Cœur de Métropole — travaux d'aménagement du quartier Vieux-Marché

Métropole Rouen-Normandie

Le périmètre Cœur de Métropole est découpé en 3 secteurs géographiques découpés comme suit:
— secteur 1: Vieux-Marché,
— secteur 2: Quartier des Musées,
— secteur 3: Seine-Cathédrale.
Le présent avis concerne le marché propre au secteur Vieux-Marché.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-02-20. L'appel d'offres a été publié le 2018-01-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Métropole Rouen-Normandie

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Haute-Normandie › Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-01-16	Avis de marché
2018-07-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-01-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'excavation sur sites archéologiques
Numéro de référence: 2018-EPMD-amenagmtquartVM
Brève description:

Le périmètre Cœur de Métropole est découpé en 3 secteurs géographiques découpés comme suit: — secteur 1: Vieux-Marché, — secteur 2: Quartier des Musées, — secteur 3: Seine-Cathédrale. Le présent avis concerne le marché propre au secteur Vieux-Marché.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'excavation sur sites archéologiques 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'excavation sur sites archéologiques 📦
Travaux de creusement de tranchées 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-Maritime 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole Rouen-Normandie
Adresse postale: Établissement public territorial, service des marchés Le 108, 108 allée François Mitterrand, BP 1180
Code postal: 76176
Commune postale: Rouen Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.metropole-rouen-normandie.fr 🌏
Courrier électronique: demat.marches@metropole-rouen-normandie.fr 📧
Téléphone: +33 232764422 📞
Fax: +33 232764429 📠
URL des documents: https://www.mpe76.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.mpe76.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-16 📅
Date limite de soumission: 2018-02-20 📅
Date de publication: 2018-01-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 012-022304
Numéro JO-S: 12
Informations complémentaires

Le délai d'exécution du marché est de 21 mois. Durée du marché: le marché débute à compter de la notification du contrat jusqu'au parfait achèvement des travaux.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le périmètre Cœur de Métropole est découpé en 3 secteurs géographiques découpés comme suit:

— secteur 1: Vieux-Marché,

— secteur 2: Quartier des Musées,

— secteur 3: Seine-Cathédrale.

Le présent avis concerne le marché propre au secteur Vieux-Marché.

Intitulé du lot: VRD — génie civil — mobilier urbain — pavage
Numéro du lot: 1
Brève description:

VRD — génie civil — mobilier urbain — pavage: secteur place du Vieux-Marché — rues Rollon, Guillaume le Conquérant, Écuyère — rue Jeanne d'Arc, place Foch, place Martin Luther-King, rue Saint-Éloi — rue du général Giraud — rue du Vieux Palais, place Henry 4: travaux préparatoires, terrassements, revêtements, ouvrages particuliers (modification trémies parking du Vieux-Marché, murets et emmarchements), mobilier urbain de voirie, réseaux divers dont génie civil éclairage, et signalisation horizontale et verticale.

Valeur estimée hors TVA: 6 050 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 21 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: feder
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution du marché est de 21 mois. Durée du marché: le marché débute à compter de la notification du contrat jusqu'au parfait achèvement des travaux.

Intitulé du lot: Assainissement (EU, EP) et AEP
Numéro du lot: 2
Brève description:

Assainissement (EU/EP) et AEP hors ouvrages de récupération des eaux pluviales à la charge du lot 1 (réalisés en lien avec les bordures et le réglage de la voirie).

Valeur estimée hors TVA: 1 450 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Plantations — serrurerie — arrosage
Numéro du lot: 3
Brève description: Plantations, serrurerie et arrosage.
Valeur estimée hors TVA: 760 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rouen.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Garanties et capacités techniques et financières.

Capacités professionnelles.

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (inclus dans le DC1),

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (inclus dans le DC1),

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (inclus dans le DC1).

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (inclus dans le DC2).

Capacité technique et professionnelle:

Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant du marché, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) sur des chantiers avec des prestations de complexité similaire.

Le candidat devra produire les certificats de qualifications professionnelles suivants (ou équivalent):

— lot 1: selon la nomenclature de la fédération nationale des travaux publics:

—— 344 asphalte coulé,

—— 3451 pavés et dalles en pierre naturelle,

— lot 2: selon la nomenclature de la fédération nationale des travaux publics:

—— 5118 construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression en site urbanisé,

—— 5142 construction de réseaux gravitaires en site urbanisé,

— lot 3: selon la nomenclature «Qualipaysage»:

—— P 120: travaux d'espaces verts complexes,

—— P 110: travaux d'espaces verts,

—— A 500: arrosage intégré.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Ce marché fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'embauche de publics éloignés de l'emploi détaillée dans l'article 1.3 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour l'ensemble des lots.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-02-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Informations complémentaires:

Les offres seront ouvertes par le représentant du pouvoir adjudicateur.

La séance n'est pas publique.

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40
Critère de qualité (pondération): 50
Pondération du prix: 50

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr 🌏
URL des documents: https://www.mpe76.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

La procédure de passation utilisée est: l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 21 mois (période de préparation non incluse).

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Les prestations, objet du présent marché, seront financées par le budget de la collectivité. Elles seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de 1

Une avance de 20 % est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

L'attention des candidats est attirée sur le fait que, conformément à l'article 62 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics, les travaux de pose de pavage, de dallage et de revêtement béton devront être exécutés directement par le titulaire du marché (mandataire ou co-traitant en cas de groupement) et ne pourront pas être sous-traités.

Tous les documents remis par les candidats devront être rédigés en français. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître d'ouvrage.

Le critère «valeur technique» fait l'objet de sous-pondérations dont le détail est indiqué au règlement de consultation.

En cas d'égalité la note du critère «valeur technique» sera prépondérante.

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante: https://www.mpe76.fr sous la référence 2018-EPMD-AMENAGMTQUARTVM.

En cas de retrait du dossier de consultation par la voie papier, ce dernier est à retirer ou envoyer sur demande écrite (télécopie confirmée par courrier), il est remis gratuitement.

Les horaires d'ouverture du service des marchés au public sont les suivants: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00.

Les offres devront être remises selon les prescriptions prévues au dossier de consultation.

Date prévisible de CAO: mars 2018.

Début prévisionnel d'exécution des prestations: avril 2018.

Les candidats peuvent répondre sous forme dématérialisée.

Une visite sur site n'est pas obligatoire mais fortement conseillée compte tenu des fortes contraintes sur le site.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: M. le président du tribunal administratif
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270 📞
Fax: +33 232081271 📠
Adresse Internet: http://www.ta-rouen.juradm.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— un recours pour excès de pouvoir dans les 2 mois de la publication ou de la notification de l'acte attaqué, tendant à obtenir l'annulation de cet acte détachable, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pouvant être assorti d'un référé-suspension tendant à obtenir la suspension de l'acte attaqué conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

— un référé pré-contractuel de l'article L. 551-1 du code de justice administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, tendant à la suspension voire à l'annulation de la procédure de passation,

— un recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans les 2 mois suivant la publication ou la notification de la décision attaquée et tendant à son retrait,

— un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. À partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le requérant n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables (CE, Ass., 16.7.2007 «Société Tropic Travaux Signalisation» req. nº 291545 et CE, Ass., 4.4.2014 «département Tarn-et-Garonne» req. nº 358994).

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du tribunal administratif (coordonnées supra) ou auprès de la Direction de l'achat public (coordonnées I.1).

Source: OJS 2018/S 012-022304 (2018-01-16)

Avis d'attribution de marché (2018-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le périmètre cœur de Métropole est découpé en 3 secteurs géographiques découpés comme suit: — secteur 1: Vieux Marché, — secteur 2: quartier des musées, — secteur 3: Seine-Cathédrale. Le présent avis concerne le marché propre au secteur Vieux Marché.

Valeur totale du marché: 6735774.42 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole Rouen Normandie
Adresse postale: Établissement public territorial, service des marchés le 108, 108 allée François Mitterrand, BP 1180

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-17 📅
Date de publication: 2018-07-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 137-312238
Se réfère à l'avis: 2018/S 012-022304
Numéro JO-S: 137
Informations complémentaires

Référence de l'avis initial paru au BOAMP: avis nº 18-5063 publié le 18.1.2018. Le marché est consultable sur demande auprès de la direction de l'achat public, service des marchés, 108 allée François Mitterrand, BP 1180, 76176 Rouen Cedex, tél: +33 232764422.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le périmètre cœur de Métropole est découpé en 3 secteurs géographiques découpés comme suit:

— secteur 1: Vieux Marché,

— secteur 2: quartier des musées,

Le présent avis concerne le marché propre au secteur Vieux Marché.

VRD — génie civil — mobilier urbain — pavage: secteur place du Vieux Marché — rues Rollon, Guillaume le Conquérant, Ecuyère — rue Jeanne d'Arc, place Foch, place Martin Luther-King, rue Saint-Eloi — rue du général Giraud — rue du Vieux Palais, place Henry 4: travaux préparatoires, terrassements, revêtements, ouvrages particuliers (modification trémies parking du Vieux Marché, murets et émmarchements), mobilier urbain de voirie, réseaux divers dont génie civil éclairage, et signalisation horizontale et verticale.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rouen

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 40
50

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-05-14 📅
Nom: Groupement Eiffage Route/Vallois/DLE Ouest
Adresse postale: 215 rue Pierre et Marie Curie, BP 28
Commune postale: Petit-Couronne
Code postal: 76650
Pays: France 🇫🇷
Seine-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 6163817.54 EUR 💰
Nom: Groupement Vallois/Perdreau
Adresse postale: Le Vashouis, BP 90070
Commune postale: Mirville
Code postal: 76210
Valeur totale du marché: 571956.88 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4

Référence
Informations complémentaires

Référence de l'avis initial paru au BOAMP: avis nº 18-5063 publié le 18.1.2018.

Le marché est consultable sur demande auprès de la direction de l'achat public, service des marchés, 108 allée François Mitterrand, BP 1180, 76176 Rouen Cedex, tél: +33 232764422.

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— un référé précontractuel de l'article L. 551-1 du code de justice administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, tendant à la suspension voire à l'annulation de la procédure de passation,

— un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. À partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le requérant n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables (CE, Ass., 16.7.2007 «société Tropic Travaux Signalisation» REQ. nº 291545 et CE, Ass., 4.4.2014 «département Tarn-et-Garonne» REQ. nº 358994). Les renseignements peuvent être obtenus auprès du tribunal administratif (coordonnées supra) ou auprès de la direction de l'achat public (coordonnées I.1).

Source: OJS 2018/S 137-312238 (2018-07-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Travaux d'excavation (1)