SPL O des Aravis — extension du réseau d'eau potable aux «Granges du Bouchet» sur la commune du Grand-Bornand
O des Aravis
Le présent marché concerne les travaux d'extension du réseau d'eau potable secteur des «Mouilles» sur la commune du Grand-Bornand.
Les travaux consistent en:
— fourniture et pose de 1 030 m de fonte D100 C100,
— réalisation de piquage et attentes pour les branchements particuliers (13 unités),
— construction de chambres de sectionnement à la fois pour la commune de Bernex,
— pose de 2 Pi,
— maintien des réseaux en service,
— réalisation piste d'accès chantier, décapage et remise en état des terrains agricoles,
— reprise des enrobés en tranchée sur voirie communale.
Lieu d'exécution: secteur des «Mouilles et des Granges du Bouchet».
Les travaux vont se dérouler en route barrée sauf riverains sur une partie étroite de la voie communale des «Mouilles» (60 %) et à travers champs en forte pente (40 %).
Les travaux sont prévus de démarrer à partir de mi-juillet.
Le délai de réception des offres était de 2018-06-29. L'appel d'offres a été publié le 2018-06-12.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ouvrages annexes pour canalisations d'eau › Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales
- • Travaux de construction d'égouts › Travaux d'assainissement
- • Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement › Travaux de fouille et de terrassement
- • Tuyauterie › Conduites d'eau potable
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2018-06-12 | Avis de marché |
| 2018-08-02 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2018-06-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de fouille et de terrassement
Numéro de référence: 2018-Lgb-Ext Rsx Aep Granges B
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de fouille et de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Conduites d'eau potable 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Savoie 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: O des Aravis
Adresse postale: 58 route de la Clusaz, BP 12
Code postal: 74450
Commune postale: Saint-Jean-de-Sixt
Contact
Adresse Internet: http://www.odesaravis.com 🌏
Courrier électronique: alexis.moutet@odesaravis.com 📧
Téléphone: +33 450018730 📞
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-12 📅
Date limite de soumission: 2018-06-29 📅
Date de publication: 2018-06-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 112-255806
Numéro JO-S: 112
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Durée de l'accord: 3 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Granges du Bouchet, 74450 — Le Grand-Bornand
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-07-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00
Lieu: Saint-Jean-de-Sixt.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 45
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 80034229700010
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Usine de traitement des eaux usées du Nom
Adresse postale: Département industriel — O des Aravis, 1152 route du bois de l'Envers de Forgeassoud
Pays: Haute-Savoie 🏙️
Adresse Internet: https://www.marches-publics.info 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2018/S 112-255806 (2018-06-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de fouille et de terrassement
Numéro de référence: 2018-Lgb-Ext Rsx Aep Granges B
Brève description:
Le présent marché concerne les travaux d'extension du réseau d'eau potable secteur des «Mouilles» sur la commune du Grand-Bornand.
Les travaux consistent en:
— fourniture et pose de 1 030 m de fonte D100 C100,
— réalisation de piquage et attentes pour les branchements particuliers (13 unités),
— construction de chambres de sectionnement à la fois pour la commune de Bernex,
— pose de 2 Pi,
— maintien des réseaux en service,
— réalisation piste d'accès chantier, décapage et remise en état des terrains agricoles,
— reprise des enrobés en tranchée sur voirie communale.
Lieu d'exécution: secteur des «Mouilles et des Granges du Bouchet».
Les travaux vont se dérouler en route barrée sauf riverains sur une partie étroite de la voie communale des «Mouilles» (60 %) et à travers champs en forte pente (40 %).
Les travaux sont prévus de démarrer à partir de mi-juillet.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de fouille et de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Conduites d'eau potable 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Savoie 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: O des Aravis
Adresse postale: 58 route de la Clusaz, BP 12
Code postal: 74450
Commune postale: Saint-Jean-de-Sixt
Contact
Adresse Internet: http://www.odesaravis.com 🌏
Courrier électronique: alexis.moutet@odesaravis.com 📧
Téléphone: +33 450018730 📞
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-12 📅
Date limite de soumission: 2018-06-29 📅
Date de publication: 2018-06-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 112-255806
Numéro JO-S: 112
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL: https://www.marches-publics.info
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché concerne les travaux d'extension du réseau d'eau potable secteur des «Mouilles» sur la commune du Grand-Bornand.
Les travaux consistent en:
— fourniture et pose de 1 030 m de fonte D100 C100,
— réalisation de piquage et attentes pour les branchements particuliers (13 unités),
— construction de chambres de sectionnement à la fois pour la commune de Bernex,
— pose de 2 Pi,
— maintien des réseaux en service,
— réalisation piste d'accès chantier, décapage et remise en état des terrains agricoles,
— reprise des enrobés en tranchée sur voirie communale.
Lieu d'exécution: secteur des «Mouilles et des Granges du Bouchet».
Les travaux vont se dérouler en route barrée sauf riverains sur une partie étroite de la voie communale des «Mouilles» (60 %) et à travers champs en forte pente (40 %).
Les travaux sont prévus de démarrer à partir de mi-juillet.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Granges du Bouchet, 74450 — Le Grand-Bornand
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),
— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-07-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00
Lieu: Saint-Jean-de-Sixt.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 45
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 80034229700010
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Usine de traitement des eaux usées du Nom
Adresse postale: Département industriel — O des Aravis, 1152 route du bois de l'Envers de Forgeassoud
Pays: Haute-Savoie 🏙️
Adresse Internet: https://www.marches-publics.info 🌏
Référence
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL: https://www.marches-publics.info
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2018/S 112-255806 (2018-06-12)
Avis d'attribution de marché (2018-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale du marché: 239 776 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-08-02 📅
Date de publication: 2018-08-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 149-342879
Se réfère à l'avis: 2018/S 112-255806
Numéro JO-S: 149
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 45
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-08-02 📅
Nom: Lathuille Frères
Adresse postale: Route de Thônes
Commune postale: Saint-Jean-de-Sixt
Code postal: 74450
Pays: France 🇫🇷
Haute-Savoie 🏙️
Adresse Internet: https://www.marches-publics.info 🌏
Valeur totale du marché: 239 776 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Source: OJS 2018/S 149-342879 (2018-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché concerne les travaux d'extension du réseau d'eau potable secteur des «Mouilles» sur la commune du Grand Bornand.
Les travaux consistent en:
— fourniture et pose de 1 030 m de fonte D100 C100,
— réalisation de piquage et attentes pour les branchements particuliers (13 unités),
— construction de chambres de sectionnement à la fois pour la commune de Bernex,
— pose de 2 PI,
— maintien des réseaux en service,
— réalisation piste d'accès chantier, décapage et remise en état des terrains agricoles,
— reprise des enrobés en tranchée sur voirie communale.
Lieu d'exécution: secteur des «Mouilles et des Granges du Bouchet».
Les travaux vont se dérouler en route barrée sauf riverains sur une partie étroite de la voie communale des «Mouilles» (60 %) et à travers champs en forte pente (40 %).
Les travaux sont prévus de démarrer à p
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-08-02 📅
Date de publication: 2018-08-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 149-342879
Se réfère à l'avis: 2018/S 112-255806
Numéro JO-S: 149
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché concerne les travaux d'extension du réseau d'eau potable secteur des «Mouilles» sur la commune du Grand Bornand.
— pose de 2 PI,
Les travaux sont prévus de démarrer à p
Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 45
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-08-02 📅
Nom: Lathuille Frères
Adresse postale: Route de Thônes
Commune postale: Saint-Jean-de-Sixt
Code postal: 74450
Pays: France 🇫🇷
Haute-Savoie 🏙️
Adresse Internet: https://www.marches-publics.info 🌏
Valeur totale du marché: 239 776 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Source: OJS 2018/S 149-342879 (2018-08-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)