpentes en bois lamellé-collé et autres structures en bois collé,

—— qualification 2332: fourniture et pose de charpentes en bois lamellé-collé — (Technicité confirmée),

—— qualification 2351: fourniture et pose de bâtiments à ossature bois-(technicité courante).

Les prestataires de création récente communiqueront les éléments globaux de capacités financières, techniques et professionnelles, depuis leur création.

La justification aux capacités professionnelles, techniques et financières peut être apportée par tout moyen de preuve équivalent ou tout document propre au candidat considéré comme équivalent par l'acheteur public

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Les personnes publiques sont soumises à l'application du décret nº 2013-269 en date du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le délai global de paiement est de 30 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique, après «service fait».

Le paiement se fera par virement au moyen d'un mandat administratif. Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues à l'article 122 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

La retenue de garantie peut être remplacée, au gré des titulaires, par une garantie à première demande dans les conditions prévues à l'article 123 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il ne sera accepté aucune caution personnelle et solidaire

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-09-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 31554918800011
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-lagarde.fr 🌏
URL des documents: http://www.ville-lagarde.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Syndicat intercommunal pour le maintien de la pratique des sports de glace: Audrey Pasqual
Adresse postale: Mairie de La Garde, Hôtel de Ville, rue Jean-Baptiste Lavène
Code postal: 83130
Pays: Var 🏙️

Référence
Informations complémentaires

a) le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis (candidature et offre) par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.marchespublics.info. Aucun autre mode de transmission n'est autorisé. L'annexe 1 au règlement de la consultation présente les conditions générales du dépôt d'un pli dématérialisé;

b) les candidats doivent télécharger le dossier de consultation sur le site http//:www.marches-publics.info et sur le site de la ville de la garde: http//:www.ville-lagarde.fr — rubriques: Ma Mairie > Marchés publics. Il ne sera pas remis de dossier de consultation papier, ni sur support CD;

c) afin de se rendre compte de l'étendue des travaux à réaliser et de la nature et des contraintes du site, les candidats peuvent procéder à une visite sur site avant de remettre leur offre. Cette visite n'a pas de valeur obligatoire. La visite se tiendra aux dates suivantes: les 30.7.2018 et 6.9.2018 (14:00-16:00). Elle sera effectuée en présence de M. Canna Pascal — conseiller technique du syndicat: +33 0624471982;

d) les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités techniques professionnelles et financières;

e) critères de jugements des offres: l'ensemble des lots seront jugés selon 2 critères:

— la «valeur technique», notée du 55 points, évaluée compte tenu du mémoire technique établi par le candidat. Ce critère est scindé en sous-critères comme indiqué à l'article 12.2 du règlement de consultation.

— le «prix» noté sur 45 points;

f) en application des dispositions de l'article 30 I 7

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Adresse Internet: http://www.ta-toulon.juradm.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Les délais d'introduction des recours sont conformes au dispositions du décret nº 2009-1456 du 27.11.2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 139-316803 (2018-07-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction d'installations sportives (8)

Travaux de construction d'installations sportives monovalentes