AVM 18- 024 plan de secours des portes avals des écluses de Bollène et de Châteauneuf-du-Rhône

Compagnie Nationale du Rhône

Le présent avis de marché doit permettre à la compagnie nationale du Rhône de sélectionner les candidats aptes à réaliser les études détaillées (niveau gamme de réalisation chantier) et le remplacement des portes aval des écluses à grand gabarit de Bollène et de Châteauneuf-du-Rhône. Ces travaux seront effectués dans le cadre d’un arrêt de navigation exceptionnel. L’enjeu pour CNR étant d’avoir une durée de consignation des écluses la plus faible possible.
La compagnie nationale du Rhône cherche, dans un premier temps à identifier les candidats qui sont en capacités de répondre à ses besoins pour ce projet.
Dans le cadre de son «Plan de secours des écluses de Châteauneuf-du-Rhône et Bollène», la CNR lance un appel international de candidatures. L’objectif est de sélectionner des candidats en vue de:
Lot 1: écluse de Châteauneuf-du-Rhône
Lot 2: écluse de Bollène
Les 2 lots seront, pour la phase travaux, à mener en parallèle lors de la même interruption de la navigation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-09-07. L'appel d'offres a été publié le 2018-06-26.

Qui ?

• Compagnie Nationale du Rhône

Qu'est-ce que c'est ?

• Structures et pièces › Pièces structurelles › Portes d'écluse

Où ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-06-26	Avis de marché
2019-08-07	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-06-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Portes d'écluse
Brève description:

Le présent avis de marché doit permettre à la compagnie nationale du Rhône de sélectionner les candidats aptes à réaliser les études détaillées (niveau gamme de réalisation chantier) et le remplacement des portes aval des écluses à grand gabarit de Bollène et de Châteauneuf-du-Rhône. Ces travaux seront effectués dans le cadre d’un arrêt de navigation exceptionnel. L’enjeu pour CNR étant d’avoir une durée de consignation des écluses la plus faible possible. La compagnie nationale du Rhône cherche, dans un premier temps à identifier les candidats qui sont en capacités de répondre à ses besoins pour ce projet. Dans le cadre de son «Plan de secours des écluses de Châteauneuf-du-Rhône et Bollène», la CNR lance un appel international de candidatures. L’objectif est de sélectionner des candidats en vue de: Lot 1: écluse de Châteauneuf-du-Rhône Lot 2: écluse de Bollène Les 2 lots seront, pour la phase travaux, à mener en parallèle lors de la même interruption de la navigation.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Portes d'écluse 📦
Code CPV supplémentaire: Portes d'écluse 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Drôme 🏙️
Vaucluse 🏙️

Procédure
Type de procédure: Dialogue compétitif
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Compagnie Nationale du Rhône
Adresse postale: 2 rue André Bonin
Code postal: 69316
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.cnr.tm.fr 🌏
Courrier électronique: s.dubut@cnr.tm.fr 📧
Téléphone: +33 472001836 📞
URL des documents: http://www.cnr.tm.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-26 📅
Date limite de soumission: 2018-09-07 📅
Date de publication: 2018-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 124-282275
Numéro JO-S: 124
Informations complémentaires

Le candidat devra impérativement fournir une réponse sous format informatique. Le dossier informatique sera déposé sur la plate forme de dématérialisation de CNR .Pour ce faire vous devrez contacter le service Achats CNR en charge de l'avis de marché afin d'obtenir un accès au site de dématérialisation et transmettre par courrier électronique Lar Aison sociale, les coordonnées du contact et l'adresse du courrier électronique avec la référence du dossier 18-024 Service achats CNR +33 472001836 Sandrine DUBUT s.dubut@cnr.tm.fr La délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre est de 180 jours. Aucune personne n'est autorisée à assister à l'ouverture des offres. Toute candidature ne comprenant pas l'ensemble des documents et renseignements pourra être rejetée.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La compagnie nationale du Rhône cherche, dans un premier temps à identifier les candidats qui sont en capacités de répondre à ses besoins pour ce projet.

Dans le cadre de son «Plan de secours des écluses de Châteauneuf-du-Rhône et Bollène», la CNR lance un appel international de candidatures. L’objectif est de sélectionner des candidats en vue de:

Lot 1: écluse de Châteauneuf-du-Rhône

Lot 2: écluse de Bollène

Les 2 lots seront, pour la phase travaux, à mener en parallèle lors de la même interruption de la navigation.

Intitulé du lot: Lot 1: site de Châteauneuf-du-Rhône (Département 26)
Numéro du lot: 1
Brève description:

Lot 1: écluse de Châteauneuf-du-Rhone

Tranche ferme: études détaillées (niveau gamme de réalisation chantier) du remplacement de la porte aval et remplacement du masque métallique. Les études devront présenter deux scénarios:

— Arrêt de navigation programmé,

— Arrêt de navigation non-programmé suite à une avarie.

Tranche conditionnelle: remplacement de la porte. Cette tranche comportera quatre options:

— Travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation programmé,

— Travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation non-programmé,

— Remplacement additionnel du masque lors des travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation…

… programmé,

… non-programmé.

Durée de l'accord: 60 mois
Description des options:

Lot 1: écluse de Châteauneuf-du-Rhone

Tranche ferme: études détaillées

— Arrêt de navigation programmé,

— Arrêt de navigation non-programmé suite à une avarie.

Tranche conditionnelle: remplacement de la porte.

Cette tranche comportera quatre options:

— Travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation programmé,

— Travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation non-programmé,

— Remplacement additionnel du masque lors des travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation…

… programmé,

… non-programmé.

Intitulé du lot: — Lot 2: site de Bollène (Département 84)
Numéro du lot: 2
Brève description:

Tranche ferme: études détaillées (niveau gamme de réalisation chantier) du remplacement de la porte aval. Les études devront présenter 2 scénarios:

Tranche conditionnelle: remplacement de la porte. Cette tranche comportera deux options:

— Travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation non-programmé.

Description des options:

Lot 2: écluse de Bollène

Tranche ferme: études détaillées:

Cette tranche comportera deux options:

— Travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation non-programmé.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Écluses CNR de Châteauneuf-du-Rhône (26)

Écluses CNR de de Bollène (84)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1) Le questionnaire AVM 18-024. (Le candidat renseignera l’ensemble des questions posées dans ce document);

2) Le formulaire DC1 (lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants) ou une lettre de candidature signée par une personne habilitée à engager le candidat;

3) Le formulaire DC2 et les liasses fiscales des 3 derniers exercices;

4) Le quitus attestation légale ou le formulaire d’engagement de souscription au site attestation légale;

5) Une attestation d'assurance responsabilité civile complétée et signée par l'assureur et l'assuré;

6) Les conditions générales d’achat (CGA) CNR signées pour preuve de lecture;

7) Le justificatif éventuel de certification ISO 9001, 2600, 140001 et/ou MASE;

8) Le questionnaire QSE rempli;

9) Processus de contrôle qualité de l’entreprise;

10) En cas de groupement: une note présentant l'organisation du groupement proposé;

11) L’attestation sur l’honneur certifiant la validité de l’ensemble des informations déposées dans le cadre de cette qualification;

12) La liste des références (Avec nom du chantier, localisation, date de réalisation, prestations réalisées, moyens matériels déployés ...);

13) Le mémoire technique;

Situation économique et financière:

—— Achats:

— Risque de transaction commerciale: la CNR vérifiera la santé financière du candidat via le site d’analyse financière Info légale. Si le risque de transaction commerciale de la société est jugé trop élevé alors la candidature pourra être rejetée,

— Risque de dépendance financière: une entreprise ne pourra pas être retenue en cas de dépendance financière excédant 30 %.

En cas de niveau de risque moyen ou avéré sur les critères précédents le candidat pourra se voir demander sur décision unilatérale de CNR une garantie maison mère avec l’ensemble des conditions pouvant prémunir l’acheteur des risques constatés.

Capacité technique et professionnelle:

—— Technique:

— Les prestataires devront disposer en interne d’un bureau d’études permettant d’analyser la situation actuelle et de pouvoir proposer une ou plusieurs solutions technologiques (avec plans d'ensemble et de détails, les modes opératoires), des gammes afin de résoudre la problématique de mise en place des portes avals en prenant en compte la contrainte de planning liée à la durée de l’arrêt de navigation,

— Les prestataires devront procéder aux opérations:

—— De manutentions des anciennes portes et des nouvelles portes mise à disposition par CNR,

—— de montage et réglages des nouvelles portes.

— Capacité à réaliser les travaux pendant l’arrêt de navigation programmé ou non programmé (y compris Samedi et Dimanche, organisation optimisée à proposer: exemple en 2 x 8 ou en 3 x 8,

— L’organisation de l’entreprise/du groupement,

— Possibilité d'étoffer les équipes avec des personnes supplémentaires en 48 heures ouvrées sur demande de l'acheteur,

— Certification ISO 9001 et MASE ou démarche en cours,

— Habilitation électrique minimal H0, B0 pour le personnel.

Procédure
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

Un système de notation sera mis en place à partir des critères achats et technique.

À partir de cette note un classement sera réalisé et la Compagnie…

… nationale du Rhône choisira les 5 meilleurs candidats ayant obtenus la meilleure note .Ces 5 candidats seront inviter à remettre une offre.

… Nationale du Rhône choisira les 5 meilleurs candidats ayant obtenus la meilleure note .Ces 5 candidats seront inviter à remettre une offre.

Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Compagnie Nationale du Rhône concéssionaire de l'État
Contact
Point de contact: Sandrine Dubut
URL des documents: http://www.cnr.tm.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Service achats CNR

+33 472001836

Sandrine DUBUT

s.dubut@cnr.tm.fr

La délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre est de 180 jours.

Aucune personne n'est autorisée à assister à l'ouverture des offres.

Toute candidature ne comprenant pas l'ensemble des documents et renseignements pourra être rejetée.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 124-282275 (2018-06-26)

Avis d'attribution de marché (2019-08-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent avis de marché doit permettre à la Compagnie nationale du Rhône de sélectionner les candidats aptes à réaliser les études détaillées (niveau gamme de réalisation chantier) et le remplacement des portes aval des écluses à grand gabarit de Bollène et de Châteauneuf-du-Rhône. Ces travaux seront effectués dans le cadre d’un arrêt de navigation exceptionnel. L’enjeu pour CNR étant d’avoir une durée de consignation des écluses la plus faible possible. La Compagnie nationale du Rhône cherche, dans un 1 Dans le cadre de son «plan de secours des écluses de Châteauneuf-du-Rhône et Bollène», la CNR lance un appel international de candidatures. L’objectif est de sélectionner des candidats en vue de: — lot 1: écluse de Châteauneuf-du-Rhône, — lot 2: écluse de Bollène. Les 2 lots seront, pour la phase travaux, à mener en parallèle lors de la même interruption de la navigation.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Compagnie nationale du Rhône

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-08-07 📅
Date de publication: 2019-08-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 153-377915
Se réfère à l'avis: 2018/S 124-282275
Numéro JO-S: 153
Informations complémentaires

Le candidat devra impérativement fournir une réponse sous format informatique. Le dossier informatique sera déposé sur la plate-forme de dématérialisation de CNR. Pour ce faire vous devrez contacter le service achats CNR en charge de l'avis de marché afin d'obtenir un accès au site de dématérialisation et transmettre par mail lar aison sociale, les coordonnées du contact et l'adresse mail avec la référence du dossier 18-024. Service Achats CNR +33 472001836 Sandrine Dubut s.dubut@cnr.tm.fr La délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre est de 180 jours. Aucune personne n'est autorisée à assister à l'ouverture des offres. Toute candidature ne comprenant pas l'ensemble des documents et renseignements pourra être rejetée.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La Compagnie nationale du Rhône cherche, dans un 1

Dans le cadre de son «plan de secours des écluses de Châteauneuf-du-Rhône et Bollène», la CNR lance un appel international de candidatures. L’objectif est de sélectionner des candidats en vue de:

— lot 1: écluse de Châteauneuf-du-Rhône,

— lot 2: écluse de Bollène.

Tranche ferme: études détaillées (niveau gamme de réalisation chantier) du remplacement de la porte aval et remplacement du masque métallique. Les études devront présenter 2 scénarios:

— arrêt de navigation programmé,

— arrêt de navigation non-programmé suite à une avarie.

— travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation programmé,

— travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation non-programmé,

— remplacement additionnel du masque lors des travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation…

… programmé,

… non-programmé.

Description des options:

Lot 1: écluse de Châteauneuf-du-Rhône

— arrêt de navigation programmé,

— arrêt de navigation non-programmé suite à une avarie.

— travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation programmé,

— travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation non-programmé,

— remplacement additionnel du masque lors des travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation…

… programmé,

… non-programmé.

Intitulé du lot: — lot 2: site de Bollène (Département 84)
Brève description:

Tranche ferme: études détaillées (niveau gamme de réalisation chantier) du remplacement de la porte aval. Les études devront présenter deux scénarios:

Tranche conditionnelle: remplacement de la porte. Cette tranche comportera 2 options:

— travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation non-programmé.

Description des options:

— arrêt de navigation non-programmé suite à une avarie,

Cette tranche comportera 2 options:

— travaux dans le cadre d’un arrêt de navigation non-programmé.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Écluses CNR de Châteauneuf-du-Rhône (26).

Écluses CNR de de Bollène (84).

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Compagnie nationale du Rhône concessionnaire de l'État

Référence
Informations complémentaires

Service Achats CNR

Sandrine Dubut

Source: OJS 2019/S 153-377915 (2019-08-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) (>20 nouveaux marchés)

Produits structurels (>20)

Structures et pièces structurelles (17)

Produits structurels et pièces structurelles, à l'exception des bâtiments préfabriqués (11)

Structures et pièces (9)

Pièces structurelles