La ville de Cannes a décidé de lancer un marché de travaux de création d'aire de jeux d'enfants pour la parcelle située avenue Sainte-Marguerite à Cannes la Bocca
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-08-06.
L'appel d'offres a été publié le 2018-07-04.
Avis de marché (2018-07-04) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Ville de Cannes
Numéro d'enregistrement national: 21060029200010
Adresse postale: Hôtel de ville de Cannes, place Bernard Cornut Gentille, CS 30140
Commune postale: Cannes Cedex
Code postal: 06406
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: M. le maire ou son représentant, l'Adjoint délégué
Téléphone: +33 497064550📞
Courrier électronique: marches-publics@ville-cannes.fr📧
Fax: +33 497064540 📠
Région: Alpes-Maritimes🏙️
URL: http://www.cannes.com🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-marches06.fr🌏 Communication
URL des documents: https://www.e-marches06.fr🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: Ville de Cannes
Numéro d'enregistrement national: 21060029200010
Adresse postale: 3 rue des Fauvettes
Commune postale: Cannes
Code postal: 06406
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Direction des achats
Téléphone: +33 497064550📞
Courrier électronique: marches-publics@ville-cannes.fr📧
Fax: +33 497064540 📠
Région: Alpes-Maritimes🏙️
URL: http://www.e-marches06.fr🌏 Communication
URL de participation: https://www.e-marches06.fr🌏 Communication (participation)
Nom: Ville de Cannes
Numéro d'enregistrement national: 21060029200010
Adresse postale: 3 rue des Fauvettes
Commune postale: Cannes
Code postal: 06406
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact:
“Direction des Achats — du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00”
Téléphone: +33 497064550📞
Courrier électronique: marches-publics@ville-cannes.fr📧
Fax: +33 497064540 📠
Région: Alpes-Maritimes🏙️
URL: http://www.e-marches06.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de création d'une aire de jeux d'enfants avenue Sainte-Marguerite à Cannes”
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux📦
Brève description:
“La ville de Cannes a décidé de lancer un marché de travaux de création d'aire de jeux d'enfants pour la parcelle située avenue Sainte-Marguerite à Cannes la Bocca”
Brève description
La ville de Cannes a décidé de lancer un marché de travaux de création d'aire de jeux d'enfants pour la parcelle située avenue Sainte-Marguerite à Cannes la Bocca
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux📦
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Avenue Sainte-Marguerite 06150 Cannes la Bocca
Description du marché:
“Travaux de création d'une aire de jeux d'enfants avenue Sainte-Marguerite à Cannes” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 60
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“Délai d'exécution: 60 jours à compter de l'ordre de service dont 30 jours de périodes de préparation”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-08-06
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2018-08-07
10:00 📅
“Procédure adaptée ouverte selon l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 non soumise aux directives européennes. Il est possible de consulter et de...”
Procédure adaptée ouverte selon l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 non soumise aux directives européennes. Il est possible de consulter et de télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises sur le site www.e-marches06.fr. Identifiant maître d'ouvrage: Mairie de Cannes (06). Les prestations seront financées selon les modalités suivantes:
— le règlement des dépenses:par mandat administratif suivi d'un virement,
— taux des intérêts moratoires: égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points. Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement: 40 EUR,
— les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel,
— financement sur fonds propres,
— prix forfaitaires actualisable,
— pas d'avance prévue la ville de Cannes se réserve le droit d'engager une négociation avec les candidats, pouvant porter sur tous les éléments de leur offre. Toutefois, l'acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Les variantes facultatives à l'initiative du candidat sont autorisées dans les limites suivantes: Elles ne pourront porter que sur des spécifications techniques à savoir, de façon exhaustive, la composition des aires de jeux, les types d'agrès, les éléments ludiques en sols amortissant. Ces variantes pourront aboutir à des propositions financières plus intéressantes, mais devront respecter les prescriptions techniques définis au CCTP. Garanties:
— parfait achèvement de 1 an - 5 ans: Pour la résistance mécanique des éléments fixes d'ossature des éléments de jeux et contre le bris dû à des défauts ou vice de fabrication des éléments ludiques fixes.
— 2 ans:
—— contre le bris dû à des défauts ou vice de fabrication sur les composants ludiques mobiles,
—— contre les malfaçons de détériorations des sols amortissant synthétiques.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 boulevard Franck Pilatte, CS 09706
Commune postale: Nice Cedex 4
Code postal: 06359
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 492041313📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr📧
Fax: +33 493557831 📠
URL: http://nice.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 boulevard Franck Pilatte, CS 09706
Commune postale: Nice Cedex 4
Code postal: 06359
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 492041313📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr📧
Fax: +33 493557831 📠
URL: http://nice.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2018/S 128-290773 (2018-07-04)