EHPAD de Briançon 05100

Office Public de l'Habitat 05

Réalisation d'une structure d'accueil, pour personnes âgées dépendantes, de type EHPAD comprenant 92 unités d'habitation et différents locaux communautaires et techniques dans un bâtiment collectif à Briançon 05100.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-11-06. L'appel d'offres a été publié le 2018-09-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Office Public de l'Habitat 05

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Hautes-Alpes

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-09-27	Avis de marché
2019-09-19	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-09-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de logements-foyers
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de logements-foyers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de fouille et de terrassement 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Carrelages 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Serrurerie 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux d'isolation thermique 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Équipement de cuisine industrielle 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hautes-Alpes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Office public de l'habitat 05
Adresse postale: 23 boulevard Georges Pompidou, CS 86004
Code postal: 05003
Commune postale: Gap Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.oph05.fr 🌏
Courrier électronique: nyzquierdo@oph05.fr 📧
Téléphone: +33 492402727 📞
Fax: +33 492533187 📠
URL des documents: http://www.marchesonline.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-09-27 📅
Date limite de soumission: 2018-11-06 📅
Date de publication: 2018-10-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 189-426087
Numéro JO-S: 189
Informations complémentaires

Marché de travaux sur appel d'offres restreint, passé en application de l'ordonnance 2015-899 du 23.07.2015 et du décret 2016-360 du 25.03.2016. Justificatifs à produire (cf. article 17 du décret 2005-1742) — Lettre de candidature (DC1) — Déclaration du candidat (DC2) — Certificat(s) de capacité éventuel(s) et liste détaillée de références du candidat. Les dossiers de candidature seront entièrement rédigés en langue française, ainsi que les documents joints. Nota: le(s) candidat(s) auquel(s) il est envisagé d'attribuer le(s) marché(s) devra(ont) produire dans un délai de 10 jours, à compter de la demande formulée par l'OPH 05, les attestations et certificats prévus aux articles 48 et 51 du décret 2016-360; Règlement de consultation. Il peut être retiré gratuitement auprès de la direction technique de l'OPH 05, sur simple demande ou téléchargé sur la plateforme: www.marchesonline.com Date limite de réception des candidatures. Elles doivent être déposées avant le 6 .11.2018, à 11:00, contre récépissé ou arrivées par courrier le même jour à 11:00 à l'adresse suivante: office public de l'Habitat des Hautes-Alpes, 23 boulevard Georges Pompidou — CS 86004, 05003 GAP Cedex. Les candidatures sur support papier devront être remises sous enveloppe portant la mention: candidature opération: «EHPAD» — 05100 Briancon. Entreprise:...................................................... Lot(s) n Critères de sélection des candidats seront pris en compte les références ainsi que les moyens en personnel et matériel des candidats. Au titre des références fournies, la qualité des prestations constatées au cours des marchés antérieurs passés avec l'OPH 05 sera prise en compte; Critères d'attribution. Il sera appliqué les pondérations suivantes: — prix des prestations: 80 %, — conformité au cahier des charges (respect du descriptif et du délai d'exécution): 20 %. Tous renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de: cabinet d'architecture Frédéric Nicolas, 171 avenue Eugène Baudouin — 84400 APT Tel.: +33 490741609 / Fax: +33 490040325/ Courriel: contact@frnicolas.fr

Informations complémentaires

Marché de travaux sur appel d'offres restreint, passé en application de l'ordonnance 2015-899 du 23.07.2015 et du décret 2016-360 du 25.03.2016.

Justificatifs à produire (cf. article 17 du décret 2005-1742) — Lettre de candidature (DC1) — Déclaration du candidat (DC2) — Certificat(s) de capacité éventuel(s) et liste détaillée de références du candidat. Les dossiers de candidature seront entièrement rédigés en langue française, ainsi que les documents joints. Nota: le(s) candidat(s) auquel(s) il est envisagé d'attribuer le(s) marché(s) devra(ont) produire dans un délai de 10 jours, à compter de la demande formulée par l'OPH 05, les attestations et certificats prévus aux articles 48 et 51 du décret 2016-360;

Règlement de consultation. Il peut être retiré gratuitement auprès de la direction technique de l'OPH 05, sur simple demande ou téléchargé sur la plateforme: www.marchesonline.com

Date limite de réception des candidatures. Elles doivent être déposées avant le 6 .11.2018, à 11:00, contre récépissé ou arrivées par courrier le même jour à 11:00 à l'adresse suivante: office public de l'Habitat des Hautes-Alpes, 23 boulevard Georges Pompidou — CS 86004, 05003 GAP Cedex. Les candidatures sur support papier devront être remises sous enveloppe portant la mention: candidature opération: «EHPAD» — 05100 Briancon. Entreprise:...................................................... Lot(s) n

Critères de sélection des candidats seront pris en compte les références ainsi que les moyens en personnel et matériel des candidats. Au titre des références fournies, la qualité des prestations constatées au cours des marchés antérieurs passés avec l'OPH 05 sera prise en compte;

Critères d'attribution. Il sera appliqué les pondérations suivantes:

— prix des prestations: 80 %,

— conformité au cahier des charges (respect du descriptif et du délai d'exécution): 20 %.

Tous renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de: cabinet d'architecture Frédéric Nicolas, 171 avenue Eugène Baudouin — 84400 APT Tel.: +33 490741609 / Fax: +33 490040325/ Courriel: contact@frnicolas.fr

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: «Néant».
Intitulé du lot: Terrassement, VRD
Numéro du lot: 01
Brève description: Terrassement, VRD.
Durée de l'accord: 28 mois
Description des options:

Les éventuelles options devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les options réclamées. Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des options ou de les supprimer à la passation des marchés.

Intitulé du lot: Gros œuvre, maçonnerie
Numéro du lot: 02
Brève description: Gros œuvre, maçonnerie.
Intitulé du lot: Charpente, couverture, bardage
Numéro du lot: 03
Brève description: Charpente, couverture, bardage.
Description des options:

Les éventuelles options devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les options réclamées. Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des options ou de les supprimer à la passation des marchés.

Intitulé du lot: Cloisons, doublages
Numéro du lot: 04
Brève description: Cloisons, doublages.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures, mobilier, signalétique
Numéro du lot: 05
Brève description: Menuiseries intérieures, mobilier, signalétique.
Intitulé du lot: Plomberie, sanitaire
Numéro du lot: 06
Brève description: Plomberie, sanitaire.
Intitulé du lot: Electricité, courants faibles
Numéro du lot: 07
Brève description: Electricité, courants faibles.
Intitulé du lot: Chauffage, eau chaude gaz, ventilation, désenfumage
Numéro du lot: 08
Brève description: Chauffage, eau chaude gaz, ventilation, désenfumage.
Intitulé du lot: Carrelages, faïences
Numéro du lot: 09
Brève description: Carrelages, faïences.
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 10
Brève description: Sols souples.
Intitulé du lot: Serrurerie, portes de garages
Numéro du lot: 11
Brève description: Serrurerie, portes de garages.
Intitulé du lot: Peintures
Numéro du lot: 13
Brève description: Peintures.
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 15
Brève description: Espaces verts.
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 16
Brève description: Ascenseurs.
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 25
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Isolation et peintures extérieures
Numéro du lot: 30
Brève description: Isolation et peintures extérieures.
Intitulé du lot: Faux-plafonds
Numéro du lot: 33
Brève description: Faux-plafonds.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium mixtes bois/alu
Numéro du lot: 35
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium mixtes bois/alu.
Intitulé du lot: Équipement de cuisine
Numéro du lot: 45
Brève description: Équipement de cuisine.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Briançon

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Epic
Contact
URL des documents: http://www.marchesonline.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Marché de travaux sur appel d'offres restreint, passé en application de l'ordonnance 2015-899 du 23.07.2015 et du décret 2016-360 du 25.03.2016.

Justificatifs à produire (cf. article 17 du décret 2005-1742) — Lettre de candidature (DC1) — Déclaration du candidat (DC2) — Certificat(s) de capacité éventuel(s) et liste détaillée de références du candidat. Les dossiers de candidature seront entièrement rédigés en langue française, ainsi que les documents joints. Nota: le(s) candidat(s) auquel(s) il est envisagé d'attribuer le(s) marché(s) devra(ont) produire dans un délai de 10 jours, à compter de la demande formulée par l'OPH 05, les attestations et certificats prévus aux articles 48 et 51 du décret 2016-360;

Règlement de consultation. Il peut être retiré gratuitement auprès de la direction technique de l'OPH 05, sur simple demande ou téléchargé sur la plateforme: www.marchesonline.com

Date limite de réception des candidatures. Elles doivent être déposées avant le 6 .11.2018, à 11:00, contre récépissé ou arrivées par courrier le même jour à 11:00 à l'adresse suivante: office public de l'Habitat des Hautes-Alpes, 23 boulevard Georges Pompidou — CS 86004, 05003 GAP Cedex. Les candidatures sur support papier devront être remises sous enveloppe portant la mention: candidature opération: «EHPAD» — 05100 Briancon. Entreprise:...................................................... Lot(s) n

Critères de sélection des candidats seront pris en compte les références ainsi que les moyens en personnel et matériel des candidats. Au titre des références fournies, la qualité des prestations constatées au cours des marchés antérieurs passés avec l'OPH 05 sera prise en compte;

Critères d'attribution. Il sera appliqué les pondérations suivantes:

— prix des prestations: 80 %,

— conformité au cahier des charges (respect du descriptif et du délai d'exécution): 20 %.

Tous renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de: cabinet d'architecture Frédéric Nicolas, 171 avenue Eugène Baudouin — 84400 APT Tel.: +33 490741609 / Fax: +33 490040325/ Courriel: contact@frnicolas.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://marseille.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 189-426087 (2018-09-27)

Avis d'attribution de marché (2019-09-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 7953998.44 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-19 📅
Date de publication: 2019-09-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 184-446986
Se réfère à l'avis: 2018/S 189-426087
Numéro JO-S: 184
Informations complémentaires

Le groupement d'opérateurs économiques Allamanno SAS est constitué de 5 entreprises (Allamanno, Boulot, Acaf Gap, Pic Frères et Atelier Vernucci) dont le mandataire est l'entreprise Allamanno SAS. 6 lots ont été attribués à ce groupement: (lots 1 et 2 à l'entreprise Allamanno SAS, lot 3 à l'entreprise Boulot SARL, lot 16 à l'entreprise Acaf Gap SAS, lot 25 à l'entreprise Pic Frères SARL et le lot 35 à l'Atelier Vernucci) pour un montant total de 3 412 123,42 EUR HT.

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:

Les éventuelles options devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les options réclamées. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des options ou de les supprimer à la passation des marchés.

Intitulé du lot: Électricité, courants faibles
Brève description: Électricité, courants faibles.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Briançon.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Conformité au cahier des charges
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-08-20 📅
Nom: Groupement Allamano SAS
Adresse postale: ZA Les Sablonnières, BP 9
Commune postale: L'Argentière-la-Bessée
Code postal: 05120
Pays: France 🇫🇷
Hautes-Alpes 🏙️
Nom: Allamanno SAS
Valeur totale du marché: 3412123.42 EUR 💰
Nom: Groupement Allamanno SAS
Boulot SARL
Adresse postale: Le Vernet
Commune postale: L'Argentière la Bessée
Nom: Groupement ALLAMANNO SAS
Acaf Gap SAS
Adresse postale: Bâtiment Aurora-Micropolis Belle Oreille
Commune postale: Gap
Code postal: 05000
Nom: Pic Frères SARL
Adresse postale: 4 rue des Arts — ZA Clos Jouffrey
Commune postale: Saint-Chaffrey
Code postal: 05330
Nom: Atelier Vernucci
Adresse postale: Avenue Blaise Pascal, ZI Saint-Joseph
Commune postale: Manosque
Code postal: 04100
Pays: Alpes-de-Haute-Provence 🏙️
Nom: SG2PP
Adresse postale: 13 route de Saint-Jean
Valeur totale du marché: 290035.16 EUR 💰
Nom: Menuiserie de la Tour SAS
Adresse postale: 210 rue de Boutefeux, ZA de la Tour
Commune postale: Villar-Saint-Pancrace
Code postal: 05100
Valeur totale du marché: 742 000 EUR 💰
Nom: Therma GED SARL
Adresse postale: 16 & 18 chemin de Patac
Valeur totale du marché: 384502.62 EUR 💰
Nom: Alp Médelec SARL
Adresse postale: 16 rue des Compagnons, ZA Les Fauvins II
Valeur totale du marché: 699538.5 EUR 💰
573044.28 EUR 💰
Nom: Cavéglia Marchetto SARL
Adresse postale: 91 bis avenue d'Embrun
Valeur totale du marché: 286266.31 EUR 💰
Nom: Scpa sarl
Adresse postale: 32 rue Montolieu
Commune postale: Marseille
Code postal: 13002
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 252 226 EUR 💰
Nom: Métallerie Chevalier SARL
Adresse postale: ZA Les Iscles
Commune postale: La Roche-des-Arnauds
Code postal: 05400
Valeur totale du marché: 410 000 EUR 💰
Nom: Maddalon Peinture SASU
Adresse postale: 7 rue des Pins le Puymaure A
Valeur totale du marché: 164737.26 EUR 💰
Nom: Jardiver-Technic EURL
Adresse postale: ZA La Tranche
Commune postale: Villeneuve
Code postal: 04180
Valeur totale du marché: 128412.5 EUR 💰
Nom: Baille Lionel
Adresse postale: Le Pied de Chanchore
Commune postale: Saint-Sauveur
Code postal: 05200
Valeur totale du marché: 275929.5 EUR 💰
Nom: SG2PP SARL
Valeur totale du marché: 185292.89 EUR 💰
Nom: BMH Services SARL
Adresse postale: ZA Pont de la Lame
Commune postale: Puy-Saint-André
Valeur totale du marché: 149 890 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
5
2
3
1
Source: OJS 2019/S 184-446986 (2019-09-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)