La période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (GPA). La durée globale d'exécution est de 1 mois de préparation + 8 mois de travaux (+12 mois de garantie de parfait achèvement) à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation. La période de préparation démarrera à la date spécifiée dans l'ordre de service nº 1 de démarrage de la période de préparation. Le délai d'exécution des travaux démarrera à la date de notification de l'ordre de service nº 2 de démarrage de l'exécution des travaux. Pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr mode de transmission des candidatures et offres: remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté. Critères de jugement des offres (cf. détails au RC): le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants:
1) prix de l'offre la note maximum est de 20 points;
2) valeur technique de l'offre chaque sous-critère sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet.:
— sous-critère 1: moyens humains dont encadrement et compétences spécifiquement affectés au chantier (noté sur 2 points),
— sous critère 2: moyens matériels spécifiquement affectés au chantier (noté sur 3 points),
— sous-critère 3: hygiène et sécurité noté sur 3 points,
— sous-critère 4: méthodologie (noté sur 12 points), décomposé comme suit:
—— sous-critère 4.1: installation du chantier et mise en place de l'aire de stockage (noté sur 2 points),
—— sous-critère 4.2: méthodologie de mise en place de l'atelier de criblage (noté sur 2 points),
—— sous-critère 4.3: méthode de tri de terres (noté sur 3 points),
—— sous-critère 4.4: méthode d'évacuation des terres et filière d'évacuation envisagée (noté sur 3 points),
—— sous-critère 4.5: proposition d'optimisation ou de valorisation des matériaux (noté sur 2 points).
Le total des points relatif à la valeur technique constituera la valeur technique (VT) du candidat, le maximum pouvant être de 20 points. Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite du site. L'offre d'un candidat n'ayant pas procédé à la visite obligatoire sera déclarée irrégulière et rejetée.
Les visites seront organisées de manière collective aux dates et heures suivantes:
— lundi 19.11.2018 à 10:00,
— lundi 26.11.2018 à 10:00.
Pour procéder à une visite, les candidats doivent contacter de préférence par mail le responsable technique de l'opération M. Damien Tromeur ou son secrétariat: Mme Nadine d'Aura collaboratrice chef de projet courriel:
ndaura@marseille.fr — Téléphone - 04 91 55 18 36. Présentation de variantes (détails à l'article 4-2-2du RC): les candidats sont libres de proposer ou non des variantes, selon les conditions et limites posées ci-après. Ces propositions peuvent présenter un gain technique et/ou financier substantiel eu égard à l'objet et au montant du marché, par exemple. Les candidats pourront présenter une (ou des) variante (s) en lien avec les procédés de tri des déblais et des filières d'évacuation de ces déblais. Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base) mais ils peuvent également présenter une (ou plusieurs) proposition(s) supplémentaire(s) dérogeant au dossier de consultation.