La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde Le bâtiment est classé en ERP 1 Catégorie de type X avec activités de type n, l et R.
Les travaux sont répartis en 14 lots de consultation. Ces lots feront l'objet de marchés séparés au sens de l'article 12 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il est précisé que le lot 14 fera l'objet d'une mise en concurrence ultérieure.
Le délai d'exécution maximum du marché est de 16 mois, période de préparation comprise, à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
La période de préparation du chantier est de 2 mois
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-09-21.
L'appel d'offres a été publié le 2018-07-19.
Avis de marché (2018-07-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Ville de La Garde
Numéro d'enregistrement national: 31554918800011
Adresse postale: Mairie de La Garde
Commune postale: La Garde
Code postal: 83957
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494089846📞
Courrier électronique: apasqual@ville-lagarde.fr📧
Fax: +33 494089810 📠
Région: Var🏙️
URL: http://www.ville-lagarde.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-lagarde.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.ville-lagarde.fr🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom:
“Syndicat intercommunal pour le maintien de la pratique des sports de glace: Audrey Pasqual”
Adresse postale: Mairie de La Garde, Hôtel de Ville, rue Jean-Baptiste Lavène
Commune postale: La Garde
Code postal: 83130
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494089846📞
Courrier électronique: apasqual@ville-lagarde.fr📧
Région: Var🏙️
URL: http://www.ville-lagarde.fr🌏
URL de l'acheteur: http://www.ville-lagarde.fr🌏 Communication
URL de participation: http://www.ville-lagarde.fr🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de la garde (En 14 lots)
Rehab-Pat”
Produits/services: Travaux de construction de patinoires📦
Brève description:
“La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde Le bâtiment est classé en ERP 1...”
Brève description
La présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation et de mises aux normes de la patinoire de La Garde Le bâtiment est classé en ERP 1 Catégorie de type X avec activités de type n, l et R.
Les travaux sont répartis en 14 lots de consultation. Ces lots feront l'objet de marchés séparés au sens de l'article 12 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il est précisé que le lot 14 fera l'objet d'une mise en concurrence ultérieure.
Le délai d'exécution maximum du marché est de 16 mois, période de préparation comprise, à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
La période de préparation du chantier est de 2 mois
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 13
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Lieu d'exécution: Var🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Patinoire - patinoire - 382 Avenue Abel Gance 83130 - la Garde
Description du marché:
“Travaux de désamiantage avant intervention des corps d'état dans le cadre de la rénovation de la patinoire” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démolition - gros œuvre - maçonnerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Description du marché:
“— Les travaux d'installation de chantier; - les travaux de dépose et de démolition de divers ouvrages; - l'Évacuation des gravats et tous les matériaux...”
Description du marché
— Les travaux d'installation de chantier; - les travaux de dépose et de démolition de divers ouvrages; - l'Évacuation des gravats et tous les matériaux issus des démolitions à la décharge autorisée, y compris mise en place d'un tri sélectif; - les terrassements nécessaires à la réalisation d'ouvrages; - l'Évacuation des déblais excédentaire à la décharge autorisée; - les travaux de gros œuvre; - les travaux divers de maçonnerie ?
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Démolition - charpente - ossature bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“— L'Installation de chantier; - la démolition et la dépose de l'ensemble de la charpente bois et de la couverture existante, compris filets anti pigeon au...”
Description du marché
— L'Installation de chantier; - la démolition et la dépose de l'ensemble de la charpente bois et de la couverture existante, compris filets anti pigeon au droit du pignon sud; - la mise en œuvre d'une nouvelle charpente conforme aux normes actuelles; - la mise en œuvre d'une nouvelle couverture avec ses chenaux
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché:
“— réalisation d'une étanchéité neuve sur volume escalier et ascenseur créés - réfection complète des étanchéités existantes sur hébergements et zone...”
Description du marché
— réalisation d'une étanchéité neuve sur volume escalier et ascenseur créés - réfection complète des étanchéités existantes sur hébergements et zone technique avec renforcement de l'isolation sur zones chauffées y compris purge et remplacement des acrotères existants avec ouvrages singuliers: bandes solines, couvertines à neuf
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie extérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché:
“— Menuiseries aluminium extérieures y compris portes - porte sectionnelle pour accès piste”
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Second œuvre - menuiseries intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché: Travaux de cloisons, de doublages, de faux-plafonds et d'isolation
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtement sols et murs
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Description du marché: Travaux de Carrelage - faïences - sols souples
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie - ferronnerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de structures en métal📦
Description du marché:
“Garde-Corps - garde corps métallique existant - chasse roue - grilles de ventilation - escalier Métallique - plancher technique - signalétique”
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Isolation par l'extérieur - enduit
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation📦
Description du marché: — Isolant thermique système Isover - réfection enduit façade
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Vrd - voirie et réseaux divers
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtement divers📦
Description du marché:
“— Travaux de terrassement déblais / remblais - travaux d'aménagement du parking en voirie lourde - pose de bordures - pose de clôtures à maille -...”
Description du marché
— Travaux de terrassement déblais / remblais - travaux d'aménagement du parking en voirie lourde - pose de bordures - pose de clôtures à maille - déplacement des candélabres
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Courant forts et faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques📦
Description du marché:
“* Courants Forts: - déplacement Tgbt - armoires électriques divisionnaires - eclairage de sécurité - ensemble des appareils d'éclairage et commandes. -...”
Description du marché
* Courants Forts: - déplacement Tgbt - armoires électriques divisionnaires - eclairage de sécurité - ensemble des appareils d'éclairage et commandes. - Appareillage - câblage et cheminement - attentes électriques * Courants Faibles: - alarme Incendie - précâblage Vdi - tableaux d'affichage sportif - système sonore anti-nuisibles
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage- ventilation - climatisation - plomberie
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché: Chauffage- ventilation - climatisation - plomberie
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur - élévateur
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché:
“— construction et aménagement des locaux de machineries, gaines, trémies et cuvettes. - établissement des massifs, poutres et dalles supportant la...”
Description du marché
— construction et aménagement des locaux de machineries, gaines, trémies et cuvettes. - établissement des massifs, poutres et dalles supportant la machinerie. - établissement des points d'appui pour guide, amortisseurs et des éléments de charpente éventuellement nécessaire pour la fixation des guides. - installation des canalisations d'amenées de courant (force et éclairage dans le local machinerie). - éclairage des locaux machinerie. - fourniture et montage de la source de courant ainsi que les appareils de signalisation d'alarme et leur canalisation depuis le local machinerie
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— formulaire DC1, Lettre de candidature _ habilitation du mandataire...”
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique...”
Liste et brève description des critères de sélection
— document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,
— qualifications Qualibat suivantes ou équivalentes pour le lot 3 démolition — charpente et ossature bois
—— activité 23: charpente et structure en bois,
—— spécialité 230: fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure en Bois,
—— qualification 2301: fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure en bois — (Technicité courante), —— spécialité 233: fourniture et pose de charpentes en bois lamellé-collé et autres structures en bois collé,
—— qualification 2332: fourniture et pose de charpentes en bois lamellé-collé — (Technicité confirmée),
—— qualification 2351: fourniture et pose de bâtiments à ossature bois-(technicité courante).
Les prestataires de création récente communiqueront les éléments globaux de capacités financières, techniques et professionnelles, depuis leur création.
La justification aux capacités professionnelles, techniques et financières peut être apportée par tout moyen de preuve équivalent ou tout document propre au candidat considéré comme équivalent par l'acheteur public
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les personnes publiques sont soumises à l'application du décret nº 2013-269 en date du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les...”
Conditions d'exécution du contrat
Les personnes publiques sont soumises à l'application du décret nº 2013-269 en date du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Le délai global de paiement est de 30 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique, après «service fait».
Le paiement se fera par virement au moyen d'un mandat administratif. Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues à l'article 122 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré des titulaires, par une garantie à première demande dans les conditions prévues à l'article 123 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il ne sera accepté aucune caution personnelle et solidaire
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-09-21
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2018-09-21
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ville-lagarde.fr
a) le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis (candidature et offre) par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.marchespublics.info. Aucun autre mode de transmission n'est autorisé. L'annexe 1 au règlement de la consultation présente les conditions générales du dépôt d'un pli dématérialisé;
b) les candidats doivent télécharger le dossier de consultation sur le site http//:www.marches-publics.info et sur le site de la ville de la garde: http//:www.ville-lagarde.fr — rubriques: Ma Mairie > Marchés publics. Il ne sera pas remis de dossier de consultation papier, ni sur support CD;
c) afin de se rendre compte de l'étendue des travaux à réaliser et de la nature et des contraintes du site, les candidats peuvent procéder à une visite sur site avant de remettre leur offre. Cette visite n'a pas de valeur obligatoire. La visite se tiendra aux dates suivantes: les 30.7.2018 et 6.9.2018 (14:00-16:00). Elle sera effectuée en présence de M. Canna Pascal — conseiller technique du syndicat: +33 0624471982;
d) les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités techniques professionnelles et financières;
e) critères de jugements des offres: l'ensemble des lots seront jugés selon 2 critères:
— la «valeur technique», notée du 55 points, évaluée compte tenu du mémoire technique établi par le candidat. Ce critère est scindé en sous-critères comme indiqué à l'article 12.2 du règlement de consultation.
— le «prix» noté sur 45 points;
f) en application des dispositions de l'article 30 I 7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux Marchés Publics, l'acheteur public se réserve la faculté de passer avec le titulaire un nouveau marché pour des prestations similaires à celles du 1 marché
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠
URL: http://www.ta-toulon.juradm.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr📧
Fax: +33 494427989 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les délais d'introduction des recours sont conformes au dispositions du décret nº 2009-1456 du 27.11.2009 relatif aux procédures de recours applicables aux...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les délais d'introduction des recours sont conformes au dispositions du décret nº 2009-1456 du 27.11.2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
Afficher plus
Source: OJS 2018/S 139-316803 (2018-07-19)