Boulevard Urbain Sud (BUS) — section Florian/Verdillon (Marseille 9 et 10 arrondissements) — marché de travaux M6

Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret nº 2016-360 et de l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-11-19. L'appel d'offres a été publié le 2018-10-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-10-03	Avis de marché
2018-11-06	Informations complémentaires
2019-03-14	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-10-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 71180362
Brève description:

Il s'agit d'un appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret nº 2016-360 et de l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Adresse postale: 58 boulevard Charles Livon
Code postal: 13007
Commune postale: Marseille
Contact
Adresse Internet: http://www.marseille-provence.com 🌏
Courrier électronique: marches@ampmetropole.fr 📧
Téléphone: +33 491999900 📞
Fax: +33 491997196 📠
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-03 📅
Date limite de soumission: 2018-11-19 📅
Date de publication: 2018-10-06 📅
Date de début: 2019-03-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 193-435498
Numéro JO-S: 193
Informations complémentaires

Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44, 48 et 50 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics et 51 de l'ordonnance du 23.7.2015, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation: cf. article 6.1 du règlement de la consultation. Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous critère(s) pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous: — lot 1: —— sous-critère A — cohérence de la méthodologie d'organisation du chantier: 60 %, —— sous-critère B — pertinence du planning et du cahier de phasage proposés: 40 %, — lot 2: —— sous-critère A — qualité de l'organisation des moyens humains: 40 %, —— sous-critère B — pertinence des méthodes mises en œuvre: 60 %. Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des offres indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence correspondant. Tous les documents seront remis gratuitement. Pour obtenir le dossier: — par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation accessible sur Internet à l'adresse suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée. L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse mail valide et régulièrement consultée. Les candidats effectuant une demande écrite d'obtention du dossier de consultation devront indiquer obligatoirement cette adresse mail dans leur demande. Les demandes de renseignements devront être adressées: — par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation accessible sur Internet à l'adresse suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée. L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse mail valide et régulièrement consultée. Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée. Conformément à l'article 40 du décret nº 2016-360, la remise des offres par voie dématérialisée est obligatoire. La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr/ Pour chaque lot, les pièces graphiques et les pièces utiles à la compréhension du dossier (pièces 8 et 9) ne sont pas dématérialisées et devront être retirées sur CD au pôle infrastructures, selon les modalités indiquées à l'article 9 du règlement de la consultation.

Informations complémentaires

Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44, 48 et 50 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics et 51 de l'ordonnance du 23.7.2015, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation: cf. article 6.1 du règlement de la consultation.

Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous critère(s) pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous:

— lot 1:

—— sous-critère A — cohérence de la méthodologie d'organisation du chantier: 60 %,

—— sous-critère B — pertinence du planning et du cahier de phasage proposés: 40 %,

— lot 2:

—— sous-critère A — qualité de l'organisation des moyens humains: 40 %,

—— sous-critère B — pertinence des méthodes mises en œuvre: 60 %.

Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des offres indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence correspondant. Tous les documents seront remis gratuitement.

Pour obtenir le dossier:

— par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation accessible sur Internet à l'adresse suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée. L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse mail valide et régulièrement consultée.

Les candidats effectuant une demande écrite d'obtention du dossier de consultation devront indiquer obligatoirement cette adresse mail dans leur demande.

Les demandes de renseignements devront être adressées:

— par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation accessible sur Internet à l'adresse suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée. L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse mail valide et régulièrement consultée.

Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée.

Conformément à l'article 40 du décret nº 2016-360, la remise des offres par voie dématérialisée est obligatoire.

La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr/

Pour chaque lot, les pièces graphiques et les pièces utiles à la compréhension du dossier (pièces 8 et 9) ne sont pas dématérialisées et devront être retirées sur CD au pôle infrastructures, selon les modalités indiquées à l'article 9 du règlement de la consultation.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 21 500 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Travaux de voirie et réseaux divers
Numéro du lot: 1
Brève description:

Le lot 1 du présent marché a pour objet la réalisation des travaux de Voirie et réseaux divers (VRD) de cette section, avec notamment comme aménagements spécifiques:

— les travaux de voirie définitive de la rue Bardon depuis l'extrémité sud des nouveaux ouvrages de franchissement de l'Huveaune jusqu'à la nouvelle place de l'octroi,

— les travaux de voirie définitive au droit de la nouvelle place de l'octroi,

— les travaux de voirie définitive de la rue Fauvière,

— les travaux de reprise des enrobés et de la signalisation horizontale sur Achille Marcel Sud/boulevard de l'octroi et la rue Pierre Doize (entre le giratoire Jan Palach et la rue Fauvière),

— les travaux de voirie définitive de l'avenue Florian, entre le boulevard Saint-Loup et l'avenue Centrale,

— les travaux d'aménagement de la place de l'octroi,

— les travaux de voirie définitive de la rue Pierre Doize qui est requalifiée depuis le carrefour des Grand Pins jusqu'au giratoire Jan Palach,

— les travaux de reconfiguration du giratoire Jan Palach.

Valeur estimée hors TVA: 17 000 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Travaux d'aménagements paysagers
Numéro du lot: 2
Brève description:

Pour le lot 2, les travaux comprennent:

— l'établissement des documents contractuels nécessaires à la réalisation des travaux (études d'exécution/PAQ/PPSPS),

— les installations de chantier (base vie, énergie, contrôle d'accès,...),

— la signalisation de chantier,

— les travaux préparatoires,

— les études d'exécution,

— la réalisation des fosses de plantation pour les arbres et massifs (y compris terre végétale et mélange terre-pierres),

— la fourniture et la plantation d'arbres tiges en alignement,

— la fourniture et la plantation d'arbres, d'arbustes, de vivaces, graminées et plantes bulbeuses,

— la confection et la mise en œuvre des dispositifs de tuteurage et d'ancrages de motte,

— la fourniture et la mise en œuvre de paillage de type paillage organique,

— la mise en œuvre d'équipements d'arrosage (programmateurs, électrovannes, canalisations, tubes poreux, goutte à goutte),

— la fourniture et la mise en œuvre de divers éléments comme des palissades bois et ganivelles, traverses bois, revêtements spécifiques,

— la fourniture et la pose de jeux d'enfants et agrès sportifs,

— la dépose et la pose ou repose de mobilier urbain (potelets, garde-corps, bancs), de clôtures et de murets de clôtures,

— tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires à la parfaite exécution du marché, conformément à la réglementation en vigueur et aux pièces du présent marché,

— l'établissement des DOE,

— le suivi cultural de parachèvement et de confortement des plantations et semis.

Valeur estimée hors TVA: 4 500 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Marseille (13009 et 13010)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Conformément aux dispositions de l'article 2.II de l'arrêté du 29.3.2016, si le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés ci-dessous, il est autorisé à prouver sa capacité économique ou financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (sur papier libre ou Dc 2).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Niveaux spécifiques minimaux exigés pour le lot 1 VRD: 30 000 000 EUR HT de chiffre d'affaire annuel moyen sur les 3 dernières années.

Capacité technique et professionnelle:

Conformément aux dispositions de l'article 3.I de l'arrêté du 29.3.2016, le candidat ne peut apporter d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants:

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années: les travaux les plus importants sont appuyés d'attestations de bonne exécution du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Pour le lot 1:

Qualifications professionnelles définies par le répertoire du FNTP ou certificats équivalents:

— 1131: ouvrages de technicité courante,

— 1621: réservoirs d'eau enterrés ou semi-enterrés — capacité 2 000 m

— 164: génie civil des stations de pompage, refoulement, relèvement, stations de traitement d'eau potable ou d'eaux usées,

— 211: démolition par engin mécanique,

— 341: voirie, routes — chaussées urbaines — assises de chaussées,

— 3421: voirie, routes — chaussées urbaines — revêtements en matériaux enrobés classiques,

— 346: voirie, routes — chaussées urbaines — pose de bordures, chaînettes et caniveaux,

— 5116: construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression en site urbain DN > 500 mm,

— 5161: pose de canalisations gravitaires de toutes sections (Dn > 600 mm) liées à la construction d'infrastructures de transport, travaux de VRD, plateformes industrielles et commerciales.

Qualifications QUALIBAT ou certificats équivalents:

— 1113: démolition de technicité supérieure,

— 1552: traitement de l'amiante.

Pour le lot 2:

— 2321: ouvrages en terre, terrassements — travaux de terrassements courants en milieu urbain.

Qualifications QUALIPAYSAGE ou certificats équivalents:

— P120: création de jardins et d'espaces verts,

— a520 GC: arrosage intégré,

— e132: entretien de jardins et d'espaces verts.

L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 8 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-11-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30 %
Prix (pondération): 70 %

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de coopération intercommunale
Contact
Point de contact: Direction de la commande publique — service des marchés
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.ampmetropole.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Métropole Aix-Marseille
Commune postale: Marseille Cedex 2
Courrier électronique: marches@marseille-provence.fr 📧
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous critère(s) pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous:

— lot 1:

—— sous-critère A — cohérence de la méthodologie d'organisation du chantier: 60 %,

—— sous-critère B — pertinence du planning et du cahier de phasage proposés: 40 %,

— lot 2:

—— sous-critère A — qualité de l'organisation des moyens humains: 40 %,

—— sous-critère B — pertinence des méthodes mises en œuvre: 60 %.

Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des offres indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence correspondant. Tous les documents seront remis gratuitement.

Pour obtenir le dossier:

— par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation accessible sur Internet à l'adresse suivante: https://marchespublics.ampmetropole.fr à la rubrique correspondant à la consultation référencée. L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir une adresse mail valide et régulièrement consultée.

Les candidats effectuant une demande écrite d'obtention du dossier de consultation devront indiquer obligatoirement cette adresse mail dans leur demande.

Les demandes de renseignements devront être adressées:

Aucune demande par courrier électronique ne sera acceptée.

Conformément à l'article 40 du décret nº 2016-360, la remise des offres par voie dématérialisée est obligatoire.

La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse: https://marchespublics.ampmetropole.fr/

Pour chaque lot, les pièces graphiques et les pièces utiles à la compréhension du dossier (pièces 8 et 9) ne sont pas dématérialisées et devront être retirées sur CD au pôle infrastructures, selon les modalités indiquées à l'article 9 du règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. À partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert. (application des articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative),

— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L. 551.13 du code de justice administrative au plus tard le 31

— un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses peut être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (Conseil d'État, ass., 4.4.2014, «département de Tarn-et-Garonne», nº 358994).

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 193-435498 (2018-10-03)

Informations complémentaires (2018-11-06)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-11-06 📅
Date limite de soumission: 2018-11-21 📅
Date de publication: 2018-11-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 215-491584
Se réfère à l'avis: 2018/S 193-435498
Numéro JO-S: 215

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction de la commande publique — Service des marchés
Source: OJS 2018/S 215-491584 (2018-11-06)

Avis d'attribution de marché (2019-03-14)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Appel d'offres ouvert passé en application des dispositions des articles 25 et 66 à 68 du décret nº 2016-360 et de l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899.

Valeur totale du marché: 16545179.90 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-03-14 📅
Date de publication: 2019-03-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 055-126008
Numéro JO-S: 55
Informations complémentaires

Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante: MAMP DCP Le Balthazar, 2 quai d'Arenc, 13002 Marseille, tél: +33 491997194, fax: +33 491997196 du lundi au vendredi sauf jours fériés de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP les Docks Atrium 10.7, BP 48014, 13567 Marseille Cedex 02.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le critère valeur technique a été apprécié au regard du mémoire technique en fonction du (des) sous-critère(s) pondéré(s) indiqué(s) ci-dessous:

Lot 1:

— sous-critère A — cohérence de la méthodologie d'organisation du chantier: 60 %,

— sous-critère B — pertinence du planning et du cahier de phasage proposés: 40 %.

Informations complémentaires:

Brève description:

Lot 2:

— sous-critère A — qualité de l'organisation des moyens humains: 40 %,

— sous-critère B — pertinence des méthodes mises en œuvre: 60 %.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 70

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-03-11 📅
Nom: GTM Sud
Adresse postale: 29 avenue de Rome — CS 70036
Commune postale: Vitrolles Cedex
Code postal: 13741
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Nom: Eurovia PACA
Adresse postale: 17 boulevard de la Millière
Commune postale: Marseille Cedex 11
Code postal: 13396
Nom: Sogea Provence
Adresse postale: 29 avenue de Rome — CS 80177
Nom: Marenco
Adresse postale: quartier Caussereine
Commune postale: Le Cannet-des-Maures
Code postal: 83340
Nom: Intertravaux
Adresse postale: 222bis boulevard Mireille Lauze
Commune postale: Marseille
Code postal: 13010
Valeur totale du marché: 12381639.87 EUR 💰
Nom: Paysages Méditerranéens
Adresse postale: 490 chemin de la Thuilière
Commune postale: Aubagne
Code postal: 13400
Nom: Cgme
Star'S Jardin
Adresse postale: 25 avenue Pierre Semard
Commune postale: Carry-le-Rouet
Code postal: 13620
Nom: Evl
Adresse postale: quartier Milan Sud — BP 20
Commune postale: Port-de-Bouc
Code postal: 13521
Valeur totale du marché: 4163540.03 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3

Référence
Informations complémentaires

— un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispo de l'art. L. 551.13 du CJA au plus tard le 31

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notif de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que de 1 seule prorogation,

— un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notif ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excès de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclusion du contrat application de l'art. R. 421-1 du CJA,

— un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat application de l'art. L. 521-1 du CJA Conseil d'État ass. 4.4.2014 Tarn-et-Garonne nº 358994. Tout tiers à un contrat adm susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant sa validité ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Celui-ci doit être exercé y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics dans 1 délai de 2 mois à compter de la publication de l'aa mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

À partir de la conclusion du contrat, ces tiers auquel ce recours est ouvert ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.

Médiation: le TA Marseille peut exercer une mission de conciliation conformément à l'art. L. 211-4 du CJA — pour les différents liés exclusivement à l'exécution du marché: CMI de règlement amiable conformément à l'art. 127 du CMP préf de région bd P Peytral, 13282 Marseille Cedex 20, tél: +33 484354000, internet: http://www.paca.pref.gouv.fr

Le requérant peut saisir le Tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée par le biais de l'application informatique «Télérecours citoyen» depuis le site internet ww.telerecours.fr

Source: OJS 2019/S 055-126008 (2019-03-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)