Travaux de construction d'un groupe scolaire et d'un multi accueil collectif chemin de Capeau à Istres

Commune d'Istres

La ville d'Istres est une commune de 43 000 habitants, située dans le département des Bouches du Rhône, bordée par les étangs de Berre et de l'olivier, en limite de la plaine de la Crau, à proximité des plages méditerranéennes, des Alpilles et de la Camargue. Les quartiers ouest de la commune sont en pleine expansion, notamment la Zac de Trigance qui prévoit la construction de 350 logements pour l'année 2018. La répartition des établissements scolaires ne répondant plus a la carte scolaire de la commune, la collectivité a décidé d'ériger 2 établissements
— un groupe scolaire,
— un multi accueil collectif (MAC) pour 40 enfants,
— son parvis et son parking de stationnement.
Le délai global d'exécution des travaux est de 12 mois calendaires maximum avec préparation de chantier incluse (soit 11 mois de travaux et 1 mois de préparation de chantier).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-06-15. L'appel d'offres a été publié le 2018-05-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Applications Thermiques Contemporaines
• CMA
• Couleurs locales
• Espaces Verts du Littoral
• GUERRA
• OTIS SCS
• Provence Froid
• SAM
• SPIE Sud Est
• Sud construction

Qui ?

• Commune d'Istres

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-05-15	Avis de marché
2018-09-18	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-05-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Brève description:

La ville d'Istres est une commune de 43 000 habitants, située dans le département des Bouches du Rhône, bordée par les étangs de Berre et de l'olivier, en limite de la plaine de la Crau, à proximité des plages méditerranéennes, des Alpilles et de la Camargue. Les quartiers ouest de la commune sont en pleine expansion, notamment la Zac de Trigance qui prévoit la construction de 350 logements pour l'année 2018. La répartition des établissements scolaires ne répondant plus a la carte scolaire de la commune, la collectivité a décidé d'ériger 2 établissements — un groupe scolaire, — un multi accueil collectif (MAC) pour 40 enfants, — son parvis et son parking de stationnement. Le délai global d'exécution des travaux est de 12 mois calendaires maximum avec préparation de chantier incluse (soit 11 mois de travaux et 1 mois de préparation de chantier).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Fenêtres 📦
Serrurerie 📦
Installation de cloisons 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Articles et équipements de sport 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Matériel de plomberie et de chauffage 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lits d'enfant 📦
Mobilier scolaire 📦
Mobilier divers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune d'Istres
Adresse postale: 1 esplanade Bernardin Laugier
Code postal: 13808
Commune postale: Istres
Contact
Adresse Internet: http://www.istres.fr 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: +33 413295000 📞
Fax: +33 413295817 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.info/accueil.htm 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info/accueil.htm 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-15 📅
Date limite de soumission: 2018-06-15 📅
Date de publication: 2018-05-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 093-210247
Numéro JO-S: 93
Informations complémentaires
Concernant le lot n

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— un groupe scolaire,

— un multi accueil collectif (MAC) pour 40 enfants,

— son parvis et son parking de stationnement.

Le délai global d'exécution des travaux est de 12 mois calendaires maximum avec préparation de chantier incluse (soit 11 mois de travaux et 1 mois de préparation de chantier).

Intitulé du lot: Fondations gros œuvre — sols durs — faïences — facades
Numéro du lot: 2
Brève description: Fondations gros œuvre — sols durs — faïences — facades.
Valeur estimée hors TVA: 3 065 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Informations complémentaires: Concernant le lot n
Intitulé du lot: Charpente bois — couverture — bardage métallique
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente bois — couverture — bardage métallique.
Valeur estimée hors TVA: 165 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: Étanchéité.
Valeur estimée hors TVA: 370 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium — occultations
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium — occultations.
Valeur estimée hors TVA: 390 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Métallerie — serrurerie
Numéro du lot: 6
Brève description: Métallerie — serrurerie.
Valeur estimée hors TVA: 183 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Cloisons doublage faux plafond
Numéro du lot: 7
Brève description: Cloisons doublage faux plafond.
Valeur estimée hors TVA: 410 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Valeur estimée hors TVA: 505 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Peintures — sols souples
Numéro du lot: 9
Brève description: Peintures — sols souples.
Valeur estimée hors TVA: 271 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Equipements sportifs
Numéro du lot: 10
Brève description: Equipements sportifs.
Valeur estimée hors TVA: 18 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Equipements cuisine
Numéro du lot: 11
Brève description: Equipements cuisine.
Valeur estimée hors TVA: 115 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Électricité courants forts et faibles — SSI
Numéro du lot: 12
Brève description: Électricité courants forts et faibles — SSI.
Valeur estimée hors TVA: 387 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — plomberie Sanitaire
Numéro du lot: 13
Brève description: Chauffage — ventilation — plomberie Sanitaire.
Valeur estimée hors TVA: 595 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 14
Brève description: Ascenseur.
Valeur estimée hors TVA: 20 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 15
Brève description: Espaces verts.
Valeur estimée hors TVA: 110 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Mobilier Mac
Numéro du lot: 16
Brève description: Mobilier Mac.
Valeur estimée hors TVA: 52 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Mobilier groupe scolaire
Numéro du lot: 17
Brève description: Mobilier groupe scolaire.
Valeur estimée hors TVA: 89 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Meubles de change
Numéro du lot: 18
Brève description: Meubles de change.
Valeur estimée hors TVA: 14 000 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 51 du décret n

— renseignements sur le respect que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L 1221-10, L 3243-2 et R 3243-1 du code du travail,

— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le cas échéant le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet de marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature,

— pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution en matière de promotion de l'emploi et de l'insertion concernant des missions de manœuvre (approvisionnement du chantier, nettoyage, peinture etc…) pour les lots n

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-06-18 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21130047000419
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info/accueil.htm 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.info/accueil.htm 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune d'Istres: Hôtel de Ville
Adresse postale: 1 esplanade Bernardin Laugier, CS 97002
Téléphone: +33 413295830 📞
Courrier électronique: commande.publique@istres.fr 📧
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Adresse Internet: https://www.marches-publics.info/accueil.htm 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune d'Istres: Hôtel de Ville M. le maire

Référence
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info/accueil.htm

— La présente consultation est passée selon la procédure formalisée en vertu des dispositions du décret n

Pour tous les lots sauf les lots 16/17/18: une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. La garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché, y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution. Pour tous les lots sauf les lots 10/14/18, les dispositions des articles 110 à 113 du décret n

N-b: le pouvoir adjudicateur pourra octroyer l'avance au-delà de 5 % et ce jusqu'à 30 % sur la base de demande écrite validée et signée par ses soins.

Prix forfaitaires et actualisables. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22, 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Fax: +33 491811387 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé pré-contractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Source: OJS 2018/S 093-210247 (2018-05-15)

Avis d'attribution de marché (2018-09-18)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La ville d'Istres est une commune de 43 000 habitants, située dans le département des Bouches du Rhône, bordée par les étangs de Berre et de l'olivier, en limite de la plaine de la Crau, à proximité des plages méditerranéennes, des Alpilles et de la Camargue. Les quartiers ouest de la commune sont en pleine expansion, notamment la Zac de Trigance qui prévoit la construction de 350 logements pour l'année 2018. La répartition des établissements scolaires ne répondant plus a la carte scolaire de la commune, la collectivité a décidé d'ériger 2 établissements — un groupe scolaire, — un multi-accueil collectif (mac) pour 40 enfants. Son parvis et son parking de stationnement. Le délai global d'exécution des travaux est de 12 mois calendaires maximum avec préparation de chantier incluse (soit 11 mois de travaux et 1 mois de préparation de chantier).

Valeur totale du marché: 7 500 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-09-18 📅
Date de publication: 2018-09-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 182-411358
Se réfère à l'avis: 2018/S 093-210247
Numéro JO-S: 182
Informations complémentaires

Concernant le lot no2, le délai d'exécution courra à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé au candidat dans l'acte d'engagement d'indiquer son délai pour la réalisation des travaux du lot no2

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— un multi-accueil collectif (mac) pour 40 enfants. Son parvis et son parking de stationnement. Le délai global d'exécution des travaux est de 12 mois calendaires maximum avec préparation de chantier incluse (soit 11 mois de travaux et 1 mois de préparation de chantier).

Intitulé du lot: Fondations Gros œuvre - sols Durs - faiences - facades
Brève description: Fondations Gros œuvre - sols Durs - faiences - facades
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Charpente Bois - couverture - bardage Metallique
Brève description: Charpente Bois - couverture - bardage Metallique
Informations complémentaires:

Concernant le lot no3, le délai d'exécution courra à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé au candidat dans l'acte d'engagement d'indiquer son délai pour la réalisation des travaux du lot no3

Intitulé du lot: Menuiseries Exterieures Aluminium - occultations
Brève description: Menuiseries Exterieures Aluminium - occultations
Informations complémentaires:

Concernant le lot no5, le délai d'exécution courra à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé au candidat dans l'acte d'engagement d'indiquer son délai pour la réalisation des travaux du lot no5

Intitulé du lot: Metallerie - serrurerie
Brève description: Metallerie - serrurerie
Informations complémentaires:

Concernant le lot no6, le délai d'exécution courra à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé au candidat dans l'acte d'engagement d'indiquer son délai pour la réalisation des travaux du lot no6

Intitulé du lot: Menuiseries Interieures Bois
Brève description: Menuiseries Interieures Bois
Informations complémentaires:

Concernant le lot no8, le délai d'exécution courra à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé au candidat dans l'acte d'engagement d'indiquer son délai pour la réalisation des travaux du lot no8

Intitulé du lot: Peintures - sols Souples
Brève description: Peintures - sols Souples
Informations complémentaires:

Concernant le lot no9, le délai d'exécution courra à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé au candidat dans l'acte d'engagement d'indiquer son délai pour la réalisation des travaux du lot no9

Intitulé du lot: Equipements Sportifs
Brève description: Equipements Sportifs
Informations complémentaires:

Concernant le lot no10, le délai d'exécution courra à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé au candidat dans l'acte d'engagement d'indiquer son délai pour la réalisation des travaux du lot no10

Intitulé du lot: Equipements Cuisine
Brève description: Equipements Cuisine
Informations complémentaires:

Concernant le lot no11, le délai d'exécution courra à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé au candidat dans l'acte d'engagement d'indiquer son délai pour la réalisation des travaux du lot no11

Intitulé du lot: Electricite Courants Forts Et Faibles - ssi
Brève description: Electricite Courants Forts Et Faibles - ssi
Informations complémentaires:

Concernant le lot no12, le délai d'exécution courra à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé au candidat dans l'acte d'engagement d'indiquer son délai pour la réalisation des travaux du lot no12

Intitulé du lot: Chauffage - ventilation - plomberie Sanitaire
Brève description: Chauffage - ventilation - plomberie Sanitaire
Informations complémentaires:

Concernant le lot no13, le délai d'exécution courra à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé au candidat dans l'acte d'engagement d'indiquer son délai pour la réalisation des travaux du lot no13

Brève description: Ascenseur
Informations complémentaires:

Concernant le lot no14, le délai d'exécution courra à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé au candidat dans l'acte d'engagement d'indiquer son délai pour la réalisation des travaux du lot no14

Intitulé du lot: Espaces Verts
Brève description: Espaces Verts
Informations complémentaires:

Concernant le lot no15, le délai d'exécution courra à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est demandé au candidat dans l'acte d'engagement d'indiquer son délai pour la réalisation des travaux du lot no15

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-07-19 📅
Nom: sud construction
Adresse postale: impasse de Dion Bouton
Commune postale: Salon-de-Provence
Code postal: 13300
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 3 060 478 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-08-28 📅
Nom: Sam
Adresse postale: zi Le Tube
Commune postale: Istres
Code postal: 13800
Valeur totale du marché: 415 435 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-08-27 📅
Nom: Cma
Adresse postale: 23 rue Benjamin Franklin
Commune postale: Pertuis
Code postal: 84120
Pays: Vaucluse 🏙️
Valeur totale du marché: 216 110 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-09-05 📅
Nom: Guerra
Adresse postale: ZA des Étangs
Commune postale: Saint-Mitre-les-Remparts
Code postal: 13920
Valeur totale du marché: 512.12 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-09-06 📅
Nom: Couleurs locales
Adresse postale: ZI du Tubé Retortier, 9 J avenue du Tubé
Valeur totale du marché: 287 574 EUR 💰
Nom: Provence Froid
Adresse postale: ZA La Tranche
Commune postale: Villeneuve
Code postal: 04180
Pays: Alpes-de-Haute-Provence 🏙️
Valeur totale du marché: 182 006 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-08-14 📅
Nom: spie Sud Est
Adresse postale: 1955 Chemin St Bernard Porte 7 — BP 229
Commune postale: Vallauris
Code postal: 06220
Pays: Alpes-Maritimes 🏙️
Valeur totale du marché: 343 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-08-06 📅
Nom: Applications thermiques contemporaines
Adresse postale: 151 avenue des Aygalades
Commune postale: Marseille
Code postal: 13015
Valeur totale du marché: 626 912 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-07-31 📅
Nom: Otis scs
Adresse postale: 141 avenue du Prado
Code postal: 13008
Valeur totale du marché: 20 800 EUR 💰
Nom: Espaces verts du littoral
Adresse postale: quartier Milan Sud — BP 20
Commune postale: Port-de-Bouc
Code postal: 13110
Valeur totale du marché: 108 892 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
2
5
3
6

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 22,24 rue Breteuil
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.

Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.

Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).

Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Source: OJS 2018/S 182-411358 (2018-09-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)