Les travaux de réseaux portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier,
— création d'un réseau d'eaux usées,
— création d'un réseau d'eaux pluviales,
— travaux divers les travaux de voierie portent sur:
—— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier,
—— terrassements,
—— fourniture et mise en œuvre d'enrobés,
—— travaux divers.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-09-06.
L'appel d'offres a été publié le 2018-08-17.
Avis de marché (2018-08-17) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Arlysère Agglomération
Numéro d'enregistrement national: 20006899700010
Adresse postale: L'Arpège, 2 avenue des Chasseurs Alpins
Commune postale: Albertville Cedex
Code postal: 73207
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 479104848📞
Courrier électronique: contact@arlysere.fr📧
Fax: +33 479100181 📠
Région: Savoie🏙️
URL: http://www.coral.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info🌏 Communication
URL des documents: http://www.marches-publics.info🌏
URL de participation: http://www.marches-publics.info🌏 Communication (participation)
Nom: Communauté d'agglomération Arlysère: Service accueil
Adresse postale: 2 avenue des Chasseurs Alpins, l'Arpège
Commune postale: Albertville
Code postal: 73207
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 479104848📞
Courrier électronique: contact@arlysere.fr📧
Fax: +33 479100181 📠
Région: Savoie🏙️
URL: http://www.marches-publics.info🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Mise en séparatif des réseaux d'assainissement — commune d'Ugine — sur 3 secteurs
2018-Caa-039”
Produits/services: Travaux de creusement de tranchées📦
Brève description:
“Les travaux de réseaux portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux...”
Brève description
Les travaux de réseaux portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier,
— création d'un réseau d'eaux usées,
— création d'un réseau d'eaux pluviales,
— travaux divers les travaux de voierie portent sur:
—— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier,
—— terrassements,
—— fourniture et mise en œuvre d'enrobés,
—— travaux divers.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 985 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: A01rue du centenaireréseaux
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de creusement de tranchées📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux routiers📦
Produits/services supplémentaires: Enrobés routiers📦
Lieu d'exécution: Savoie🏙️
Description du marché:
“A01rue du centenaireréseaux les travaux de réseaux portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et...”
Description du marché
A01rue du centenaireréseaux les travaux de réseaux portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier,
— création d'un réseau d'eaux usées,
— création d'un réseau d'eaux pluviales,
— travaux divers.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 4
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: A02rue du centenairevoierie
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“A02rue du centenairevoierie les travaux de voierie portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et...”
Description du marché
A02rue du centenairevoierie les travaux de voierie portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier,
— terrassements,
— fourniture et mise en œuvre d'enrobés,
— travaux divers.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: B01rue du Mont-Charvinréseaux
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“B01rue du Mont-Charvinréseaux les travaux de réseaux portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et...”
Description du marché
B01rue du Mont-Charvinréseaux les travaux de réseaux portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier,
— création d'un réseau d'eaux usées,
— création d'un réseau d'eaux pluviales,
— travaux divers.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: B02rue du Mont-Charvinvoierie
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché:
“B02rue du Mont-Charvinvoierie les travaux de voierie portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et...”
Description du marché
B02rue du Mont-Charvinvoierie les travaux de voierie portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier,
— terrassements,
— fourniture et mise en œuvre d'enrobés,
— travaux divers.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: C01rue des sablonsréseaux
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché:
“C01rue des sablonsréseaux les travaux de réseaux portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et...”
Description du marché
C01rue des sablonsréseaux les travaux de réseaux portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier,
— création d'un réseau d'eaux usées,
— création d'un réseau d'eaux pluviales,
— travaux divers.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: C02rue des sablonsvoierie
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché:
“C02rue des sablonsvoierie les travaux de voierie portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et...”
Description du marché
C02rue des sablonsvoierie les travaux de voierie portent sur:
— la réalisation de travaux préparatoires: installation de chantier, signalisation et balisage, implantation et panneaux de chantier,
— terrassements,
— fourniture et mise en œuvre d'enrobés,
— travaux divers.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante:...”
Liste et brève description des conditions
— formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),
— preuve de l'inscription sur le registre professionnel ou le registre du commerce pertinent de l'État membre dans lequel il est établi: extrait K, extrait K-bis, extrait D1, ou tout moyen équivalent.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Afficher plus Conditions de participation
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement par le budget régie assainissement M49 de Arlysère Agglomération Les paiements seront effectués par virement administratif dans le délai...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Financement par le budget régie assainissement M49 de Arlysère Agglomération Les paiements seront effectués par virement administratif dans le délai réglementaire de 30 jours à compter de la présentation des demandes de paiement, selon l'application du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-09-06
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info” Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠
URL: http://grenoble.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2018/S 159-365606 (2018-08-17)