Collège Les Gondoliers à la Roche-sur-Yon — restructuration et modernisation complète hors demi-pension et logements de fonction

Conseil général de la Vendée

Le marché a pour objet la restructuration et modernisation complète hors demi-pension et logements de fonction du collège Les Gondoliers à la Roche-sur-Yon. Les prestations relèvent de la catégorie 1 au sens du code du travail, ce conformément à la loi nº 93-1418 du 31.12.1993. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 30 mois pour l'ensemble des corps d'État (non comprise une période de préparation de 30 jours à compter de la notification de l'ordre de service en prescrivant le démarrage) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. L'opération est scindée en 4 phases techniques distinctes propres à l'exécution du chantier:
— phase 1: extension bâtiment externat,
— phase 2: réhabilitation et extension du bâtiment Segpa et création du local poubelles,
— phase 3: réhabilitation du bâtiment externat et création de la galerie de liaison 1 bis,
— phase 4: démolition des anciens ateliers Segpa et aménagements des abords.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-07-13. L'appel d'offres a été publié le 2018-06-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Augereau Carrelages Sarl
• cajev scop sa
• Calandreau SARL
• Colas Centre Ouest
• Corbe Climatique
• Demcoh SARL
• Entreprise vendeenne de peinture et de ravalement
• Genia Sarl
• Groupement Vendée Fluides Energies/Bli
• Guigne SARL
• Le Froid Vendéen SAS
• Limouzin Maçonnerie SAS
• MCPA
• OTIS
• Posseme SAS
• Secom'Alu
• Téopolitub
• VINET Holding

Qui ?

• Conseil général de la Vendée

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Pays de la Loire › Vendée

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-06-07	Avis de marché
2018-07-11	Informations complémentaires
2018-11-21	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-06-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'écoles secondaires
Numéro de référence: 18s0063mj
Brève description:

Le marché a pour objet la restructuration et modernisation complète hors demi-pension et logements de fonction du collège Les Gondoliers à la Roche-sur-Yon. Les prestations relèvent de la catégorie 1 au sens du code du travail, ce conformément à la loi nº 93-1418 du 31.12.1993. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 30 mois pour l'ensemble des corps d'État (non comprise une période de préparation de 30 jours à compter de la notification de l'ordre de service en prescrivant le démarrage) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. L'opération est scindée en 4 phases techniques distinctes propres à l'exécution du chantier: — phase 1: extension bâtiment externat, — phase 2: réhabilitation et extension du bâtiment Segpa et création du local poubelles, — phase 3: réhabilitation du bâtiment externat et création de la galerie de liaison 1 bis, — phase 4: démolition des anciens ateliers Segpa et aménagements des abords.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'écoles secondaires 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de désamiantage 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres 📦
Travaux de menuiserie 📦
Installation de cloisons 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Carrelages 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de peinture 📦
Installations de chauffage 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Mobilier de laboratoire 📦
Installation de cuisines équipées 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vendée 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Vendée
Adresse postale: 40 rue du Maréchal Foch
Code postal: 85923
Commune postale: La Roche-sur-Yon
Contact
Adresse Internet: http://www.vendee.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@vendee.fr 📧
Téléphone: +33 228858384 📞
URL des documents: http://marchespublics.vendee.fr 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.vendee.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-07 📅
Date limite de soumission: 2018-07-13 📅
Date de publication: 2018-06-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 109-247454
Numéro JO-S: 109
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.vendee.fr — L'acheteur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au Dossier de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. Les candidats pourront consulter ou télécharger le dossier de consultation des entreprises en se connectant sur le profil d'acheteur du Département. La remise des offres par voie papier ou sur support physique électronique n'est pas autorisée.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— phase 1: extension bâtiment externat,

— phase 2: réhabilitation et extension du bâtiment Segpa et création du local poubelles,

— phase 3: réhabilitation du bâtiment externat et création de la galerie de liaison 1 bis,

— phase 4: démolition des anciens ateliers Segpa et aménagements des abords.

Intitulé du lot: Terrassement — VRD
Numéro du lot: 1
Brève description: Terrassements, voiries et réseaux divers.
Durée de l'accord: 30 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: cette opération reçoit une subvention européenne Feder
Intitulé du lot: Démolition, désamiantage
Numéro du lot: 2
Brève description: Démolition, désamiantage.
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 3
Brève description: Gros œuvre.
Intitulé du lot: Charpente métallique
Numéro du lot: 4
Brève description: Charpente métallique.
Intitulé du lot: Bardage métallique
Numéro du lot: 5
Brève description: Bardage métallique.
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 6
Brève description: Étanchéité.
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 7
Brève description: Serrurerie.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 9
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Intitulé du lot: Cloisons sèches
Numéro du lot: 10
Brève description: Cloisons sèches.
Intitulé du lot: Faux plafonds
Numéro du lot: 11
Brève description: Faux plafonds.
Intitulé du lot: Carrelage — faïence
Numéro du lot: 12
Brève description: Carrelage — faïence.
Intitulé du lot: Revêtements de sols souples
Numéro du lot: 13
Brève description: Revêtements de sols souples.
Intitulé du lot: Peintures — revêtements muraux
Numéro du lot: 14
Brève description: Peintures — revêtements muraux.
Intitulé du lot: Chauffage — traitement d'air
Numéro du lot: 15
Brève description: Chauffage — traitement d'air.
Intitulé du lot: Plomberie sanitaires
Numéro du lot: 16
Brève description: Plomberie sanitaires.
Intitulé du lot: Électricité — courants forts et faibles
Numéro du lot: 17
Brève description: Électricité — courants forts et faibles.
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 18
Brève description: Ascenseurs.
Intitulé du lot: Mobilier de laboratoire
Numéro du lot: 19
Brève description: Mobilier de laboratoire.
Intitulé du lot: Équipements de cuisine
Numéro du lot: 20
Brève description: Équipements de cuisine.
Intitulé du lot: Aménagements paysagers
Numéro du lot: 21
Brève description: Aménagements paysagers.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 9 rue Champlain 85000 — La Roche-sur-Yon

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— une adresse mail valide afin que le Département puisse informer les candidats du rejet de leur offre ou candidature ou du fait que leur offre a été retenue l'entreprise candidate au lot 2 devra justifier d'un certificat «amiante» délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation(Cofrac). Cette consultation est conforme au dispositif d'expérimentation MPS (Marchés publics simplifiés) et permet aux entreprises de candidater sur la base de leur numéro SIRET. Le mode de transmission des éléments de candidature et d'offre est dématérialisé. La réponse électronique est indispensable mais aucune signature électronique n'est exigée. Voir les détails dans le Règlement de consultation.

Situation économique et financière:

— pour les entreprises de création récente, le chiffre d'affaires peut être remplacé par la production de tout document permettant de justifier la capacité financière du candidat (chiffre d'affaires partiel, montant de références en cours, déclaration appropriée de banques notamment),

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— pour chaque lot, au moins 3 références significatives par rapport au projet technique et par rapport au montant de travaux du lot, au cours des 5 dernières années ou des conducteurs de travaux, des chefs d'équipe, et des ouvriers (nombre par lots définis au Règlement de consultation).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Niveau minimal d'expérience: au moins 3 références pertinentes et suffisantes, pour chaque lot, sur des travaux exécutés dans le cadre d'opérations de complexité ou d'importance similaire au cours des 5 dernières années ou niveau minimal de capacité technique:

— pour le lot 1 : 1 conducteur de travaux, 1 chef d'équipe et 6 ouvriers,

— pour les lots 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 19 et 20: 1 conducteur de travaux, 1 chef d'équipe et 5 ouvriers,

— pour le lot 3 : 2 conducteurs de travaux, 3 chefs d'équipe et 15 ouvriers,

— pour les lots 4 et 5 : 1 conducteur de travaux, 2 chefs d'équipe, et 10 ouvriers,

— pour les lots 10, 12, 14 et 21 : 1 conducteur de travaux, 1 chef d'équipe et 8 ouvriers,

— pour les lots 15 et 17 : 1 conducteur de travaux, 2 chefs d'équipe, et 8 ouvriers,

— pour le lot 18 : 1 conducteur de travaux et 3 ouvriers.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le Conseil départemental de la Vendée, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique pour tous les lots sauf les lots 4, 7, 18, 19 et 20. L'entreprise qui se verra attribuer le marché devra réaliser une action d'insertion qui permettra l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-07-16 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Organisation du chantier et moyens humains
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22850001300658
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.vendee.fr 🌏
URL des documents: http://marchespublics.vendee.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Vendée: direction des services techniques et de l'éducation — service conduite d'opération — Marie-Noëlle Racape
Téléphone: +33 228858091 📞
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Pays: Vendée 🏙️
Adresse Internet: http://marchespublics.vendee.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Fax: +33 240994658 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Médiation des entreprises: Direccte Pays de la Loire
Adresse postale: Tour Bretagne, place Bretagne
Code postal: 44047
Téléphone: +33 253467964 📞
Courrier électronique: aude.raverdy@direccte.gouv.fr 📧
Adresse Internet: http://www.mediateur-des-entreprises.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 109-247454 (2018-06-07)

Informations complémentaires (2018-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché a pour objet la restructuration et modernisation complète hors demi-pension et logements de fonction du Collège Les Gondoliers à la Roche-sur-Yon. Les prestations relèvent de la catégorie 1 au sens du code du travail, ce conformément à la loi nº 93-1418 du 31.12.1993. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 30 mois pour l'ensemble des Corps d'État (non comprise une période de préparation de 30 jours à compter de la notification de l'ordre de service en prescrivant le démarrage) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. L'opération est scindée en 4 phases techniques distinctes propres à l'exécution du chantier: — phase 1: extension bâtiment externat, — phase 2: réhabilitation et extension du bâtiment SEGPA et création du local poubelles, — phase 3: réhabilitation du bâtiment externat et création de la galerie de liaison 1 bis, — phase 4: démolition des anciens ateliers SEGPA et aménagements des abords.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-11 📅
Date limite de soumission: 2018-07-18 📅
Date de publication: 2018-07-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 133-302145
Se réfère à l'avis: 2018/S 109-247454
Numéro JO-S: 133

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché a pour objet la restructuration et modernisation complète hors demi-pension et logements de fonction du Collège Les Gondoliers à la Roche-sur-Yon.

Les prestations relèvent de la catégorie 1 au sens du code du travail, ce conformément à la loi nº 93-1418 du 31.12.1993. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 30 mois pour l'ensemble des Corps d'État (non comprise une période de préparation de 30 jours à compter de la notification de l'ordre de service en prescrivant le démarrage) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. L'opération est scindée en 4 phases techniques distinctes propres à l'exécution du chantier:

— phase 2: réhabilitation et extension du bâtiment SEGPA et création du local poubelles,

— phase 4: démolition des anciens ateliers SEGPA et aménagements des abords.

Source: OJS 2018/S 133-302145 (2018-07-11)

Avis d'attribution de marché (2018-11-21)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché a pour objet la restructuration et modernisation complète hors demi-pension et logements de fonction du collège Les Gondoliers à la Roche-sur-Yon. Les prestations relèvent de la catégorie 1 au sens du code du travail, ce conformément à la loi nº 93-1418 du 31.12.1993. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 30 mois pour l'ensemble des corps d'État (non comprise une période de préparation de 30 jours à compter de la notification de l'ordre de service en prescrivant le démarrage) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. L'opération est scindée en 4 phases techniques distinctes propres à l'exécution du chantier: — phase 1: extension bâtiment externat, — phase 2: réhabilitation et extension du bâtiment Segpa et création du local poubelles, — phase 3: réhabilitation du bâtiment externat et création de la galerie.

Valeur totale du marché: 7 694 250 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil Général de la Vendée

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-11-21 📅
Date de publication: 2018-11-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 227-518714
Numéro JO-S: 227
Informations complémentaires

Lot nº 7 déclaré infructueux et ayant fait l'objet d'une relance en marché négocié. Les marchés publics peuvent être consultés à l'adresse suivante: département de la Vendée — service marchés — 40 rue Maréchal Foch — 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9. Merci de prendre préalablement rendez-vous en appelant au +33 2858384.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: — phase 3: réhabilitation du bâtiment externat et création de la galerie.
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Cette opération reçoit une subvention européenne Feder
Brève description: Serrurerie
Intitulé du lot: Chauffage traitement d'air
Brève description: Chauffage traitement d'air.
Intitulé du lot: Electricité — courants forts et faibles
Brève description:

Electricité — courants forts et faibles.

Ascenseurs

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 9 rue Champlain, 85000 La Roche-sur-Yon.

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-11-07 📅
Nom: Colas Centre Ouest
Adresse postale: 21 boulevard Joseph Cugnot, CS 80039
Commune postale: La Roche-sur-Yon
Code postal: 85000
Pays: France 🇫🇷
Vendée 🏙️
Valeur totale du marché: 458088.03 EUR 💰
Nom: Demcoh Sarl
Adresse postale: 13 rue Pierre Lemonnier
Commune postale: Bonchamp-les-Laval
Code postal: 53960
Pays: Mayenne 🏙️
Valeur totale du marché: 265075.75 EUR 💰
Nom: Limouzin Maçonnerie SAS
Adresse postale: route de Cholet — BP 213
Commune postale: Montaigu
Code postal: 85600
Valeur totale du marché: 1720422.31 EUR 💰
Nom: Téopolitub
Adresse postale: ZI du Landreau
Commune postale: Villedieu-la-Blouère
Code postal: 49450
Pays: Maine-et-Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 460 666 EUR 💰
621638.60 EUR 💰
331819.30 EUR 💰
Nom: Secom'Alu
Adresse postale: BP 7 ZA Nord — 6 rue du Pont Rouge
Commune postale: Les Achards
Code postal: 85150
Valeur totale du marché: 1200917.33 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-11-08 📅
Nom: Mcpa
Adresse postale: ZA Espace Océane — route de St-Gilles-Croix-de-Vie
Commune postale: Aizenay
Code postal: 85190
Valeur totale du marché: 425273.10 EUR 💰
Nom: Guigne Sarl
Adresse postale: ZI de la Bégaudière — 120 route de l'Aiguillon
Commune postale: Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Code postal: 85800
Valeur totale du marché: 380891.93 EUR 💰
Nom: Vinet Holding
Adresse postale: 5 rue des Artisans — ZA des Touches
Commune postale: Saint-Hilaire-de-Loulay
Valeur totale du marché: 128576.47 EUR 💰
Nom: Augereau Carrelages Sarl
Adresse postale: 102 rue de La Chevalleraye, BP 34
Commune postale: Saint-André-Goule-d'Oie
Code postal: 85250
Valeur totale du marché: 204293.92 EUR 💰
Nom: Calandreau Sarl
Adresse postale: 9 rue de Grange — parc Polaris
Commune postale: Chantonnay
Code postal: 85110
Valeur totale du marché: 198751.60 EUR 💰
Nom: Entreprise Vendéenne de peinture et de ravalement
Adresse postale: ZA de l'Eraudière — 23 rue Eric Tabarly
Commune postale: Dompierre-sur-Yon
Code postal: 85170
Valeur totale du marché: 159272.88 EUR 💰
Nom: Genia Sarl
Adresse postale: 3 ZA La Colonne 1
Commune postale: Les Brouzils
Code postal: 85260
Valeur totale du marché: 626278.23 EUR 💰
Nom: Corbe Climatique
Adresse postale: ZA la Voltière Sud — rue des Forgerons
Commune postale: La Garnache
Code postal: 85710
Valeur totale du marché: 139939.67 EUR 💰
Nom: Groupement Vendée Fluides Energies/Bli
Adresse postale: parc d'activité de l'Eraudière
Valeur totale du marché: 544 000 EUR 💰
Nom: Otis
Adresse postale: ZI Chef de Baie — 72 rue de Québec
Commune postale: La Rochelle
Code postal: 17000
Pays: Charente-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 1706.15 EUR 💰
Nom: Posseme SAS
Adresse postale: ZA des Boussards — la Chapelle Gaceline
Commune postale: La Gacilly
Code postal: 56200
Pays: Morbihan 🏙️
Valeur totale du marché: 51626.45 EUR 💰
Nom: Le Froid Vendéen SAS
Adresse postale: parc d'activités La Landette
Commune postale: Venansault
Valeur totale du marché: 24773.75 EUR 💰
Nom: Cajev Scop SA
Adresse postale: Acti-Sud Belle Place — 10 impasse Watt
Valeur totale du marché: 38252.75 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
1
4
7
Source: OJS 2018/S 227-518714 (2018-11-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche (9)

Travaux de construction de bâtiments scolaires (8)