Travaux de réhabilitation et d'extension de la piscine du Pinsan a Eysines

Ville d'Eysines

Les villes d'Eysines et du Haillan ont décidé de procéder à la réhabilitation et à l'extension de la piscine du Pinsan, située sur le territoire d'Eysines. Le projet prévoit la construction d'une nouvelle piscine accolée à l'actuelle, qui sera en grande partie déconstruite à la fin du chantier. Le projet, dont les aspects durables et environnementaux constituent une priorité, inclut en outre une chaufferie biomasse dont le réseau de chaleur (à créer) alimentera la future piscine. Les offres seront principalement jugées sur les aspects techniques, économiques et environnementaux. Les délais d'exécution des travaux sont fixés à l'acte d'engagement et au CCAP. Le délai prévisionnel d'exécution pour l'ensemble de l'opération est de 20 mois, préparation de chantier comprise. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution établi conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-06-06. L'appel d'offres a été publié le 2017-05-04.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-05-04 Avis de marché
2017-09-06 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-05-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Numéro de référence: 017-07
Brève description:
Les villes d'Eysines et du Haillan ont décidé de procéder à la réhabilitation et à l'extension de la piscine du Pinsan, située sur le territoire d'Eysines. Le projet prévoit la construction d'une nouvelle piscine accolée à l'actuelle, qui sera en grande partie déconstruite à la fin du chantier. Le projet, dont les aspects durables et environnementaux constituent une priorité, inclut en outre une chaufferie biomasse dont le réseau de chaleur (à créer) alimentera la future piscine. Les offres seront principalement jugées sur les aspects techniques, économiques et environnementaux. Les délais d'exécution des travaux sont fixés à l'acte d'engagement et au CCAP. Le délai prévisionnel d'exécution pour l'ensemble de l'opération est de 20 mois, préparation de chantier comprise. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution établi conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Travaux de terrassement 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpenterie 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Carrelages 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Équipement de piscine 📦
Travaux de peinture 📦
Système de contrôle des accès 📦
Travaux de nettoyage extérieur de bâtiments 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Installations de chauffage 📦
Travaux de traitement de l'eau 📦
Électricité 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Eysines
Adresse postale: Hôtel de Ville
Code postal: 33327
Commune postale: Eysines Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.eysines.fr 🌏
Courrier électronique: marche.public@eysines.fr. 📧
Téléphone: +33 0556161800 📞
Fax: +33 0556166958 📠
URL des documents: https://demat-ampa.fr 🌏
URL pour la participation: https://demat-ampa.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-04 📅
Date limite de soumission: 2017-06-06 📅
Date de publication: 2017-05-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 088-171343
Se réfère à l'avis: 2017/S 062-115372
Numéro JO-S: 88
Informations complémentaires
Références et qualifications: Qualibat 1113 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de moins de 5 ans durée du marché: le délai prévisionnel d'exécution pour l'ensemble de l'opération est de 20 mois, préparation de chantier comprise. Le délai d'exécution du lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution (cf. règlement de la consultation).
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Démolition
Numéro du lot: 01
Brève description: Démolition — désamiantage.
Durée de l'accord: 20 mois
Informations complémentaires:
Références et qualifications: Qualibat 1113 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de moins de 5 ans durée du marché: le délai prévisionnel d'exécution pour l'ensemble de l'opération est de 20 mois, préparation de chantier comprise. Le délai d'exécution du lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution (cf. règlement de la consultation).
Afficher plus
Intitulé du lot: Terrassement-VRD- espaces verts
Numéro du lot: 02
Brève description: Travaux de terrassement, VRD et espaces verts.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: Qualibat 1312, 1323, 1351 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de — 5 ans.
Durée du marché: le délai prévisionnel d'exécution pour l'ensemble de l'opération est de 20 mois, préparation de chantier comprise. Le délai d'exécution du lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution (cf. règlement de la consultation).
Afficher plus
Intitulé du lot: Fondations — gros œuvre
Numéro du lot: 03
Brève description: Travaux de fondation et gros œuvre.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: Qualibat 2112, 2151, 2162 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de — 5 ans.
Durée du marché: le délai prévisionnel d'exécution de l'ensemble de l'opération est de 20 mois, préparation de chantier comprise. Le délai d'exécution du lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution (cf. règlement de la consultation).
Afficher plus
Intitulé du lot: Charpente métallique /couverture — étanchéité extérieure / toiture mobile
Numéro du lot: 4
Brève description: Charpente métallique /couverture — étanchéité extérieure / toiture mobile.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: Qualibat 2412, 3212, 3223, 3272 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de — 5 ans.
Durée: le délai prévisionnel d'exécution de l'ensemble de l'opération est de 20 mois, préparation de chantier comprise. Le délai d'exécution du lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution (cf. règlement de la consultation).
Afficher plus
Intitulé du lot: Bardage extérieur- façades
Numéro du lot: 05
Brève description: Bardage extérieur- façades.
Informations complémentaires:
Références et qualifications: Qualibat 3813 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de — 5 ans.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures et intérieures aluminium
Numéro du lot: 06
Brève description: Menuiseries extérieures et intérieures aluminium.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: Qualibat 3522, 3722, 4532 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de — 5 ans.
Durée: le délai prévisionnel d'exécution pour l'ensemble de l'opération est de 20 mois, préparation de chantier comprise. Le délai d'exécution du lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution (cf. règlement de la consultation).
Afficher plus
Intitulé du lot: Serrurerie — métallerie
Numéro du lot: 07
Brève description: Serrurerie — métallerie.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: Qualibat 4412, 4441, 4552 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de — 5 ans. Durée: le délai prévisionnel d'exécution pour l'ensemble de l'opération est de 20 mois, préparation de chantier comprise. Le délai d'exécution du lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution (cf. règlement de la consultation).
Afficher plus
Intitulé du lot: Menuiserie intérieure bois
Numéro du lot: 08
Brève description: Menuiserie intérieure bois.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: Qualibat 4312 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de — 5 ans.
Durée: Le délai prévisionnel d'exécution pour l'ensemble de l'opération est de 20 mois, préparation de chantier comprise. Le délai d'exécution du lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier détaillé d'exécution (cf. règlement de la consultation).
Afficher plus
Intitulé du lot: Étanchéité intérieure
Numéro du lot: 09
Brève description: Étanchéité intérieure.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: Qualibat 3332, 3352, 3372 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de — 5 ans.
Intitulé du lot: Carrelage — faïence — équipement de la pataugeoire — revêtement de sol souple
Numéro du lot: 10
Brève description: Carrelage — faïence — équipement de la pataugeoire — revêtement de sol souple.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: Qualibat 6313, 6343 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de — 5 ans.
Intitulé du lot: Plafonds suspendus — cloisons
Numéro du lot: 11
Brève description: Plafonds suspendus — cloisons.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: Qualibat 7213, 7122 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de — 5 ans..
Intitulé du lot: Casiers — cabines
Numéro du lot: 12
Brève description: Fourniture et installation de casiers et cabines.
Informations complémentaires: Références — qualifications: références sur projets similaires de — 5 ans.
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 13
Brève description: Peinture.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: Qualibat 6112, 4711 (ou équivalent) ou références sur projets similaires de — 5 ans.
Intitulé du lot: Contrôle d'accès
Numéro du lot: 14
Brève description: Contrôle d'accès.
Intitulé du lot: Nettoyage avant mise en service
Numéro du lot: 15
Brève description: Nettoyage avant mise en service.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 16
Brève description: Travaux d'installation d'ascenseur.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: agrément + références sur projets similaires de — 5 ans.
Intitulé du lot: Sauna — banquettes chauffantes — fontaine à glace
Numéro du lot: 17
Brève description: Sauna — banquettes chauffantes — fontaine à glace.
Intitulé du lot: Bassins inox — équipement de bassin
Numéro du lot: 18
Brève description: Bassins inox — équipement de bassin.
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — plomberie — sanitaire
Numéro du lot: 19
Brève description: Chauffage — ventilation — plomberie — sanitaire.
Intitulé du lot: GTB (gestion traitement des bassins)
Numéro du lot: 20
Brève description: Gestion traitement des bassins.
Informations complémentaires: Références — qualifications: Références sur projets similaires de — 5 ans.
Intitulé du lot: Électricité — courants forts — courants faibles
Numéro du lot: 21
Brève description: Travaux d'électricité — courants forts et courants faibles.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: Qualifec E2 (ou équivalent) et références sur projets similaires de moins de 3 ans.
Intitulé du lot: Traitement de l'eau
Numéro du lot: 22
Brève description: Traitement de l'eau.
Informations complémentaires:
Références — qualifications: Qualibat 5113 et 5313 ou équivalent) ou références sur projets similaires de moins de 3 ans.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement ainsi que la nature du groupement et l'habilitation du mandataire par ses cotraitants si besoin (ou imprimé DC1); Tout document habilitant la personne signataire des offres à engager le candidat; En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet habilitant le candidat à poursuivre son activité pendant la durée d'exécution du marché; Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier qu'il n'entre pas dans les cas soumis à l'article 45 de l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Cf. Règlement de la consultation (le cas échéant).
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
La ville d'Eysines essaie de promouvoir le retour à l'emploi de personnes présentant des difficultés d'insertion professionnelle en utilisant la commande publique. Les personnes concernées par cette action sont stipulées dans les piéces du marché.les candidats / soumissionnaires aux lots no 1 à 3, 13, 19 et 21 devront s'engager obligatoirement sur le nombre d'heures minimum qu'ils devront réserver aux personnes concernés par cette action et pourront, s'il le souhaite, proposer dans le cadre de leur offre, un nombre d'heures supérieur. Afin de valoriser cet effort, la ville d'Eysines a intégré le critère de choix &Amp;Quot;Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté" dans le cadre de l'analyse des offres.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-06-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale
Contact
Point de contact: À l'attention de Mme le maire
Adresse du profil d'acheteur: https://demat-ampa.fr/. 🌏
URL des documents: https://demat-ampa.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
— 1) Jugement des offres — complément d'information. Les critères et sous-critères de choix, les formules de calculs et/ou la méthodologie utilisées dans le cadre de l'analyse des offres sont stipulés et détaillés dans le règlement de la consultation; -2) Condition et mode de paiement pour obtenir les documents: le dossier de consultation sera remis gratuitement à chaque candidat par courriel, sur demande écrite (courrier, mail, télécopie) adressée au service commande publique de la ville d'Eysines. Il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: https://demat-ampa.fr/. Conformément à l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'inscription des entreprises pour l'accès au dossier de consultation des entreprises (DCE) d'un marché n'est plus obligatoire. Les candidats sont donc désormais en mesure de télécharger le DCE via la plateforme de dématérialisation susmentionnée de façon anonyme. Toutefois, pour les entreprises ne souhaitant pas s'identifier, les informations suivantes ne pourront leur être communiquées: modification ou précision apportée au DCE en cours de consultation, publication d'un avis rectificatif, réponses apportées aux questions des candidats en cours de consultation. C'Est donc désormais aux entreprises de faire le nécessaire pour se tenir informées (au courant) des évolutions de la consultation, soit du marché, notamment par le biais de la plateforme. Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou des précisions de détail au dossier de consultation selon les conditions du règlement de la consultation. -3) Condition d'envoi ou de remise des plis: Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions: offre pour: marche 017-07 — travaux de réhabilitation et d'extension de la piscine du Pinsan à Eysines — lot nº... — ne pas ouvrir. Ce pli doit contenir, dans une seule enveloppe, les pièces relatives à sa candidature et à son offre, définies dans le règlement de la consultation, et devra être remis contre récépissé (ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal) avant la date et l'heure limites de réception des offres au service et à l'adresse indiquée dans le présent avis (cf. adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées). Le pli qui serait remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. Les jours et heures de remise des plis papier sont du lundi au vendredi, de 9:30 à 12:30 et de 13:45 à 16:00. Dématérialisation des procédures: le pouvoir adjudicateur accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: https://demat-ampa.fr. Le choix du mode de transmission est irréversible. Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé Usb...) n'est pas autorisée. Les conditions de présentation des plis électroniques sont stipulées au règlement de la consultation. — 4) Visites sur sites et/ou consultations sur place: chaque entrepreneur pourra se rendre, s'il le souhaite, sur le site de la piscine du Pinsan avant l'établissement et la remise de son offre, afin que sa proposition réponde parfaitement à la réglementation en vigueur et aux contraintes de l'établissement. Il devra pour cela se rapprocher des services techniques de la ville d'Eysines — tél: 05 56 16 15 40 — pour convenir d'un rendez-vous et visiter le site.-5) L'avis de pré-information relatif à cet appel d'offre, paru au JOUE et au BOAMP, était destiné à faire connaître l'intention pour la ville d'Eysines de passer le présent marché public, sans pour autant réduire les délais de remise des offres.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, CS 21490, 33063
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Fax: +33 556243903 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Bordeaux
Source: OJS 2017/S 088-171343 (2017-05-04)
Avis d'attribution de marché (2017-09-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de réhabilitation et d'extension de la piscine du Pinsan à Eysines.
Valeur totale du marché: 4010874.21 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de piscines 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-09-06 📅
Date de publication: 2017-09-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 173-353764
Se réfère à l'avis: 2017/S 088-171343
Numéro JO-S: 173
Informations complémentaires
Marché répartie en 22 lots. Variante obligatoire pour certains lots.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Travaux de réhabilitation et d'extension de la piscine du Pinsan à Eysines, répartie en 22 Lots
Numéro du lot: 1-22
Brève description:
Travaux de réhabilitation et d'extension de la piscine du Pinsan à Eysines, répartie en 22 lots (cf. Règlement de la consultation et l'avis de marché).
Informations complémentaires:
Marché répartie en 22 lots.
Variante obligatoire pour certains lots.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): Selon le lot
Critère de qualité (nom): Performance en matière d'insertion professionnel ( 6 lots seulement)
Pondération du prix: Selon le lot

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-08-07 📅
2017-08-08 📅
2017-08-21 📅
2017-08-09 📅

Référence
Informations complémentaires
* 3 lots sont déclarés infructueux pour absence d'offre: 5 ( Bardage extérieur — façade), 08 (Menuiseries intérieures bois) et 15 (Nettoyage avant mise en service). Conformément à l'article 30.1.2 du décret n
* 7 lots sont déclarés infructueux pour offres irrégulières ou inacceptables: 01 (Démolition), 03 (Fondations — gros-œuvre), 04 (Charpente métallique /Couverture — étanchéité extérieure / toiture mobile), 07 (Serrurerie-Métallerie), 12 (Casiers — cabines), 20 (GTB), 21 (Électricité — courants Forts — courants Faibles). Lancement d'un nouvelle procédure d'appel ouvert (Articles 25-i.1° et 67 à 68 du décret n
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 9 rue Tastet, CS 21490
Source: OJS 2017/S 173-353764 (2017-09-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Aqua-Real BC inoxeo CFA — nouvelle société d'ascenseur CMB Estrade Gestdev Plafondecor SAS SARL Peinture Plâtrerie Générale — PPG SAS Bobion et Joanin Scophidro
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Produits d'exploitation des mines,... Métaux de base Aluminium, nickel, scandium, titane et vanadium Aluminium Équipement de transport et produits... Équipement de transport et pièces détachées divers Équipement de contrôle, de sécurité, de...