Marché de travaux en conception réalisation pour la construction de l'ordre de 100 logements sur la ZAC Saint-Sauveur à Lille dont 67 en tranche ferme et 33 en tranche optionnelle
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux en conception réalisation pour la construction de l'ordre de 100 logements sur la ZAC Saint-Sauveur à Lille dont 67 en tranche ferme et 33...”
Titre
Marché de travaux en conception réalisation pour la construction de l'ordre de 100 logements sur la ZAC Saint-Sauveur à Lille dont 67 en tranche ferme et 33 en tranche optionnelle
Sicf - 2018_00119
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture📦
Lieu d'exécution: Nord🏙️
Description du marché: Conformément au règlement de la consultation.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre maximum: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“— capacité professionnelles (références et qualifications appropriées à l'objet du marché),
— capacités techniques (moyens humains appropriés et...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
— capacité professionnelles (références et qualifications appropriées à l'objet du marché),
— capacités techniques (moyens humains appropriés et proportionnés à l'objet du marché),
— pertinence de la note détaillant la répartition des missions au sein du groupement afin de permettre d'examiner les moyens humains et les références par rapport aux missions confiées à chacun des membres du groupement,
— qualité de la présentation relative à l'habitat participatif.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Tranche ferme: 67 logements bénéficiant d'un financement aidé (phases 1, 2 et 3).
Tranche optionnelle 1: études d'avant projet et dépôt des demandes...”
Description des options
Tranche ferme: 67 logements bénéficiant d'un financement aidé (phases 1, 2 et 3).
Tranche optionnelle 1: études d'avant projet et dépôt des demandes d'autorisations administratives pour 33 logements en loyer libre (phase 1).
Tranche optionnelle 2: études de Projet, réalisation et parfait achèvement pour pour 33 logements en loyer libre (phases 2 et 3).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le marché sera conclu avec un groupement constitué d'une équipe pluridisciplinaire regroupant au minimum les structures juridiques suivantes, et dont le...”
Conditions d'exécution du contrat
Le marché sera conclu avec un groupement constitué d'une équipe pluridisciplinaire regroupant au minimum les structures juridiques suivantes, et dont le mandataire sera une entreprise générale:
— une ou plusieurs entreprises présentant ensemble des compétences Bâtiment Tout Corps d'Etat (TCE),
— 2 architectes opérateurs économiques distincts (inscrits à l'ordre des architectes ou à une institution équivalente).
En outre, le groupement ainsi composé devra obligatoirement justifier, dès le stade candidature, des compétences suivantes (cotraitance ou sous-traitance):
— conduite de projet et pilotage d'un groupement de conception réalisation,
— habitat participatif,
— qualité environnementale et développement durable,
— acoustique,
— ingénierie structure,
— ingénierie «fluides»,
— mise en œuvre de la maquette numérique,
— conduite de travaux.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-09-25
16:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 12
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL: http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nancy
Adresse postale: Cité Judiciaire, rue du Général Fabvier
Commune postale: Nancy
Code postal: 54035
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383908500📞
Courrier électronique: tgi-nancy@justice.fr📧
Fax: +33 383274984 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Cf. le greffe du tribunal à l'adresse ci-dessus
Source: OJS 2018/S 153-350190 (2018-08-08)
Informations complémentaires (2018-08-17) Informations juridiques, économiques, financières et techniques Base juridique
Description
Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: ICF Nord Est SA HLM
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2018/S 153-350190
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2)
Emplacement du texte à modifier: Description
Vider l'ancienne valeur
Nouvelle valeur
Texte:
“Ajouter: le chiffre d'affaires minimal doit être au moins égal à 2 fois le montant estimé du marché soit 25 500 000,00 EUR HT pour le groupement.”
Source: OJS 2018/S 159-363939 (2018-08-17)
Avis d'attribution de marché (2020-12-15) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux en conception réalisation pour la construction de l'ordre de 100 logements sur la ZAC Saint Sauveur à Lille dont 67 en tranche ferme et 33...”
Titre
Marché de travaux en conception réalisation pour la construction de l'ordre de 100 logements sur la ZAC Saint Sauveur à Lille dont 67 en tranche ferme et 33 en tranche optionnelle
Sicf - 2018_00119
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché”
Critère de coût (pondération): 1
Informations sur les options
Description des options:
“— tranche ferme: 67 logements bénéficiant d'un financement aidé (phases 1,2 et 3);
— tranche optionnelle 1: études d'avant projet et dépôt des demandes...”
Description des options
— tranche ferme: 67 logements bénéficiant d'un financement aidé (phases 1,2 et 3);
— tranche optionnelle 1: études d'avant projet et dépôt des demandes d'autorisations administratives pour 33 logements en loyer libre (phase 1);
— tranche optionnelle 2: études de projet, réalisation et parfait achèvement pour pour 33 logements en loyer libre (phases 2 et 3).
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 153-350190
Attribution du marché
1️⃣ Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
Informations complémentaires Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Cf. le greffe du tribunal à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2020/S 247-609962 (2020-12-15)