Réhabilitation de 275 logements — Résidence Tony Garnier: 70-72-74 boulevard des États-Unis - 3-5-7-9-11-13 rue des Serpollières — 18-20-22 rue Wakatsuki — 69008 Lyon

Grandlyon habitat

La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 275 logements, en site partiellement occupé, sur la résidence Tony Garnier à Lyon 8.
Il sera attribué un marché à prix global et forfaitaire révisables par lot confié à une entreprise unique ou à un groupement.
Les candidats doivent procéder à une visite obligatoire de site (dates prévues: 4 septembre et 18 septembre 2018). Voir les modalités au règlement de consultation.
Le(s) délai(s) d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé(s).
À titre d'information, le démarrage du chantier est prévu pour: Janvier 2019
Délai global de l'opération: 57 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Si la prestation supplémentaire éventuelle Nº 2 est retenue (lots 4 et 6) le délai global d'exécution, pour tous les lots de la consultation, sera alors de 48 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-10-10. L'appel d'offres a été publié le 2018-08-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-08-13 Avis de marché
2018-09-25 Informations complémentaires
2020-01-23 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-08-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: 18s0028/Rehab.Tony Garnier/Dp
Brève description:
La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 275 logements, en site partiellement occupé, sur la résidence Tony Garnier à Lyon 8 Il sera attribué un marché à prix global et forfaitaire révisables par lot confié à une entreprise unique ou à un groupement. Les candidats doivent procéder à une visite obligatoire de site (dates prévues: 4 septembre et 18 septembre 2018). Voir les modalités au règlement de consultation. Le(s) délai(s) d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé(s). À titre d'information, le démarrage du chantier est prévu pour: Janvier 2019 Délai global de l'opération: 57 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Si la prestation supplémentaire éventuelle Nº 2 est retenue (lots 4 et 6) le délai global d'exécution, pour tous les lots de la consultation, sera alors de 48 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de parachèvement de bâtiment 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: GrandLyon Habitat
Adresse postale: 2 place de Francfort, CS 13754
Code postal: 69444
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏
Courrier électronique: marchesglh@grandlyonhabitat.fr 📧
Téléphone: +33 472746800 📞
URL des documents: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-08-13 📅
Date limite de soumission: 2018-10-10 📅
Date de publication: 2018-08-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 156-357639
Numéro JO-S: 156
Informations complémentaires
Prestation supplémentaire éventuelle 1 — Éclairage extérieur / Ajout de mât

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 275 logements, en site partiellement occupé, sur la résidence Tony Garnier à Lyon 8
Il sera attribué un marché à prix global et forfaitaire révisables par lot confié à une entreprise unique ou à un groupement.
Les candidats doivent procéder à une visite obligatoire de site (dates prévues: 4 septembre et 18 septembre 2018). Voir les modalités au règlement de consultation.
Le(s) délai(s) d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé(s).
À titre d'information, le démarrage du chantier est prévu pour: Janvier 2019
Délai global de l'opération: 57 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Si la prestation supplémentaire éventuelle Nº 2 est retenue (lots 4 et 6) le délai global d'exécution, pour tous les lots de la consultation, sera alors de 48 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service.
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 7
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 7
Intitulé du lot: Désamiantage / Dépomblage
Numéro du lot: 1
Brève description: Désamiantage-Déplombage
Durée de l'accord: 57 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Subventions 27 %, Emprunts 14 % et Fonds propres 59 %
Intitulé du lot: Gros œuvre / Déconstruction / Vrd
Numéro du lot: 2
Brève description: Gros œuvre — Déconstruction-Vrd
Informations complémentaires: Prestation supplémentaire éventuelle 1 — Éclairage extérieur / Ajout de mât
Intitulé du lot: Façades
Numéro du lot: 3
Brève description:
Façades
Le marché du lot 03, et uniquement ce lot-là, comporte une (1) tranche ferme et six (6) tranches optionnelles:
— tranche ferme: Réhabilitation de 275 logements — Tony Garnier
— tranche optionnelle Nº 1: façade pignon 9 rue de Serpollières
— tranche optionnelle Nº 2: façade pignon 13 rue de Serpollières
— tranche optionnelle Nº 3: façade pignon 3 rue de Serpollières
— tranche optionnelle Nº 4: façade pignon 7 rue de Serpollières
— tranche optionnelle Nº 5: façade pignon 18 rue de Wakatsuki
— tranche optionnelle Nº 6: façade pignon 22 rue de Wakatsuki
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures Aluminium / Occultations
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium — Occultations.
Informations complémentaires: Prestation supplémentaire éventuelle 2 — Déménagement
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures Acier / Serrurerie
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries extérieures acier-Serrurerie
Intitulé du lot: Travaux d'équipements et de finitions (Logements / Parties Communes / Caves)
Numéro du lot: 6
Brève description:
Travaux d'équipements et des finitions (Logements-Parties Communes-Caves)
Corps d'état du lot: Menuiseries Intérieures Bois, Cloisons, Doublage, Plâtrerie, Sols Souples, Chape, Carrelage, Faïences, Peinture, Vmc, Chauffage, Plomberie, électricité et Nettoyage
Informations complémentaires:
Prestation supplémentaire éventuelle 3 — Gestion des mouvements / Logements temporaires
Prestation supplémentaire éventuelle 4 — Embellissement des salons
Variante autorisée à la Pse 2: système de fermeture sécurisée des chambres
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 7
Brève description: Ascenseurs

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Chaque candidat, ou membre du groupement en cas de candidature groupée, produira les justificatifs suivants, en langue française:
a) Une lettre de candidature (imprimé Dc1 ou similaire)
Attention: le Dc1 a changé (nouvelles attestations sur l'honneur) et nous vous demandons de bien utiliser ce nouveau Dc1 (fourni au dossier de consultation)
Avec une déclaration sur l'honneur (intégré dans le Dc1) par laquelle le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l'honneur:
— n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance Nº 2015-899 du 23.7.2015 de l'ordonnance Nº 2015-899 du 23.7.2015
— être en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
b) Le Dc2: Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
En cas de de groupement avec un mandataire désigné, chaque membre du groupement doit fournir un pouvoir en original pour être représenté par ce mandataire.
Situation économique et financière:
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de fournir cette déclaration, il apportera la preuve de ses capacités financières par tout autre document jugé équivalent.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Chiffre d'affaires minimum moyen sur les 3 dernières années:
Lot 1: désamiantage / Déplombage — 250 000,00 EUR (HT)
Lot 2: gros œuvre / Déconstruction / Vrd - 1 000 000,00 EUR (HT)
Lot 3: façades — 3 000 000,00 EUR HT
Lot 4: menuiseries extérieures aluminium / Occultatins — 1 200 000,00 EUR (HT)
Lot 5: menuiseries extérieures acier / Serrurerie — 1 000 000,00 EUR (HT)
Lot 6: travaux d'équipements et de finitions (Lgts/Parties com. / Caves) — 5 000 000,00 EUR (HT)
Lot 7: ascenseurs — 500 000
Capacité technique et professionnelle:
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Une liste des principaux travaux en rapport avec l'objet du marché, par corps d'état de chaque lot, exécutés au cours des cinq (5) dernières années, indiquant le montant, la nature, la date, le destinataire public ou privé et le lieu d'exécution des travaux.
Afficher plus
Les certificats de qualification professionnelle
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
La classification requise est la suivante:
Eff2 (soit un effectif moyen annuel minimum de 6 personnes) pour les lots 01-05-07
Eff3 (soit un effectif moyen annuel minimum de 21 personnes) pour les lots 02-03-04
Eff4 (soit un effectif moyen annuel minimum de 51 personnes) pour le lot 06
Les certificats de qualification professionnelle sont les suivants:
Qualifications
Lot 1: désamiantage / Déplombage - Sur références
Lot 2: gros œuvre / Déconstruction / Vrd - Sur références
Lot 3: façades - 2121-7132
Lot 4: menuiseries extérieures aluminium / Occultations - 3522
Lot 5: menuiseries extérieures acier / Serrurerie - 3532-4411
Lot 6: travaux d'équipements Et De Finitions (Lgts / Parties com. / Caves)
4131-4311-5111-5311-5431-5221-5242 et sur références pour les travaux de sols souples, carrelage et peinture en réhabilitation — Qualifélec E2 Cf2 T2, Qualigaz et Rge pour plomberie, chauffage, Vmc et électricité
Lot 07 — Ascenseurs — Sur références
Pour les travaux en présence d'amiante:
Concernant le lot 1: L'attestation de formation des salariés intervenant dans le cadre de la sous-section 3.
Ou tout autre document justifiant d'une démarche soit de formation soit de certification ainsi que les délais d'obtention, fournir les justificatifs d'inscription à des organisme agréés, planning, personnel concerné.
Pour les travaux en présence de plomb:
Attestation de formation du personnel intervenant dans le cadre du risque au plomb.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-10-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix
Critère de coût (pondération): 60
Critère de coût (nom): La valeur technique sous pondérée comme suit: voir renseignements complémentaires
Critère de coût (pondération): 40
50
Critère de coût (nom): La qualité des produits proposés
Critère de coût (pondération): 10

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 39989834500018
Contact
URL des documents: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Grand Lyon Habitat
Adresse postale: Le dossier de consultation papier peut être commandé au plus tard 48, heures avant la date limite de réponse, auprès de Chaumeil par mail -plan69@imprimeriechaumeil.fr- ou par télécopie: 04.78.62.99.52. Les frais d'envoi sont à la charge des candidats., Le dossier pourra aussi être retiré à leur adresse: Chaumeil — 13 rue Emile Descorps — PA Atlantique (après demande par fax ou mail)
Commune postale: Villeurbanne
Code postal: 69100
Pays: Rhône 🏙️
Nom du pouvoir adjudicateur: Les offres peuvent faire l'objet d'un dépôt électronique dans les conditions du règlement de la consultation via le site www.grandlyonhabitat.fr - rubrique «espace pro-fournisseur»
Adresse postale: Grand Lyon Habitat, Accueil Standard (RDC) de 9:00 à 12:00, et de 13:30 à 16:30., 2 place de Francfort — CS 13754

Référence
Informations complémentaires
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL: http://www.grandlyonhabitat.fr
Sous pondération valeur technique:
Lot 1
Qualité organisationnelle: 30 %
Intervention en site partiellement occupé: 55 %
Approche technique particulière: 15 %
Lot 2
Qualité organisationnelle: 50 %
Intervention en site partiellement occupé: 35 %
Lots 3-4-5
Qualité organisationnelle: 20 %
Intervention en site partiellement occupé: 40 %
Approche technique particulière: 40 %
Lot 6
Qualité organisationnelle: 35 %
Approche technique particulière: 30 %
Lot 7
Qualité organisationnelle: 40 %
Approche technique particulière: 20 %
La durée du marché annoncée de 57 mois sera réduite à 48 mois (pour tous les lots) si la Prestations Supplémentaires Éventuelles (PSE) Nº 2 pour les lots 2 et 4 est retenue.
Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les concurrents devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à effectuer par le biais de la plateforme dématérialisée via notre profil d'acheteur depuis URL: www.marches-publics.info:
Afficher plus
Interlocuteur technique: Mme A. Ruaud
Interlocuteur administratif: Mme P. Dimet

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2018/S 156-357639 (2018-08-13)
Informations complémentaires (2018-09-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 275 logements, en site partiellement occupé, sur la résidence Tony Garnier à Lyon 8 Il sera attribué un marché à prix global et forfaitaire révisables par lot confié à une entreprise unique ou à un groupement. Les candidats doivent procéder à une visite obligatoire de site (dates prévues: 4 septembre et 18.9.2018). Voir les modalités au règlement de consultation. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. À titre d'information, le démarrage du chantier est prévu pour: janvier 2019. Délai global de l'opération: 57 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Si la prestation supplémentaire éventuelle nº 2 est retenue (lots 04 et 06) le délai global d'exécution, pour tous les lots de la consultation, sera alors de 48 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-09-25 📅
Date de publication: 2018-09-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 187-421781
Se réfère à l'avis: 2018/S 156-357639
Numéro JO-S: 187

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les candidats doivent procéder à une visite obligatoire de site (dates prévues: 4 septembre et 18.9.2018). Voir les modalités au règlement de consultation.
Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé.
À titre d'information, le démarrage du chantier est prévu pour: janvier 2019.
Si la prestation supplémentaire éventuelle nº 2 est retenue (lots 04 et 06) le délai global d'exécution, pour tous les lots de la consultation, sera alors de 48 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service.
Source: OJS 2018/S 187-421781 (2018-09-25)
Avis d'attribution de marché (2020-01-23)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 275 logements, en site partiellement occupé, sur la résidence Tony Garnier à Lyon 8 Il sera attribué un marché à prix global et forfaitaire révisables par lot confié à une entreprise unique ou à un groupement. Les candidats doivent procéder à une visite obligatoire de site (dates prévues: 4 septembre et 18.9.2018). Voir les modalités au règlement de consultation. Le(s) délai(s) d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé(s). À titre d'information, le démarrage du chantier est prévu pour: Janvier 2019. Délai global de l'opération: 57 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Si la prestation supplémentaire éventuelle nº 2 est retenue (lots 04 et 06) le délai global d'exécution, pour tous les lots de la consultation, sera alors de 48 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 18 000 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-01-23 📅
Date de publication: 2020-01-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 018-038525
Numéro JO-S: 18
Informations complémentaires
Prestation supplémentaire éventuelle 1 — éclairage extérieur/ajout de mât.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: À titre d'information, le démarrage du chantier est prévu pour: Janvier 2019.
Intitulé du lot: Désamiantage/dépomblage
Brève description: Désamiantage-déplombage.
Intitulé du lot: Gros œuvre/déconstruction/VRD
Brève description: Gros œuvre-déconstruction-VRD.
Informations complémentaires: Prestation supplémentaire éventuelle 1 — éclairage extérieur/ajout de mât.
Brève description:
Façades.
Le marché du lot 03, et uniquement ce lot-là, comporte 1 tranche ferme et 6 tranches optionnelles:
— tranche ferme: réhabilitation de 275 logements — Tony Garnier,
— tranche optionnelle nº 1: façade pignon, 9 rue de Serpollières,
— tranche optionnelle nº 2: façade pignon, 13 rue de Serpollières,
— tranche optionnelle nº 3: façade pignon, 3 rue de Serpollières,
— tranche optionnelle nº 4: façade pignon, 7 rue de Serpollières,
— tranche optionnelle nº 5: façade pignon, 18 rue de Wakatsuki,
— tranche optionnelle nº 6: façade pignon, 22 rue de Wakatsuki.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium/occultations
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium-occultations.
Informations complémentaires: Prestation supplémentaire éventuelle 2 — déménagement.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures acier/serrurerie
Brève description: Menuiseries extérieures acier-serrurerie.
Intitulé du lot: Travaux d'équipements et de finitions (logements/parties communes/caves)
Brève description:
Travaux d'équipements et des finitions (logements-parties communes-caves).
Corps d'état du lot: menuiseries intérieures bois, cloisons, doublage, plâtrerie, sols souples, chape, carrelage, faïences, peinture, VMC, chauffage, plomberie, électricité et nettoyage.
Informations complémentaires:
— prestation supplémentaire éventuelle 1 — éclairage extérieur/ajout de mât,
— prestation supplémentaire éventuelle 2 — déménagement,
— prestation supplémentaire éventuelle 3 — gestion des mouvements/logements temporaires,
— prestation supplémentaire éventuelle 4 — embellissement des salons.
Variante autorisée à la PSE 2: système de fermeture sécurisée des chambres.
Brève description: Ascenseurs.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-12-30 📅
Nom: Reppelin
Adresse postale: 53 rue Ampère
Commune postale: Chassieu
Code postal: 69680
Pays: France 🇫🇷
Rhône 🏙️
Adresse Internet: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏
Valeur totale du marché: 4608580.52 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2020/S 018-038525 (2020-01-23)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de construction spécialisés divers