Travaux de désamiantage, démolition et dépollution des sols de l'école Rostand dans le quartier de l'épine à Hellemmes

Ville de Lille

La présente consultation est à lot unique décomposé comme suit:
— une partie 1a relative au désamiantage,
— une partie 1b relative à la démolition,
— une partie 1c relative à la dépollution des sols.
Le candidat doit proposer une offre pour l'ensemble du lot à savoir 1a + 1b + 1c.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-01-23. L'appel d'offres a été publié le 2017-12-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• lorban et Cie SAS
• Verdipole

Qui ?

• Ville de Lille

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-12-20	Avis de marché
2018-03-29	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-12-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Numéro de référence: 17S0225
Brève description:

La présente consultation est à lot unique décomposé comme suit: — une partie 1a relative au désamiantage, — une partie 1b relative à la démolition, — une partie 1c relative à la dépollution des sols. Le candidat doit proposer une offre pour l'ensemble du lot à savoir 1a + 1b + 1c.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nord 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lille
Adresse postale: Hôtel de Ville, place Augustin Laurent, CS 30667
Code postal: 59033
Commune postale: Lille Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.lille.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@mairie-lille.fr 📧
Téléphone: +33 320495995 📞
Fax: +33 320495449 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_Qqs97CyFqv 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_Qqs97CyFqv 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-12-20 📅
Date limite de soumission: 2018-01-23 📅
Date de publication: 2017-12-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 247-517166
Numéro JO-S: 247
Informations complémentaires

Le marché sera pour partie à prix global et forfaitaire (1a, 1b et partiellement 1c) et pour partie à prix unitaires (partiellement 1c). La partie unitaire donnera lieu à un accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum et avec maximum de 150 000 EUR HT pour la durée totale du marché. Les quantités indiquées dans le détail quantitatif estimatif ne sont pas contractuelles.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation est à lot unique décomposé comme suit:

— une partie 1a relative au désamiantage,

— une partie 1b relative à la démolition,

— une partie 1c relative à la dépollution des sols.

Le candidat doit proposer une offre pour l'ensemble du lot à savoir…

… 1a + 1b + 1c.

… partie 1a + 1b + 1c.

Durée de l'accord: 16 mois
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, conclure:

— des marchés de prestations similaires conformément aux dispositions de l'article 30- i-7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016,

— des modifications du marché public conformément aux dispositions de l'article 139 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Informations complémentaires:

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Dossier administratif:

— protocole 1: les formulaires DC1, DC2 et DC4 joints au présent dossier de consultation,

— protocole 2: le Document unique de marché européen.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— certificats de qualifications professionnelles ou équivalents (se référer au règlement de la consultation).

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Les candidats se référeront à l'intégralité du dossier de consultation mis à disposition sur la plate-forme www.achatpublic.com

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-01-23 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Informations complémentaires:

La date indiquée ci dessus est prévisionnelle. L'Ouverture des offres pourra avoir lieu à une autre date à condition que celle ci soit ultérieure à la date limite de remise des offres.

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (se référer aux sous-critères mentionnés dans le règlement de la consultation)
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_Qqs97CyFqv 🌏
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Une négociation pourra se dérouler dans le cadre de la procédure conformément aux modalités énoncées dans le règlement de la consultation. La présente consultation prévoit une mesure en faveur de l'insertion sociale. Le nombre d'heures d'insertion à réaliser ainsi que les modalités relatives à la clause sont indiqués dans le Cahier des clauses administratives particulières. La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire des lieux d'exécution du marché. Les candidats sont invités à se référer aux modalités du règlement de la consultation. Le délai d'exécution est de 3,5 mois (y compris 1,5 mois de préparation de chantier) à compter de l'ordre de service de démarrage. Financement sur les fonds propres ville de Lille et communes associées et subventions DPV (Dotation politique de la ville). Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Le délai minimum de validité des offres de 120 jours est également le délai maximum. Le(s) candidat(s) pourra/pourront présenter une offre en qualité de candidat individuel ou de groupement. Aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur public. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 45-v-1º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. Le dossier de consultation est disponible sous format électronique en téléchargeant les documents de la consultation dans leur intégralité via le site www.achatpublic.com

Le candidat devra se référer aux prérequis techniques disponibles sur le site (zone salle des marchés entreprises) et renseignera les éléments indispensables à la recherche de la consultation (notamment, la référence publique du marché, et le type de procédure). Remise des plis: les plis papier seront envoyés par courrier RAR, ou déposés contre récépissé auprès de la direction de la commande publique ou transmis par voie électronique via le site www.achatpublic.com

La procédure de dépôt est détaillée sur ce site.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59019
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 359542445 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lille,
Source: OJS 2017/S 247-517166 (2017-12-20)

Avis d'attribution de marché (2018-03-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 255 204 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-29 📅
Date de publication: 2018-03-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 064-141791
Se réfère à l'avis: 2017/S 247-517166
Numéro JO-S: 64
Informations complémentaires

Le présent marché est conclu pour une durée de 15,5 mois incluant le délai d'exécution des travaux et la période de garantie de parfait achèvement. La consultation a donné lieu à un marché ordinaire pour la partie conclue à prix global et forfaitaire. Pour la partie à prix unitaires, la consultation a donné lieu à un accord-cadre à émission de bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 150 000 EUR (HT). Le montant indiqué dans la rubrique « Valeur totale finale du ou des marché(s) » et la rubrique « Valeur totale finale du marché » correspond à la somme du montant de la Décomposition du prix global et forfaitaire « DPGF » (105 204 EUR (HT)) et du montant maximum de la partie unitaire (150 000 EUR (HT)). Les contrats peuvent être consultés dans le respect des secrets protégés par la loi, sur demande préalable adressée à marchespublics@mairie-lille.fr en mentionnant l'objet et la référence du contrat.

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:

— des marchés de prestations similaires conformément aux dispositions de l'article 30-I-7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016,

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (se référer aux sous critères mentionnés dans le règlement de la consultation)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-03-23 📅

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lille
Source: OJS 2018/S 064-141791 (2018-03-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)