Signalisation lumineuse de trafic (SLT) pour la mise en place des priorités aux carrefours de la LBHF à Avignon

Tecelys

Les travaux consistent en la réalisation des infrastructures SLT aux carrefours y compris la mise en œuvre d'un système de priorité bus au carrefour et en embarqué pour la mise en place des lignes LBHF sur Avignon et le Pontet sur 24 km et pour 36 carrefours.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-08-20. L'appel d'offres a été publié le 2018-07-30.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Tecelys

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Vaucluse

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-07-30	Avis de marché
2019-01-07	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-07-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installation de signalisation routière
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de signalisation routière 📦
Code CPV supplémentaire: Installation de signalisation routière 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vaucluse 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Tecelys
Adresse postale: 1300 route de l'Aérodrome — CS 10016
Code postal: 84918
Commune postale: Avignon Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.tecelys-e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: sylvain.zalateu@tecelys.fr 📧
Téléphone: +33 432707332 📞
Fax: +33 490314980 📠
URL des documents: http://www.tecelys-e-marchespublics.com. 🌏
URL pour la participation: http://www.tecelys-e-marchespublics.com. 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-30 📅
Date limite de soumission: 2018-08-20 📅
Date de publication: 2018-08-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 148-339676
Numéro JO-S: 148
Informations complémentaires
Il s'agit d'une procédure négociée, elle se déroule en 2 temps: 1

Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 1 800 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 10 mois
Description des options:

Sens communautaire: l'article 30 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 (marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires)

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de la communauté d'agglomération du Grand Avignon

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Cf. RPC
Liste et brève description des règles et critères: Cf. RPC
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Retenue de garantie art. 122 et suiv. décret 2016-360 du 25.3.2016) pouvant être remplacée par une GAPD.

GAPD pour l'avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les travaux seront financés par la communauté d'agglomération du Grand Avignon (budget, emprunts, subventions) et payé par Tecelys son mandataire. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées par virements dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Tout retard de paiement entraînera l'application d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la BCE augmenté de 8 points (décret nº 2013-269 du 29.3.2013).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Libre mais en cas de groupement conjoint le mandataire devra être solidaire
Conditions d'exécution du contrat: Sans objet

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 12:00
Date d'envoi des invitations: 2018-09-03 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Sylvain Zalateu
Adresse du profil d'acheteur: http://tecelys.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://www.tecelys-e-marchespublics.com. 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Fauchères
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Fax: +33 466362786 📠
Adresse Internet: http://nimes.tribunaladminsitratif.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 148-339676 (2018-07-30)

Avis d'attribution de marché (2019-01-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 691 775 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-07 📅
Date de publication: 2019-01-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 006-010340
Se réfère à l'avis: 2018/S 148-339676
Numéro JO-S: 6
Informations complémentaires

«Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique» Télérecours citoyens «accessible par le site internet www.telerecours.fr».

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom): Prix des prestations
Critère de coût (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-12-03 📅
Nom: Snef
Adresse postale: 135 avenue Pierre Semart
Commune postale: Avignon
Code postal: 84000
Pays: France 🇫🇷
Vaucluse 🏙️
Nom: Lacroix Traffic
Adresse postale: 3425 1re avenue
Commune postale: Carros
Code postal: 06516
Pays: Provence-Alpes-Côte d’Azur 🏙️
Nom: comatis
Adresse postale: Comatis Afficher le nº 8 rue Carnot
Commune postale: Saint-Cyr-l'École
Code postal: 78210
Pays: Yvelines 🏙️
Valeur totale du marché: 1 691 775 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 16 avenue Feuchères
Source: OJS 2019/S 006-010340 (2019-01-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de revêtement divers (>20)

Installation de panneaux de signalisation (12)