AVM 18 — Écluse de Beaucaire porte amont

Compagnie Nationale du Rhône

Le présent avis a pour objet de fournir les informations nécessaires aux opérateurs économiques pour répondre à l’avis de marché lancé par la compagnie nationale du Rhône. Cette dernière porte sur les travaux de rénovation de la porte amont baissante de l’écluse de Beaucaire, pendant les arrêts de navigation de mars 2020 et mars 2021.
Cette procédure est organisée en deux phases. La phase candidature, objet du présent règlement. Le 2 phase correspondra à l’appel d’offre.
La procédure choisie est la procédure concurrentielle avec négociation conformément à l’article 25-II 1 du décret n 2016 -360 du 25.3.2016 du fait de la complexité du marché. En effet, le besoin ne peut être satisfait sans adaptation de solution immédiatement disponible.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-01-28. L'appel d'offres a été publié le 2018-12-28.

Qui ?

• Compagnie Nationale du Rhône

Qu'est-ce que c'est ?

• Structures et pièces › Pièces structurelles › Portes d'écluse

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Vaucluse
• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-12-28	Avis de marché

Avis de marché (2018-12-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Portes d'écluse
Brève description:

Le présent avis a pour objet de fournir les informations nécessaires aux opérateurs économiques pour répondre à l’avis de marché lancé par la compagnie nationale du Rhône. Cette dernière porte sur les travaux de rénovation de la porte amont baissante de l’écluse de Beaucaire, pendant les arrêts de navigation de mars 2020 et mars 2021. Cette procédure est organisée en deux phases. La phase candidature, objet du présent règlement. Le 2 La procédure choisie est la procédure concurrentielle avec négociation conformément à l’article 25-II 1 du décret n

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Portes d'écluse 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vaucluse 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Compagnie nationale du Rhône
Adresse postale: 2 rue André Bonin
Code postal: 69316
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.cnr.tm.fr 🌏
Courrier électronique: s.dubut@cnr.tm.fr 📧
Téléphone: +33 472001836 📞
URL des documents: http://www.cnr.tm.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-28 📅
Date limite de soumission: 2019-01-28 📅
Date de publication: 2019-01-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 001-000748
Numéro JO-S: 1
Informations complémentaires

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire ou conjoint — Les candidats ont la faculté de répondre en groupement solidaire ou conjoint dans les conditions suivantes: — les candidats qui ne se sont pas manifestés lors de l’appel à candidature et les candidats non retenus à l'issue de la sélection pour remettre une offre ne

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Cette procédure est organisée en deux phases. La phase candidature, objet du présent règlement. Le 2

La procédure choisie est la procédure concurrentielle avec négociation conformément à l’article 25-II 1 du décret n

Le présent avis de marché doit permettre à la compagnie nationale du Rhône de sélectionner les candidats aptes à réaliser les travaux de rénovation de la porte amont baissante de l’écluse de Beaucaire, en tenant compte de l’ensemble des conditions d’exploitation pour lesquelles cette dernière a été dimensionnée.

Caractéristiques de la porte:

— type: vanne wagon baissante,

— poids: 60 t,

— dimensions:

—— hauteur: 8,32 m,

—— largeur: 12,70 m,

—— profondeur: 1,35 m,

— matériaux:

—— revêtement: peinture anticorrosion avec amiante et sans plomb,

—— manœuvre par 2 treuils et chaînes Galle synchronisés électriquement,

—— 2 contrepoids sont reliés à la porte avec des câbles. Chaque contrepoids pèse 22,5t.

Principaux travaux attendus:

Les prestations à prévoir sont les suivantes:

En 2019:

— études,

— approvisionnement des galets, des étanchéités et de l’ensemble de la fourniture nécessaire à la réalisation du chantier.

Arrêt de navigation de mars 2020 (10 jours):

— remplacement des galets de contre guidage amont (prévoir étude pour ajouter graissage),

— remplacement des galets de guidage latéraux (prévoir étude pour ajouter graissage),

— remplacement des 2 galets de roulement aval qui sont bloqués,

— ouverture des niches dans le GC (pour avoir accès pour le remplacement des blocs d'angles d'étanchéités) en partie basse des parties fixes amont sur chaque rive, de façon à pouvoir mettre en place les 2 boulons de fixation du joint situés dans les 2 angles. Actuellement il n’est pas possible de le mettre en place ce qui occasionne le déchirement du joint à cet endroit,

— remplacement des étanchéités de la porte (prévoir la modification du montage du joint de seuil de façon à lui rendre plus de souplesse et éviter ainsi qu’il se déchire),

— retouches de peinture sur les zones d’appui non traitées et quelques traces de frottement en face amont ainsi que sur la boulonnerie des couvres joint de l’étanchéité de seuil et de l’étanchéité frontale.

Arrêt de navigation de mars 2021 (7 jours):

— remplacement des 6 autres galets de roulement aval,

— remplacement des tuyauteries de graissage des galets de roulement aval,

— retouches de peinture.

Durée de l'accord: 42 mois
Informations complémentaires:

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Groupement solidaire ou conjoint — Les candidats ont la faculté de répondre en groupement solidaire ou conjoint dans les conditions suivantes:

— les candidats qui ne se sont pas manifestés lors de l’appel à candidature et les candidats non retenus à l'issue de la sélection pour remettre une offre ne

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Écluse de Beauciare

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1) Le questionnaire AVM 18-. 512 (Le candidat renseignera l’ensemble des questions posées dans ce document);

2) Le formulaire DC1 (lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants) ou une lettre de candidature signée par une personne habilitée à engager le candidat;

3) Le formulaire DC2 et les liasses fiscales des 3 derniers exercices;

4) Le quitus attestation légale ou le formulaire d’engagement de souscription au site attestation légale;

5) Une attestation d'assurance responsabilité civile complétée et signée par l'assureur et l'assuré;

6) Les conditions générales d’achat (CGA) CNR signées pour preuve de lecture;

7) Le justificatif environnementaux et de sécurité;

8) Le questionnaire QSE rempli;

9) Processus de contrôle qualité de l’entreprise;

10) En cas de groupement: une note présentant l'organisation du groupement proposé;

11) L’attestation sur l’honneur certifiant la validité de l’ensemble des informations déposées dans le cadre de cette qualification;

12) La liste des références (Avec nom du chantier, localisation, date de réalisation, prestations réalisées, moyens matériels déployés ...);

13) Le mémoire technique.

Situation économique et financière:

— achats:

—— le chiffre d’affaire minimal du candidat devra être de 600 000 EUR,

—— risque de transaction commerciale.

La CNR vérifiera la santé financière du candidat via un site d’analyse financière. Si le risque de transaction commercial de la société est jugé trop élevé alors la candidature pourra être rejetée. En cas de niveau de risque moyen, le candidat pourra se voir demander une garantie (maison mère, bancaire, ...).

Capacité technique et professionnelle:

— technique:

—— les opérations de montage et de démontage sont des missions essentielles du marché, à ce titre, la sous-traitance est interdite sur ces prestations. Le seuil éliminatoire de capacité est fixé dans le questionnaire à compléter par le candidat,

—— le vendeur devra à minima disposer en interne d’un bureau d’études capable de réaliser les plans des pièces à fabriquer et les modes opératoires des travaux à réaliser. Le seuil éliminatoire de capacité est fixé dans le questionnaire à compléter par le candidat,

—— le vendeur devra être en capacité de mobiliser les moyens humains nécessaires, en cas d’aléas ou pour pallier aux éventuels retard sur le planning (travaux en 3*8 avec 6 personnes (dont 1 chargé de travaux, par poste minimum). Le seuil éliminatoire de capacité est fixé dans le questionnaire à compléter par le candidat,

—— le vendeur devra être en capacité d’intervenir pendant la période de garantie contractuelle de 36 mois en 10 jours ouvrés après notification par email de l’acheteur,

—— la garantie pièce et main d’œuvre sera de 36 mois.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Compagnie nationale du Rhône concessionaire de l'État
Contact
Point de contact: Sandrine Dubut
URL des documents: http://www.cnr.tm.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le candidat devra impérativement fournir une réponse sous format informatique. Le dossier informatique sera déposé sur la plate forme de dématérialisation de CNR .Pour ce faire vous devrez contacter le service achats CNR en charge de l'avis de marché afin d'obtenir un accès au site de dématérialisation et transmettre par mail la raison sociale, les coordonnées du contact et l'adresse mail avec la référence du dossier 18-512

Service achats CNR

+33 472001836

Sandrine Dubut

s.dubut@cnr.tm.fr

La délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre est de 180 jours.

Aucune personne n'est autorisée à assister à l'ouverture des offres.

Toute candidature ne comprenant pas l'ensemble des documents et renseignements pourra être rejetée.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 001-000748 (2018-12-28)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) (>20 nouveaux marchés)

Produits structurels (>20)

Structures et pièces structurelles (17)

Produits structurels et pièces structurelles, à l'exception des bâtiments préfabriqués (11)

Structures et pièces (8)

Pièces structurelles