Travaux d'accessibilité de la cité mixte André Maurois à Deauville

Conseil général du Calvados — CG 14

Travaux d'accessibilité de la cité mixte André Maurois à Deauville.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-11-07. L'appel d'offres a été publié le 2017-10-06.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-10-06 Avis de marché
Avis de marché (2017-10-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 17COL001
Brève description: Travaux d'accessibilité de la cité mixte André Maurois à Deauville.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Travaux de démolition 📦
Serrurerie 📦
Travaux de menuiserie 📦
Carrelage mural 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Calvados — CG 14
Adresse postale: 23-25 boulevard Bertrand — BP 20520
Code postal: 14035
Commune postale: Caen Cedex 1
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_LPIEPt9uXg&v=1&selected=0 🌏
Courrier électronique: ludivine.gilette@calvados.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_LPIEPt9uXg&v=1&selected=0 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_LPIEPt9uXg 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-10-06 📅
Date limite de soumission: 2017-11-07 📅
Date de publication: 2017-10-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 195-399702
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires
Les travaux sont répartis en 9 lots. Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation. La valeur technique sera jugée sur le contenu du mémoire technique qui comprendra les moyens humains dédiés à l'opération. Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive. Délai d'exécution des travaux: 8 mois, dont 1 mois de période de préparation de chantier. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service. Condition de remise des offres ou des candidatures: les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, contre récépissé, ou transmises par voie électronique dans les conditions prévues au règlement de consultation.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Numéro du lot: 1
Brève description: Désamiantage.
Durée de l'accord: 8 mois
Numéro du lot: 2
Brève description: VRD démolition gros-œuvre.
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiserie extérieure aluminium — serrurerie.
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiserie intérieure — cloisons — plafonds suspendus.
Description des options: Pour le lot 4: réfection du RDC du couloir du bâtiment B2.1.
Numéro du lot: 5
Brève description: Carrelage faïence.
Numéro du lot: 6
Brève description: Plomberie chauffage.
Numéro du lot: 7
Brève description: Électricité.
Numéro du lot: 8
Brève description: Peinture — revêtements muraux/sols.
Numéro du lot: 9
Brève description: Ascenseur.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-11-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 9:00
Lieu: Service des collèges.

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_LPIEPt9uXg&v=1&selected=0 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les travaux sont répartis en 9 lots. Les modalités d'application des critères d'attribution sont précisées dans le règlement de consultation.
La valeur technique sera jugée sur le contenu du mémoire technique qui comprendra les moyens humains dédiés à l'opération.
Durée du marché: de la notification de celui-ci jusqu'à la réception définitive.
Délai d'exécution des travaux: 8 mois, dont 1 mois de période de préparation de chantier. Ce délai part à compter de la date indiquée par ordre de service.
Condition de remise des offres ou des candidatures: les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, contre récépissé, ou transmises par voie électronique dans les conditions prévues au règlement de consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Caen, Greffe centrale
Adresse postale: 3 rue Arthur le Duc, BP 36
Commune postale: Caen
Code postal: 14000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Référé précontractuel: le président du tribunal administratif peut être saisi à tout moment avant la signature du contrat (article L.551-1 du code de justice administrative).
Référé contractuel: articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative.
Recours pour excès de pouvoir (articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative): dans les 2 mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Recours pour annulation: délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique par des mesures de publicité appropriée.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Conseil départemental du Calvados — 23-25 boulevard Bertrand — 14035 Caen Cedex 1.
Téléphone: 02.31.57.10.48 — fax: 02.31.57.10.39.
Source: OJS 2017/S 195-399702 (2017-10-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Normandie Basse-Normandie Calvados
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition