Travaux de construction quartier de la créativité et de la connaissance (ancien hôpital de Chalucet, cité sanitaire Lazare Carnot, l'îlot Vincent Allègre Toulon) Relance lot 11 Menuiseries intérieures

Conseil général du Var

La présente consultation concerne la relance du lot 11 — menuiseries intérieures dans le cadre des travaux de construction du quartier de la créativité & de la connaissance à Toulon. Le marché initial a été résilié suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise attributaire. Les travaux pourraient commencer vers mars 2019. La durée d'exécution globale des travaux est de 45 mois non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 15 jours par dérogation à l'article 28.1 du CCAG/TX. Le délai d'exécution pour lequel s'engage le titulaire s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au planning prévisionnel. La période de préparation débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à la commencer. L'exécution des travaux débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur, invitant le titulaire du marché à commencer les travaux. Les travaux relatifs à la phase 2 sont à réceptionner au plus tard en juillet 2019.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-01-07. L'appel d'offres a été publié le 2018-12-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-12-17 Avis de marché
2019-03-05 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-12-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de centres administratifs
Numéro de référence: Yp-20181394
Brève description:
La présente consultation concerne la relance du lot 11 — menuiseries intérieures dans le cadre des travaux de construction du quartier de la créativité & de la connaissance à Toulon. Le marché initial a été résilié suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise attributaire. Les travaux pourraient commencer vers mars 2019. La durée d'exécution globale des travaux est de 45 mois non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 15 jours par dérogation à l'article 28.1 du CCAG/TX. Le délai d'exécution pour lequel s'engage le titulaire s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au planning prévisionnel. La période de préparation débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à la commencer. L'exécution des travaux débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur, invitant le titulaire du marché à commencer les travaux. Les travaux relatifs à la phase 2 sont à réceptionner au plus tard en juillet 2019.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de centres administratifs 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de menuiserie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: Direction des bâtiments et équipements publics, 390 avenue des Lices — CS 41303
Code postal: 83000
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://www.var.fr 🌏
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr 📧
URL des documents: http://www.var.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-17 📅
Date limite de soumission: 2019-01-07 📅
Date de publication: 2018-12-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 246-562650
Numéro JO-S: 246
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.var.fr — La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise. Chaque question est notée au maximum sur 20 points (Coefficient question) 1) Structure et organisation de l'entreprise pour l'opération (coefficient 1): organisation des moyens mis en œuvre pour exécuter les travaux à la charge du présent lot. Encadrement, avec mention du personnel d'encadrement présent en permanence sur le chantier; personnel d'exécution, effectif et qualification, CV demandé uniquement pour les personnels d'encadrement; organisation des études d'exécution; modalités de participation à la cellule de synthèse. Question; 2) Planning de chantier (coefficient 1): planning détaillé des sites Vincent Allègre et Lazare-Carnot; description des tâches et personnels associés pour chacune, afin de respecter les délais d'exécution prévisionnels. Le titulaire s'engage à effectuer pour le compte du département, responsable de traitement, les opérations de traitement de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27.4.2016, dit règlement général sur la protection des données, à la loi n
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 807 850 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 807 850 EUR 💰
Durée de l'accord: 45 mois
Description des options:
Modification clause variation des prix si survenance événements qui pourraient altérer en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat.options: TRX, FCS supplémentaires qui deviendraient nécessaires. Possibilité d'ajustement du phasage lié au contentieux en cours. Décision de poursuivre. Calendrier prévisionnel. Tranches optionnelles: SS objet. Prestations similaires: cf art 30-I 7
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Site de l'ancienne caserne Vincent Allègre et site Lazare Carnot rue Rageot de la Touche. 83000 — Toulon

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— lettre de candidature (imprimé DC1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants,
— une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Afficher plus
Situation économique et financière:
— dans le cadre des justificatifs à produire, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 ou équivalent,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Liste travaux: ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Elles devront être signées par le maître d'ouvrage. (Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prendre contact avec les personnes publiques ou privées nommées pour contrôler l'exactitude des références fournies).
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Procédure accélérée:
Cette consultation est lancée selon la procédure d'urgence simple cf à l'art. 67.III du décret d'application n
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-01-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de coût (nom): Prix des prestations apprécié sur la base du prix global et forfaitaire indiqué sur l'acte d'engagement
Critère de coût (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.var.fr 🌏
URL des documents: http://www.var.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.var.fr — La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par l'entreprise. Chaque question est notée au maximum sur 20 points (Coefficient question) 1) Structure et organisation de l'entreprise pour l'opération (coefficient 1): organisation des moyens mis en œuvre pour exécuter les travaux à la charge du présent lot. Encadrement, avec mention du personnel d'encadrement présent en permanence sur le chantier; personnel d'exécution, effectif et qualification, CV demandé uniquement pour les personnels d'encadrement; organisation des études d'exécution; modalités de participation à la cellule de synthèse. Question;
Afficher plus
2) Planning de chantier (coefficient 1): planning détaillé des sites Vincent Allègre et Lazare-Carnot; description des tâches et personnels associés pour chacune, afin de respecter les délais d'exécution prévisionnels. Le titulaire s'engage à effectuer pour le compte du département, responsable de traitement, les opérations de traitement de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27.4.2016, dit règlement général sur la protection des données, à la loi n
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2018/S 246-562650 (2018-12-17)
Avis d'attribution de marché (2019-03-05)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne la relance du Lot 11 — menuiseries intérieures dans le cadre des travaux de construction du quartier de la créativité & de la connaissance à Toulon. Le marché initial a été résilié suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise attributaire. Les travaux pourraient commencer vers mars 2019. La durée d'exécution globale des travaux est de 45 mois non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 15 jours par dérogation à l'article 28.1 du CCAG/TX. Le délai d'exécution pour lequel s'engage le titulaire s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au planning prévisionnel. La période de préparation débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à la commencer. L'exécution des travaux débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur, invitant le titulaire du marché à commencer les travaux. Les travaux relatifs à la phase 2 sont à réceptionner au plus tard en juillet 2019.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 738755.25 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-03-05 📅
Date de publication: 2019-03-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 048-109401
Se réfère à l'avis: 2018/S 246-562650
Numéro JO-S: 48
Informations complémentaires
Date de conclusion du contrat: 28.2.2019. La durée d'exécution globale des travaux est de 45 mois non compris la période de préparation des travaux d'une durée de 15 jours par dérogation à l'article 28.1 du CCAG/TX. Le délai d'exécution pour lequel s'engage le titulaire s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au planning prévisionnel. La période de préparation débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur invitant le titulaire à la commencer. L'exécution des travaux débute à compter d'un ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur, invitant le titulaire du marché à commencer les travaux. Il est précisé que les travaux relatifs à la phase 2 sont à réceptionner au plus tard en juillet 2019. Le montant indiqué est celui de la décomposition du prix global et forfaitaire. Modalités de consultation du contrat sur demande de RDV par l'intermédiaire de la rubrique «Contact» du sitevar.fr
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:
Modification clause variation des prix si survenance événements qui pourraient altérer en cours d'exécution l'équilibre financier du contrat. Options: TRX, FCS supplémentaires qui deviendraient nécessaires. Possibilité d'ajustement du phasage lié au contentieux en cours. Décision de poursuivre. Calendrier prévisionnel. Tranches optionnelles: sans objet. Prestations similaires: cf. art. 30 I 7º dudit décret.
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Site de l'ancienne caserne Vincent Allègre et site Lazare Carnot rue Rageot de la Touche. 83000 Toulon.

Procédure
Procédure accélérée:
Cette consultation est lancée selon la procédure d'urgence simple cf. à l'art. 67.iii du décret d'application nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics et en application des dispositions mentionnées dans la délibération G6 du 26.2.2018 de la commission permanente du Conseil départemental fixant les règles internes déterminant les conditions et modalités de passation des marchés.
Afficher plus

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-02-11 📅
Nom: Guerra
Adresse postale: ZA des Étangs
Commune postale: Saint-Mitre-les-Remparts
Code postal: 13920
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 738755.25 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2019/S 048-109401 (2019-03-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Var
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de bâtiments liés... Construction de bâtiments pour les... Travaux de construction... Travaux de construction de centres administratifs Travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de menuiserie et de charpenterie Travaux de menuiserie