Travaux d'aménagements terrestres sur le littoral de Sainte-Maxime

Commune de Sainte-Maxime

Dans le but d'améliorer la qualité paysagère et architecturale des plages de son littoral, la commune de Sainte-Maxime souhaite réaménager des zones terrestres sur les plages de la Croisette, du centre-ville, de la Nartelle et de la Garonnette. Pour cela, la commune de Sainte-Maxime lance un marché de travaux afin d'aménager son littoral. Il s'agit d'une part de travaux de Voiries réseaux divers (VRD) et d'autre part de travaux d'espaces verts.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-07-30. L'appel d'offres a été publié le 2018-06-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Commune de Sainte-Maxime

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-06-18	Avis de marché
2019-01-09	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement du terrain
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement du terrain 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de revêtements de surface 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Sainte-Maxime
Adresse postale: Boulevard des Mimosas, BP 154
Code postal: 83120
Commune postale: Sainte-Maxime
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-sainte-maxime.fr 🌏
Courrier électronique: commande-publique@ste-maxime.fr 📧
Téléphone: +33 494794270 📞
Fax: +33 494794260 📠
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-18 📅
Date limite de soumission: 2018-07-30 📅
Date de publication: 2018-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 116-263146
Numéro JO-S: 116
Informations complémentaires

Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépassé le délai maximum de 4 mois et 3 semaines. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.la date prévisionnelle de début des prestations est le 3.12.2018.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Voiries réseaux divers (VRD)
Numéro du lot: 1
Brève description:

Les travaux de ce lot consistent à réaliser différents ouvrages d'aménagements terrestres sur les plages de la Croisette, du Centre-Ville et de la Nartelle.

Durée de l'accord: 4 mois
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 2
Brève description:

Les travaux de ce lot consistent à réaliser différents ouvrages d'aménagements d'espaces verts sur les plages de la Croisette, du Centre-Ville et de la Nartelle.

Durée de l'accord: 48 mois
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépassé le délai maximum de 2 ans.l'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.la date prévisionnelle de début des prestations est le 3.12.2018.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Littoral de la commune de Sainte-Maxime.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (Déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document unique de marché européen (DUME).

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier (possibilité de fournir des attestations de travaux identiques ou attestations équivalentes):

— lot 1: FNTP 131, FNTP 2321, FNTP 3431, FNTP 5114,

— lot 2: Qualipaysage P100.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-08-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (analysée selon les sous-critères énoncés à l'article 8.2 du réglement de la consultation)
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire de Sainte-Maxime
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les candidats doivent obligatoirement présenter une offre «Solution de base». Ils peuvent également présenter, conformément à l'article 58 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, une offre une offre comportant des variantes.

Les variantes proposées devront être élaborées en cohérence avec les esquisses architecturales et les plans de masse du dossier de consultation.

Les prestations de chaque lots seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix.

Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement et ce jusqu'à la date limite de réception des offres:

1) sous format papier auprès du service de l'achat public (adresse ci-dessus) après de mande écrite par courrier, télécopie ou courriel ou retrait sur place,

2) sous format électronique à l'adresse suivante: www.marches-securises.fr.

Monnaie: euros.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine, CS 40510
Commune postale: Toulon Cedex 9
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Adresse Internet: http://toulon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Cciral
Adresse postale: Boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe Tribunal administratif Toulon
Adresse Internet: http://www.greffe-tc-toulon.fr/ 🌏
Source: OJS 2018/S 116-263146 (2018-06-18)

Avis d'attribution de marché (2019-01-09)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Dans le but d'améliorer la qualité paysagère et architecturale des plages de son littoral, la Commune de Sainte-Maxime souhaite réaménager des zones terrestres sur les plages de la Croisette, du centre-ville, de la Nartelle et de la Garonnette. Pour cela, la Commune de Sainte-Maxime lance un marché de travaux afin d'aménager son littoral. Il s'agit d'une part de travaux de Voiries réseaux divers (VRD) et d'autre part de travaux d'espaces verts.

Valeur totale du marché: 1 044 120 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: boulevard des Mimosas, BP 154

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-09 📅
Date de publication: 2019-01-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 008-013547
Se réfère à l'avis: 2018/S 116-263146
Numéro JO-S: 8
Informations complémentaires

Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépassé le délai maximum de 4 mois et 3 semaines. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. La date prévisionnelle de début des prestations est le 3.12.2018.

Objet
Champ d'application du marché

Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépassé le délai maximum de 4 mois et 3 semaines. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. La date prévisionnelle de début des prestations est le 3.12.2018.

Brève description:

Les travaux de ce lot consistent à réaliser différents ouvrages d'aménagements d'espaces verts sur les plages de la Croisette, du Centre-Ville et de la Nartelle

Informations complémentaires:

Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépassé le délai maximum de 2 ans. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. La date prévisionnelle de début des prestations est le 3.12.2018.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Littoral de la Commune de Sainte-Maxime.

Littoral de la Commune de Sainte-Maxime

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (analysée selon les sous-critères énoncés à l'article 8.2 du règlement de la consultation)
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-12-21 📅
Nom: Gpt Abel Garcin Terrassement (mandataire)
Numéro d'enregistrement national: 43333264000054
Adresse postale: chemin du Drap Les Barestes, CS 10069
Commune postale: Puget-sur-Argens
Code postal: 83488
Pays: France 🇫🇷
Var 🏙️
Nom: Sogea Cote d'Azur
Numéro d'enregistrement national: 81473279800016
Adresse postale: 26 chemin des Fades
Commune postale: Le Cannet
Code postal: 06110
Valeur totale du marché: 855 989 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-01-07 📅
Nom: SAS CMEVE anciennement SAS Maniebat
Numéro d'enregistrement national: 32293969500043
Adresse postale: lieu-Dit Gara de paille Chemin des Canaux
Commune postale: Bouaillargues
Code postal: 30230
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 188 131 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
3

Référence
Informations complémentaires

Le marché du lot nº 01 est conclu pour un montant total du détail quantitatif estimatif de 855 989,30 EUR (HT).

Le marché du lot nº 02 est conclu pour un montant total du détail quantitatif estimatif de 188 131,50 EUR (HT).

L'Exécution des prestations commencera à réception d'un ordre de service propre à chaque lot. Les contrats sont consultables conformément aux arrêts Tropic CE 16/07/2007 et Tarn-Et-Garonne CE 4.4.2014, après rendez-vous pris par écrit (courrier/télécopieur/mail) auprès du service de la commande publique (c.f Adresse supra).

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Cciral
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe tribunal administratif Toulon
Source: OJS 2019/S 008-013547 (2019-01-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)

Travaux de préparation et de dégagement de chantier (20)

Travaux préparatoires de viabilité (9)

Travaux d'aménagement du terrain (8)