Travaux de la phase 2 des équipements publics de la ZAC Pont de l'Ane – Monthieu

EPA de Saint-Étienne

Les stipulations du présent Acte d'engagement (AE) concernent les travaux de la phase 2 des équipements publics de la ZAC Pont de l'Ane – Monthieu. Le présent marché de travaux comprend des travaux de démolitions, de terrassement, de réseaux humides et secs, d'ouvrages, de création de murs de soutènement, de revêtements des sols, de mise en place de clôtures et portails, de mobiliers urbains, d'éclairage, de plantations diverses, etc... Le présent marché est composé d'une tranche ferme et des tranches optionnelles suivantes:
— tranche optionnelle 1: secteur rue de la Montat,
— tranche optionnelle 2: secteur rue Dumas Ouest,
— tranche optionnelle 3: secteur rue Dumas Est / Electro Dépôt,
— tranche optionnelle 4: secteur rue Dumas Est / Go Sport.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-09-14. L'appel d'offres a été publié le 2017-07-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-07-17 Avis de marché
2018-01-22 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: EPA2017PAM059
Brève description:
Les stipulations du présent Acte d'engagement (AE) concernent les travaux de la phase 2 des équipements publics de la ZAC Pont de l'Ane – Monthieu. Le présent marché de travaux comprend des travaux de démolitions, de terrassement, de réseaux humides et secs, d'ouvrages, de création de murs de soutènement, de revêtements des sols, de mise en place de clôtures et portails, de mobiliers urbains, d'éclairage, de plantations diverses, etc... Le présent marché est composé d'une tranche ferme et des tranches optionnelles suivantes: — tranche optionnelle 1: secteur rue de la Montat, — tranche optionnelle 2: secteur rue Dumas Ouest, — tranche optionnelle 3: secteur rue Dumas Est / Electro Dépôt, — tranche optionnelle 4: secteur rue Dumas Est / Go Sport.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Installation d'appareils d'éclairage extérieur 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loire 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: EPA de Saint-Étienne
Adresse postale: 49 rue de la Montat
Code postal: 42100
Commune postale: Saint-Étienne
Contact
Adresse Internet: http://www.epase.fr 🌏
Courrier électronique: achat@epase.fr 📧
Téléphone: +33 477344360 📞
Fax: +33 477344378 📠
URL des documents: http://www.epase.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.epase.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-17 📅
Date limite de soumission: 2017-09-14 📅
Date de publication: 2017-07-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 136-278351
Numéro JO-S: 136
Informations complémentaires
Le marché prendra fin à l'issue de la fin de la garantie de parfait achèvement pour les lots 1 et 3 et à la fin des 2 années d'entretien (après année de confortement — année 2) pour le lot 2 — espaces verts, la durée de 15 mois indiquée correspond au délai d'exécution global indicatif. Les éléments concernant les candidatures sont indiqués dans le règlement de la consultation. L'intégralité du dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le site: http://marches-epase.local-trust.com ou www.epase.fr rubrique marchés publics. Tout candidat, même potentiel à un marché public et ayant téléchargé le dossier de consultation des entreprises relatif au présent marché, devra fournir une adresse électronique valide aux fins de transmission de toutes informations utiles relatives au présent marché.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les stipulations du présent Acte d'engagement (AE) concernent les travaux de la phase 2 des équipements publics de la ZAC Pont de l'Ane – Monthieu. Le présent marché de travaux comprend des travaux de démolitions, de terrassement, de réseaux humides et secs, d'ouvrages, de création de murs de soutènement, de revêtements des sols, de mise en place de clôtures et portails, de mobiliers urbains, d'éclairage, de plantations diverses, etc... Le présent marché est composé d'une tranche ferme et des tranches optionnelles suivantes:
Afficher plus
— tranche optionnelle 1: secteur rue de la Montat,
— tranche optionnelle 2: secteur rue Dumas Ouest,
— tranche optionnelle 3: secteur rue Dumas Est / Electro Dépôt,
— tranche optionnelle 4: secteur rue Dumas Est / Go Sport.
Valeur totale estimée: 9 574 900 EUR 💰
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: VRD – voirie et réseaux humides
Numéro du lot: 1
Brève description:
Le présent lot concerne les travaux de terrassement, réseaux humides (assainissement et AEP), la réalisation de murs de soutènement, de voirie.
Durée de l'accord: 15 mois
Intitulé du lot: Espaces Verts
Numéro du lot: 2
Brève description:
Le présent lot concerne les travaux d'espaces verts: plantations d'arbres et arbustes, aménagement de noues paysagères.
Durée de l'accord: 12 mois
Intitulé du lot: Réseaux secs et éclairage public
Numéro du lot: 3
Brève description:
Le présent lot concerne les travaux de réseaux secs divers et d'éclairage public: tranchées, fourreaux, câbles, équipements divers d'éclairage public (candélabres, armoires...).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les éléments relatifs à la candidature sont précisées dans le règlement de la consultation.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-09-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:30

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public d'aménagement
Contact
URL des documents: http://www.epase.fr 🌏
Point de contact: M. le directeur Général (à l'attention du Service JAF)
Pays: Loire 🏙️

Référence
Informations complémentaires
Le marché prendra fin à l'issue de la fin de la garantie de parfait achèvement pour les lots 1 et 3 et à la fin des 2 années d'entretien (après année de confortement — année 2) pour le lot 2 — espaces verts, la durée de 15 mois indiquée correspond au délai d'exécution global indicatif.
Afficher plus
Les éléments concernant les candidatures sont indiqués dans le règlement de la consultation.
L'intégralité du dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le site: http://marches-epase.local-trust.com ou www.epase.fr rubrique marchés publics.
Tout candidat, même potentiel à un marché public et ayant téléchargé le dossier de consultation des entreprises relatif au présent marché, devra fournir une adresse électronique valide aux fins de transmission de toutes informations utiles relatives au présent marché.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon Cedex 3
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours: Idem instance chargée des procédures de recours.
Source: OJS 2017/S 136-278351 (2017-07-17)
Avis d'attribution de marché (2018-01-22)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les stipulations du présent Acte d'engagement (Ae) concernent les travaux de la phase 2 des équipements publics de la ZAC Pont de l'Ane Monthieu. Le présent marché de travaux comprend des travaux de démolitions, de terrassement, de réseaux humides et secs, d'ouvrages, de création de murs de soutènement, de revêtements des sols, de mise en place de clôtures et portails, de mobiliers urbains, d'éclairage, de plantations diverses, etc... Le présent marché est composé d'une tranche ferme et des tranches optionnelles suivantes: — tranche optionnelle 1: secteur rue de la Montat, — tranche optionnelle 2: secteur rue Dumas ouest, — tranche optionnelle 3: secteur rue Dumas est / Electro Dépôt, — tranche optionnelle 4: secteur rue Dumas est / Go Sport.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 7098829.16 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loire 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: EPA de Saint-Etienne
Commune postale: Saint-Etienne

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-22 📅
Date de publication: 2018-01-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 016-032037
Se réfère à l'avis: 2017/S 136-278351
Numéro JO-S: 16

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les stipulations du présent Acte d'engagement (Ae) concernent les travaux de la phase 2 des équipements publics de la ZAC Pont de l'Ane Monthieu. Le présent marché de travaux comprend des travaux de démolitions, de terrassement, de réseaux humides et secs, d'ouvrages, de création de murs de soutènement, de revêtements des sols, de mise en place de clôtures et portails, de mobiliers urbains, d'éclairage, de plantations diverses, etc... Le présent marché est composé d'une tranche ferme et des tranches optionnelles suivantes:
Afficher plus
— tranche optionnelle 2: secteur rue Dumas ouest,
— tranche optionnelle 3: secteur rue Dumas est / Electro Dépôt,
— tranche optionnelle 4: secteur rue Dumas est / Go Sport.
Intitulé du lot: Vrd- voirie et réseeux humides
Brève description:
Le présent lot concerne les travaux de terrassement, réseaux humides (assainissement et Aep), la réalisation de murs de soutènement, de voirie.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Saint-Etienne.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur Technique
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-12-14 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Etablissement public d'aménagement

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Lyon
Source: OJS 2018/S 016-032037 (2018-01-22)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Bouygues Énergie et Services — direction... Colas RAA Horizon Jardin SARL Nature Parcs & Sports S.T.P.C
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles