Rénovation et extension du Musée Lorrain

Ville de Nancy

Rénovation et extension du Musée Lorrain

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-10-19. L'appel d'offres a été publié le 2018-07-25.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-07-25 Avis de marché
2018-10-05 Informations complémentaires
2018-10-31 Informations complémentaires
2019-02-27 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-07-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'extension de bâtiments
Numéro de référence: Nancy-2018-62
Brève description: Rénovation et extension du Musée Lorrain
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'extension de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de vitrerie 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Serrurerie 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de revêtement divers 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Maçonnerie de pierres 📦
Travaux de drainage et travaux de surface 📦
Travaux de couverture métallique 📦
Ferronnerie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Meurthe-et-Moselle 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Nancy
Adresse postale: Hôtel de Ville, place Stanislas, Case officielle nº 1
Code postal: 54035
Commune postale: Nancy Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.nancy.fr/entreprises/marches-publics-493.html/ 🌏
Courrier électronique: commandepublique@mairie-nancy.fr 📧
Téléphone: +33 354506026 📞
Fax: +33 383853497 📠
URL des documents: https://marchespublics.grand-nancy.org/ 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.grand-nancy.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=7083&orgAcronyme=nancy 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-25 📅
Date limite de soumission: 2018-10-19 📅
Date de publication: 2018-07-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 143-326011
Numéro JO-S: 143
Informations complémentaires
La durée du marché indiquée pour chaque lot est une durée prévisionnelle. Les marchés étant conclus à compter de la date de notification et jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou la levée de la dernière réserve si la réception est assortie de réserves. La présente consultation est soumise aux dispositions des articles 42 1 La consultation est décomposée en 26 lots dont 4 feront l'objet d'une consultation différée. Elle comporte également une tranche ferme et une tranche optionnelle pour les lots 2, 17 et 18. Une variante est autorisée pour le lot nº 2. Pour les autres lots aucune variante n'est autorisée. Des variantes exigées (anciennes PSE ou options) sont prévues pour certains lots et doivent être présentées selon les modalités prévues au règlement de la consultation. Des échantillons sont à fournir pour les lots 4, 5, 8 et 15 dans les conditions prévues au règlement de la consultation. Des certificats de qualification ou équivalent sont demandés et listés en annexe du règlement de la consultation. Le paiement sera effectué selon les dispositions du titre IV de la loi nº 2013-100 du 28.1.2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et le décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Virement administratif. Financement propre et subventions. Budget principal. Prix global et forfaitaire. Prix ferme et actualisable
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 31 576 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Désamiantage — déplombage
Numéro du lot: 1
Brève description: Désamiantage — déplombage
Durée de l'accord: 63 mois
Intitulé du lot: Démolition — terrassements — fondations spéciales — gros-œuvre — étanchéité
Numéro du lot: 2
Brève description: Démolition — terrassements — fondations spéciales — gros-œuvre — étanchéité
Intitulé du lot: Charpente métallique
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente métallique
Intitulé du lot: Façades vitrées — verrières
Numéro du lot: 4
Brève description: Façades vitrées — verrières
Description des options:
La liste des variantes exigées et les modalités de présentation sont présentes dans le dossier de consultation des entreprises
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures — parquets
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries intérieures — parquets
Intitulé du lot: Cloisonnement — isolation — doublage — faux-plafonds
Numéro du lot: 6
Brève description: Cloisonnement — isolation — doublage — faux-plafonds
Intitulé du lot: Faux-plafonds en staff
Numéro du lot: 7
Brève description: Faux-plafonds en staff
Intitulé du lot: Revêtements sols durs — revêtements sols souples
Numéro du lot: 8
Brève description: Revêtements sols durs — revêtements sols souples
Intitulé du lot: Serrurerie — métallerie
Numéro du lot: 9
Brève description: Serrurerie — métallerie
Intitulé du lot: Peinture — revêtements muraux
Numéro du lot: 10
Brève description: Peinture — revêtements muraux
Intitulé du lot: Électricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 11
Brève description: Électricité courants forts et faibles
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — climatisation — plomberie sanitaires
Numéro du lot: 12
Brève description: Chauffage — ventilation — climatisation — plomberie sanitaires
Intitulé du lot: Ascenseurs et monte-charge
Numéro du lot: 13
Brève description: Ascenseurs et monte-charge
Intitulé du lot: Voiries et réseaux divers (VRD)
Numéro du lot: 14
Brève description: Voiries et réseaux divers (VRD)
Intitulé du lot: Aménagements extérieurs paysagés
Numéro du lot: 15
Brève description: Aménagements extérieurs paysagés
Intitulé du lot: Protection des éléments architectoniques
Numéro du lot: 16
Brève description: Protection des éléments architectoniques
Intitulé du lot: Couverture — charpente en restauration
Numéro du lot: 17
Brève description: Couverture — charpente en restauration
Intitulé du lot: Menuiseries bois intérieures et extérieures en restauration
Numéro du lot: 18
Brève description: Menuiseries bois intérieures et extérieures en restauration
Intitulé du lot: Maçonnerie, pierre de taille en restauration
Numéro du lot: 19
Brève description: Maçonnerie, pierre de taille en restauration
Intitulé du lot: Traitement anti-remontées capillaires
Numéro du lot: 20
Brève description: Traitement anti-remontées capillaires
Intitulé du lot: Couverture plomb en restauration
Numéro du lot: 21
Brève description: Couverture plomb en restauration
Intitulé du lot: Ferronnerie en restauration
Numéro du lot: 22
Brève description: Ferronnerie en restauration

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
En application des dispositions de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-10-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 17:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21540395700016
Contact
Point de contact: Service de la commande publique à l'attention de M. Vincent Vallès
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.grand-nancy.org/ 🌏
URL des documents: https://marchespublics.grand-nancy.org/ 🌏

Référence
Informations complémentaires
La durée du marché indiquée pour chaque lot est une durée prévisionnelle.
Les marchés étant conclus à compter de la date de notification et jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou la levée de la dernière réserve si la réception est assortie de réserves.
La présente consultation est soumise aux dispositions des articles 42 1
La consultation est décomposée en 26 lots dont 4 feront l'objet d'une consultation différée. Elle comporte également une tranche ferme et une tranche optionnelle pour les lots 2, 17 et 18.
Une variante est autorisée pour le lot nº 2. Pour les autres lots aucune variante n'est autorisée. Des variantes exigées (anciennes PSE ou options) sont prévues pour certains lots et doivent être présentées selon les modalités prévues au règlement de la consultation.
Afficher plus
Des échantillons sont à fournir pour les lots 4, 5, 8 et 15 dans les conditions prévues au règlement de la consultation.
Des certificats de qualification ou équivalent sont demandés et listés en annexe du règlement de la consultation.
Le paiement sera effectué selon les dispositions du titre IV de la loi nº 2013-100 du 28.1.2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et le décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Afficher plus
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Virement administratif.
Financement propre et subventions.
Budget principal.
Prix global et forfaitaire.
Prix ferme et actualisable

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place de la Carrière, CO nº 20038
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr 📧
Fax: +33 383174350 📠
Adresse Internet: http://nancy.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy
Adresse postale: Préfecture de Meurthe-et-Moselle 1 rue du Préfet Claude Érignac
Code postal: 54038
Téléphone: +33 383342565 📞
Courrier électronique: therese.herry@meurthe-et-moselle.gouv.fr 📧
Fax: +33 383342224 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: TRIBUNAL administratif de Nancy
Source: OJS 2018/S 143-326011 (2018-07-25)
Informations complémentaires (2018-10-05)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Rénovation et extension du Musée Lorrain.
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel de Ville, place Stanislas Case officielle nº 1

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-05 📅
Date limite de soumission: 2018-11-05 📅
Date de publication: 2018-10-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 194-438225
Se réfère à l'avis: 2018/S 143-326011
Numéro JO-S: 194

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service de la commande publique, à l'attention de M. Vincent Vallès
Source: OJS 2018/S 194-438225 (2018-10-05)
Informations complémentaires (2018-10-31)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-31 📅
Date limite de soumission: 2018-11-23 📅
Date de publication: 2018-11-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 212-484066
Numéro JO-S: 212
Source: OJS 2018/S 212-484066 (2018-10-31)
Avis d'attribution de marché (2019-02-27)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Rénovation et extension du musée Lorrain.
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel de Ville, place Stanislas, case officielle nº 1

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-27 📅
Date de publication: 2019-03-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 044-099711
Numéro JO-S: 44

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Désamiantage — déplombage.
Démolition — terrassements — fondations spéciales — gros-œuvre — étanchéité.
Charpente métallique.
Façades vitrées — verrières.
Description des options:
La liste des variantes exigées et les modalités de présentation sont présentes dans le dossier de consultation des entreprises.
Brève description:
Menuiseries intérieures — parquets.
Cloisonnement — isolation — doublage — faux-plafonds.
Faux-plafonds en staff.
Revêtements sols durs — revêtements sols souples.
Serrurerie — métallerie.
Peinture — revêtements muraux.
Électricité courants forts et faibles.
Chauffage — ventilation — climatisation — plomberie sanitaires.
Ascenseurs et monte-charge.
Aménagements extérieurs paysagés.
Protection des éléments architectoniques.
Couverture — charpente en restauration.
Menuiseries bois intérieures et extérieures en restauration.
Maçonnerie, pierre de taille en restauration.
Traitement anti-remontées capillaires.
Couverture plomb en restauration.
Ferronnerie en restauration.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Préfecture de Meurthe-et-Moselle, 1 rue du Préfet Claude Érignac
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Source: OJS 2019/S 044-099711 (2019-02-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Grand Est Lorraine Meurthe-et-Moselle
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Ferronnerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de...